版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度旋挖钻机在风电场施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1旋挖钻机型号及数量2.2施工风电场名称及地址2.3施工内容概述3.施工期限及进度安排3.1施工期限3.2进度安排及节点目标4.施工设备与材料4.1旋挖钻机及相关设备清单4.2施工材料清单4.3设备与材料的验收标准5.施工质量标准及验收5.1施工质量标准5.2验收程序及标准5.3质量保证期6.施工安全与环保6.1施工安全责任6.2安全生产措施6.3环保要求及措施7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式及时间7.3付款条件及违约责任8.保险8.1保险责任及范围8.2保险金额及费率8.3保险期限9.违约责任9.1违约情形及处理9.2违约金及赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1合同附件13.2合同变更及补充13.3合同份数及效力14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:风电场开发有限公司乙方:旋挖钻机有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六乙方联系电话:139xxxx56782.合同标的及范围2.1旋挖钻机型号及数量型号:旋挖钻机数量:5台2.2施工风电场名称及地址名称:风电场地址:省市县镇2.3施工内容概述本合同涉及的风电场施工内容包括:桩基础施工、场地平整、道路建设等。3.施工期限及进度安排3.1施工期限自合同生效之日起至2024年12月31日止。3.2进度安排及节点目标2024年1月1日至2024年3月31日:完成场地平整及道路建设。2024年4月1日至2024年6月30日:完成桩基础施工。2024年7月1日至2024年9月30日:完成桩基础施工验收及整改。2024年10月1日至2024年12月31日:完成工程验收及收尾工作。4.施工设备与材料4.1旋挖钻机及相关设备清单旋挖钻机5台钻杆10根钻头10套搅拌机5台运输车辆5辆4.2施工材料清单水泥1000吨钢筋500吨砂石10000立方米4.3设备与材料的验收标准设备验收标准:符合国家相关标准和产品说明书要求。材料验收标准:符合国家相关标准和产品合格证明。5.施工质量标准及验收5.1施工质量标准桩基础施工质量标准:达到设计要求,桩基垂直度偏差不超过0.5%。场地平整及道路建设质量标准:平整度达到设计要求,路面平整度偏差不超过3mm。5.2验收程序及标准验收程序:施工完成后,由甲方组织验收,乙方配合。验收标准:符合设计要求和施工质量标准。5.3质量保证期质量保证期:自工程验收合格之日起,桩基础施工质量保证期为2年。6.施工安全与环保6.1施工安全责任乙方负责施工过程中的安全工作,确保施工人员安全。甲方负责施工现场的安全管理和监督。6.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,确保施工安全。甲方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。6.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施控制施工过程中的环境污染。甲方应监督乙方执行环保措施,确保施工现场符合环保要求。8.保险8.1保险责任及范围乙方应为其施工的旋挖钻机及操作人员投保意外伤害保险,保险责任范围包括但不限于:意外伤害、疾病导致的身故或残疾。8.2保险金额及费率保险金额:每人人民币100万元,共计人民币500万元。费率:按照保险公司规定的费率标准执行。8.3保险期限保险期限自合同生效之日起至合同终止之日止。9.违约责任9.1违约情形及处理若乙方未按时完成工程进度,每延迟一天,应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金。若乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,直至达到合同要求。若整改后仍不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。9.2违约金及赔偿违约金应于违约行为发生后15日内支付。若乙方未按时支付违约金,甲方有权采取法律手段追讨。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构:省市区人民法院。10.3争议解决程序双方应按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定,依法进行诉讼。11.合同解除11.1合同解除条件乙方严重违反合同约定,经甲方书面通知后仍未改正。因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理合同解除后,乙方应立即停止施工,并按照合同约定将施工现场清理完毕。甲方应按实际完成工程量支付乙方相应款项。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、设备与材料清单、进度计划、验收标准等。13.2合同变更及补充任何对本合同的变更或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。