2024年跨海大桥建设工程合同

2024年跨海大桥建设工程合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：_____________________地址：_____________________乙方（以下简称“承包方”）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：_____________________地址：_____________________第一章工程概述1.1工程名称：2024年跨海大桥建设工程1.2工程地点：_________________________1.3工程规模：_________________________1.4工程投资：_________________________1.5工程建设内容：_____________________1.6工程建设周期：自____年__月__日至____年__月__日第二章工程招标与投标2.1发包方负责组织本工程的招标工作，并向承包方提供相关招标文件。2.2承包方应按照招标文件的要求，向发包方提交投标文件。2.3投标文件应包括以下内容：2.3.1投标保证金；2.3.2投标书；2.3.3工程施工组织设计；2.3.4工程报价单；2.3.5其他相关材料。第三章工程合同条款3.1合同签订3.1.1发包方应在投标截止日期后____个工作日内，根据投标文件评审结果，确定中标单位。3.1.2中标单位应在接到中标通知书后____个工作日内，与发包方签订本合同。3.1.3合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。3.2工程进度3.2.1承包方应按照合同约定的工程进度计划进行施工。3.2.2承包方应每季度向发包方提交工程进度报告。3.2.3发包方有权对工程进度进行检查，并对不符合要求的工程进度进行调整。3.3工程质量3.3.1承包方应保证工程质量符合国家相关标准。3.3.2承包方应按照合同约定的质量标准进行施工。3.3.3工程验收合格后，发包方应按照合同约定的付款比例支付工程款。第四章工程变更与索赔4.1工程变更4.1.1发包方有权对工程进行变更，并书面通知承包方。4.1.2承包方应在接到变更通知后____个工作日内，向发包方提交变更方案。4.1.3变更方案应包括变更内容、变更原因、变更费用和变更工期等内容。4.2索赔4.2.1因非承包方原因导致的工程延误、窝工等损失，承包方有权向发包方提出索赔。4.2.2索赔文件应包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等相关材料。4.2.3发包方应在接到索赔文件后____个工作日内，对索赔进行审核并作出答复。第五章工程结算与保修5.1工程结算5.1.1工程完工后，承包方应按照合同约定的结算方式，向发包方提交工程结算文件。5.1.2发包方应在接到结算文件后____个工作日内，进行审核并支付工程结算款。5.1.3工程结算款支付后，双方应按照合同约定的保修期限和范围，承担保修