13.3合同份数及效力本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期本合同于2024年4月1日由甲乙双方签署,自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系中的任何个人、企业或其他组织。15.2第三方的介入范围第三方的介入范围包括但不限于:工程监理、设备供应、技术支持、风险评估、资金管理、法律咨询等。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任第三方应根据其介入的职责,对本合同履行过程中的相关事项承担相应的责任。具体责任包括但不限于:工程监理方:确保工程质量符合合同约定,对施工过程中的质量问题提出整改意见。设备供应方:保证供应的设备符合合同要求,对设备质量负责。技术支持方:提供必要的技术支持,确保施工顺利进行。风险评估方:对施工过程中可能出现的风险进行评估,并提出防范措施。资金管理方:负责合同资金的收支管理,确保资金使用合规。法律咨询方:提供法律意见,协助解决合同履行中的法律问题。16.2第三方的权利获取履行职责所需的必要信息。要求甲乙双方提供必要的协助和支持。对违反合同约定或影响其履行职责的行为提出异议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与受托关系,甲方应向第三方支付相应的服务费用。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为合同履行过程中的合作方关系,乙方应配合第三方履行其职责。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为共同履行合同关系,第三方应服从甲乙双方的指导和监督。18.第三方的责任限额18.1责任限额的设定第三方在本合同中的责任限额由甲乙双方根据第三方的职责和风险程度共同商定。18.2责任限额的执行第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致合同未能履行或造成损失,其责任限额内的损失由第三方承担。18.3超出责任限额的处理若损失超出第三方责任限额,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,共同承担超出部分的责任。19.第三方的退出机制19.1第三方的退出条件合同履行完毕。双方协商一致。因不可抗力导致合同无法履行。19.2第三方的退出程序第三方退出合同关系,应提前书面通知甲乙双方,并按照合同约定处理相关事宜。20.第三方的变更与替换20.1第三方的变更在合同履行过程中,如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。20.2第三方的替换若第三方无法继续履行职责,甲乙双方应共同寻找合适的替换方,并按照合同约定进行替换。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明所有施工项目的工程量,包括桩基础施工、场地平整、道路建设等,并附上相应的计量单位和工程量数值。2.设备与材料清单详细要求:详细列出旋挖钻机及相关设备、施工材料的名称、型号、规格、数量、单价和总价。3.进度计划详细要求:制定详细的施工进度计划,包括各个施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。4.验收标准详细要求:明确各个施工项目的质量验收标准,包括桩基垂直度、场地平整度、路面平整度等。5.安全生产措施详细要求:制定施工过程中的安全措施,包括个人防护、现场管理、应急预案等。6.环保措施详细要求:制定施工过程中的环保措施,包括噪声控制、粉尘处理、废水处理等。7.保险单详细要求:提供旋挖钻机及操作人员的意外伤害保险单,以及第三方责任保险单。8.支付凭证详细要求:提供合同款项的支付凭证,包括银行转账记录、支票等。9.合同变更记录详细要求:记录合同履行过程中发生的任何变更,包括变更原因、变更内容、变更日期等。10.争议解决记录详细要求:记录合同履行过程中发生的任何争议,包括争议内容、争议解决过程、最终结果等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按时完成工程进度。乙方施工质量不符合合同约定。乙方未按规定进行安全防护和环保措施。乙方未按时支付合同款项。第三方未能履行其职责,导致合同无法履行。2.责任认定标准乙方未按时完成工程进度,每延迟一天,应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金。乙方施工质量不符合合同约定,乙方应负责整改,直至达到合同要求。若整改后仍不符合要求,乙方应赔偿因此造成的损失。乙方未按规定进行安全防护和环保措施,乙方应承担相应的法律责任和赔偿。乙方未按时支付合同款项,乙方应支付滞纳金,并承担相应的法律责任。第三方未能履行其职责,第三方应承担相应的违约责任,赔偿因此造成的损失。示例说明:若乙方在合同规定的时间内未能完成桩基础施工,则乙方应支付甲方违约金,违约金计算公式为:合同总价款×0.5%×延迟天数。若乙方施工的桩基础不符合合同约定的垂直度要求,乙方应负责进行整改,直至达到合同要求。若整改后仍不符合要求,乙方应赔偿甲方因此造成的损失,包括但不限于重做费用、工期延误损失等。全文完。2024年度旋挖钻机在风电场施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1旋挖钻机型号及数量2.2施工风电场名称及位置2.3施工工期及进度要求3.旋挖钻机交付及验收3.1旋挖钻机交付时间3.2旋挖钻机验收标准及流程3.3旋挖钻机验收不合格的处理4.施工现场管理4.1施工现场布置要求4.2施工现场安全措施4.3施工现场环保要求5.旋挖钻机操作及维护5.1旋挖钻机操作人员资质要求5.2旋挖钻机维护保养规定5.3旋挖钻机故障处理6.施工材料及设备6.1施工材料清单及要求6.2施工设备清单及要求6.3材料及设备采购及验收7.施工进度及质量控制7.1施工进度计划7.2施工质量控制标准7.3施工质量验收及整改8.合同价格及支付方式8.1合同总价及付款方式8.2分阶段付款时间及金额8.3逾期付款违约责任9.保险及风险承担9.1保险种类及投保金额9.2风险承担及责任划分9.3保险理赔流程及要求10.违约责任10.1违约情形及处理方式10.2违约金计算标准10.3违约责任的追偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决期限11.3争议解决费用承担12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理13.合同生效及变更13.1合同生效时间13.2合同变更程序13.3合同解除及终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:风电场开发有限公司乙方:旋挖钻机租赁有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:13956782.合同标的及范围2.1旋挖钻机型号及数量型号:旋挖钻机数量:5台2.2施工风电场名称及位置风电场名称:风电场位置:省市县镇2.3施工工期及进度要求工期:自合同签订之日起,60日内完成全部施工任务进度要求:每月完成20%的施工进度3.旋挖钻机交付及验收3.1旋挖钻机交付时间交付时间:合同签订后5日内3.2旋挖钻机验收标准及流程验收标准:符合甲方要求的技术参数及质量标准验收流程:甲方指定验收人员对旋挖钻机进行现场验收,乙方提供相关技术资料及合格证明3.3旋挖钻机验收不合格的处理验收不合格的旋挖钻机,乙方应在接到通知后24小时内进行维修或更换,直至合格4.施工现场管理4.1施工现场布置要求施工现场应合理布置,确保施工安全、高效进行4.2施工现场安全措施施工现场必须设置安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员安全4.3施工现场环保要求施工现场应遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响5.旋挖钻机操作及维护5.1旋挖钻机操作人员资质要求操作人员须具备相应的操作资格证书,熟悉旋挖钻机操作规程5.2旋挖钻机维护保养规定乙方应按照旋挖钻机使用说明书进行日常维护保养,确保设备正常运行5.3旋挖钻机故障处理旋挖钻机出现故障,乙方应在接到通知后24小时内进行维修,确保设备尽快恢复正常使用6.施工材料及设备6.1施工材料清单及要求材料清单详见附件一,材料要求符合国家标准及甲方要求6.2施工设备清单及要求设备清单详见附件二,设备要求符合甲方要求6.3材料及设备采购及验收材料及设备采购由甲方负责,乙方负责验收,确保符合合同要求8.合同价格及支付方式8.1合同总价及付款方式合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)付款方式:分阶段支付,具体如下:(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价20%作为预付款;(2)旋挖钻机交付并验收合格后5个工作日内,甲方支付合同总价30%;(3)施工进度达到50%后5个工作日内,甲方支付合同总价20%;(4)施工进度达到80%后5个工作日内,甲方支付合同总价20%;(5)工程完工并验收合格后5个工作日内,甲方支付合同总价10%。8.2分阶段付款时间及金额分阶段付款时间及金额如下表所示:|阶段|付款时间|付款金额(元)||||||预付款|合同签订后5个工作日内|200,000||第一阶段|旋挖钻机交付后|300,000||第二阶段|施工进度50%后|200,000||第三阶段|施工进度80%后|200,000||第四阶段|工程完工验收后|100,000|8.3逾期付款违约责任若甲方逾期付款,应按每日万分之五向乙方支付违约金,直至付款完成。9.保险及风险承担9.1保险种类及投保金额保险种类:建筑工程一切险、第三者责任险投保金额:旋挖钻机及施工材料价值之和的150%9.2风险承担及责任划分在合同履行过程中,因不可抗力导致合同无法履行或造成损失,双方互不承担责任。因乙方责任导致合同无法履行或造成损失,乙方应承担全部责任。9.3保险理赔流程及要求保险理赔事宜由乙方负责办理,甲方应积极配合。理赔金额用于弥补因保险事故造成的损失。10.违约责任10.1违约情形及处理方式违约情形包括但不限于:未按时交付旋挖钻机、施工质量不符合要求、逾期付款等。处理方式包括但不限于:违约金、赔偿损失、终止合同等。10.2违约金计算标准违约金按实际损失的一定比例计算,最高不超过合同总价的20%。10.3违约责任的追偿乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。11.3争议解决费用承担争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商分担。12.合同解除及终止12.1合同解除条件(1)一方违约,另一方给予合理期限仍未纠正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致。12.2合同终止条件合同履行完毕或达到终止条件时,合同终止。12.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即停止合同约定的权利义务,并妥善处理剩余事宜。13.合同生效及变更13.1合同生效时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,原有条款不再适用,双方应按照补充协议执行。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于:旋挖钻机清单、施工材料清单、工程进度表等。14.2合同解释本合同以中文为准,如存在歧义,以双方协商一致的解释为准。14.3合同份数及效力本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为履行本合同而介入合同关系的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方等。15.2第三方介入方式第三方介入合同关系,应经甲乙双方同意,并以书面形式明确第三方的介入方式、职责范围、权利义务等。15.3第三方职责15.3.1监理方监理方负责对施工过程进行监督、检查,确保施工质量、进度、安全等符合合同要求。监理方应具备相应的资质和经验,并按照国家相关法律法规和行业标准执行监理工作。15.3.2检测方检测方负责对施工材料、设备进行检测,确保其质量符合合同要求。检测方应具备相应的资质和设备,并按照国家相关法律法规和行业标准执行检测工作。15.3.3评估方评估方负责对施工项目进行评估,包括但不限于成本评估、进度评估、质量评估等。评估方应具备相应的资质和经验,并按照国家相关法律法规和行业标准执行评估工作。15.4第三方权利15.4.1监理方监理方有权要求施工方提供相关资料,对施工过程进行现场检查,并提出改进建议。15.4.2检测方检测方有权对施工材料、设备进行抽样检测,并要求施工方提供检测报告。15.4.3评估方评估方有权要求施工方提供相关资料,对施工项目进行评估,并提出评估报告。15.5第三方义务15.5.1监理方监理方应客观、公正地进行监理工作,不得泄露施工方的商业秘密。15.5.2检测方检测方应按照国家标准和行业标准进行检测,确保检测结果的准确性。15.5.3评估方评估方应客观、公正地进行评估,确保评估结果的合理性。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的责任。16.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:|第三方类型|责任限额(元)|||||监理方|100,000||检测方|50,000||评估方|50,000|16.3责任承担第三方在责任限额内承担责任,超过责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况协商解决。17.第三方变更17.1第三方变更条件在合同履行过程中,如需更换第三方,应经甲乙双方同意,并以书面形式明确变更后的第三方信息。17.2第三方变更程序第三方变更程序如下:(1)甲乙双方协商一致,确定变更后的第三方;(2)书面通知对方及变更后的第三方;(3)变更后的第三方与甲乙双方签订补充协议,明确权利义务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方应向甲方提供监理、检测、评估等服务,甲方应支付相应的服务费用。18.2第三方与乙方第三方应向乙方提供监理、检测、评估等服务,乙方应配合第三方工作。18.3第三方与第三方第三方之间如需合作,应经甲乙双方同意,并以书面形式明确合作内容、权利义务等。18.4第三方与其他各方第三方与其他各方之间的关系,由甲乙双方在合同中另行约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.旋挖钻机清单详细要求:列明旋挖钻机的型号、数量、技术参数、生产日期等信息。说明:本清单作为合同附件,用于明确双方交付的旋挖钻机规格及数量。2.施工材料清单详细要求:列明施工所需材料名称、规格、数量、产地、供应商等信息。说明:本清单作为合同附件,用于明确施工过程中所需材料的种类及数量。3.施工设备清单详细要求:列明施工所需设备名称、型号、数量、技术参数、生产日期等信息。说明:本清单作为合同附件,用于明确施工过程中所需设备的种类及数量。4.工程进度表详细要求:列明施工各个阶段的起止时间、预计完成时间、实际完成时间等信息。说明:本进度表作为合同附件,用于明确施工进度,确保施工按计划进行。5.施工现场布置图详细要求:绘制施工现场平面图,标明施工区域、设备摆放位置、安全警示标志等。说明:本图纸作为合同附件,用于明确施工现场的布置情况,确保施工安全。6.旋挖钻机操作手册详细要求:提供旋挖钻机的操作步骤、注意事项、维护保养方法等。说明:本手册作为合同附件,用于指导操作人员正确使用旋挖钻机。7.保险单详细要求:提供旋挖钻机及施工材料的保险单,明确保险范围、保险金额等。说明:本保险单作为合同附件,用于证明旋挖钻机及施工材料已购买保险。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、期限、费用等内容。说明:本协议作为合同附件,用于明确双方在发生争议时的解决途径。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付合同款项责任认定:甲方应按合同约定支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若甲方未按时支付第一笔款项,应向乙方支付合同总价1%的违约金,并赔偿乙方因此遭受的利息损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时交付旋挖钻机或施工材料责任认定:乙方应按合同约定支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方未按时交付一台旋挖钻机,应向甲方支付合同总价0.5%的违约金,并赔偿甲方因此遭受的工期延误损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未能履行监理、检测、评估等职责责任认定:第三方应按合同约定支付违约金,并赔偿因此遭受的损失。示例:若监理方未能按期提交监理报告,应向甲乙双方支付合同总价0.1%的违约金,并赔偿因此造成的工期延误损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:施工过程中出现重大安全事故责任认定:责任方应根据事故原因,承担相应的法律责任。示例:若施工过程中发生重大安全事故,责任方应承担事故调查、处理及赔偿等责任。全文完。2024年度旋挖钻机在风电场施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围1.4合同期限2.当事人信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.施工设备3.1旋挖钻机型号3.2设备数量3.3设备性能参数3.4设备交付及验收4.施工地点4.1风电场名称4.2施工地点具体位置4.3施工区域划分5.施工内容5.1施工项目5.2施工方案5.3施工进度计划6.质量要求6.1施工质量标准6.2质量检测方法6.3质量责任7.工程量清单7.1工程量计算依据7.2工程量清单内容7.3工程量变更8.施工进度8.1施工阶段划分8.2各阶段施工进度要求8.3进度调整及延误责任9.工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付节点9.3付款条件及期限10.保险及安全10.1保险范围10.2保险责任10.3安全生产责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同变更及补充14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同双方当事人为甲方(风电场开发商)和乙方(旋挖钻机施工方),鉴于甲方需在风电场进行桩基施工,乙方具备旋挖钻机施工能力,双方经友好协商,达成如下合作意向。1.2合同目的本合同旨在明确双方在风电场桩基施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方利益最大化。1.3合同范围本合同适用于甲方风电场项目中的桩基施工,包括但不限于旋挖钻机施工、桩基成孔、桩基检测等。1.4合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至风电场桩基施工完毕且验收合格之日止。2.当事人信息2.1甲方信息甲方名称:风电场开发商地址:省市区路号法定代表人:2.2乙方信息乙方名称:旋挖钻机施工公司地址:省市区路号法定代表人:3.施工设备3.1旋挖钻机型号型号:型号旋挖钻机3.2设备数量数量:台3.3设备性能参数性能参数详见附件一。3.4设备交付及验收乙方应在合同签订后天内将设备交付甲方,甲方应在收到设备后天内完成验收。4.施工地点4.1风电场名称风电场名称:风电场4.2施工地点具体位置具体位置详见附件二。4.3施工区域划分施工区域划分详见附件三。5.施工内容5.1施工项目施工项目包括但不限于旋挖钻机施工、桩基成孔、桩基检测等。5.2施工方案施工方案详见附件四。5.3施工进度计划施工进度计划详见附件五。6.质量要求6.1施工质量标准施工质量标准详见附件六。6.2质量检测方法质量检测方法详见附件七。6.3质量责任乙方应承担施工过程中的质量责任,确保工程质量达到合同约定标准。8.施工进度8.1施工阶段划分施工阶段划分为:前期准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段。8.2各阶段施工进度要求前期准备阶段:自合同生效之日起天内完成;施工实施阶段:自前期准备阶段结束后个月内完成;竣工验收阶段:自施工实施阶段结束后天内完成。8.3进度调整及延误责任如因不可抗力等因素导致施工进度延误,双方应协商一致,调整施工进度计划。因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.工程款支付9.1工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式,具体支付节点如下:预付款:合同签订后天内支付总额的%;进度款:每个施工阶段完成后天内支付当期工程款的%;结算款:竣工验收合格后天内支付剩余工程款的%;保修金:合同签订后天内支付总额的%,保修期满后无质量问题退还。9.2工程款支付节点具体支付节点及金额详见附件八。9.3付款条件及期限乙方提交完整、准确的工程款支付申请及相关证明材料后,甲方应在天内完成付款。10.保险及安全10.1保险范围乙方应为其施工人员、设备等投保相应的意外伤害保险、责任保险等,保险金额不低于合同总价。10.2保险责任保险责任范围详见保险合同。10.3安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工过程中的安全生产。11.违约责任11.1违约情形乙方未按合同约定时间交付设备或完成施工;乙方施工质量不符合合同约定;甲方未按合同约定支付工程款;双方约定的其他违约情形。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿的具体金额及计算方法详见附件九。12.合同解除及终止12.1合同解除条件双方协商一致;一方违约,经催告后仍不履行;因不可抗力导致合同无法履行;法律法规规定的其他解除条件。12.2合同终止条件合同约定的施工期限届满;合同解除;法律法规规定的其他终止条件。12.3合同解除及终止程序合同解除或终止,双方应协商一致,并书面通知对方。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。13.2争议解决机构仲裁机构或人民法院。13.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,具体费用由双方另行协商确定。14.其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于附件一至附件九。14.3合同变更及补充本合同的变更或补充,应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。14.4合同附件清单合同附件清单详见附件十。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方、咨询方等,在合同履行过程中,为满足合同目的或提供专业服务而介入的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的技术、质量、进度、安全等方面的合规性和专业性,提高合同履行的效率和效果。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方有意引入第三方介入时,应提前向对方提出申请,并详细说明第三方介入的目的、服务内容、预期效果等。16.2介入审批对方收到介入申请后,应在天内予以答复。同意介入的,双方应共同与第三方签订相应的合作协议。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方应按照合同约定和合作协议的条款,对自身的服务质量和效果负责。如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应的法律责任。17.2第三方权利第三方有权根据合同约定和合作协议的条款,获得相应的报酬和服务费用。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同所指的责任限额,是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,其赔偿金额的最高限制。18.2责任限额确定第三方责任限额由双方在合作协议中约定,并根据第三方服务的性质、难度、风险等因素综合确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责,应明确划分,并与甲方、乙方各自职责相区分。具体划分如下:第三方负责技术指导、监督、检
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 食品卫生防范条例
- 临时网络管理员合同
- 2025版跨境电商物流平台入驻协议合同范本3篇
- 野生动物园保安员招聘合同
- 物业管理招投标交易费政策
- 商标一次性补偿协议
- 公共广场照明施工合作协议
- 船舶制造供货施工合同范本
- 医疗器械维修联盟协议
- 医疗设备召回政策与程序
- 工程制图(中国石油大学(华东))智慧树知到期末考试答案章节答案2024年中国石油大学(华东)
- 大学《物理化学》期末试卷及答案
- DL-T-1878-2018燃煤电厂储煤场盘点导则
- 化工原理(1)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年华北科技学院
- DZ/T 0441.1-2023 岩芯数字化技术规程 第1部分 总则(正式版)
- 2024-2030年中国无创血流动力学监测装置行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 建筑业发票承诺书
- CHT 1027-2012 数字正射影像图质量检验技术规程(正式版)
- 齐鲁针灸 知到智慧树网课答案
- 文艺复兴经典名著选读智慧树知到期末考试答案章节答案2024年北京大学
- 一年级下-科学-非纸笔测试
评论
0/150
提交评论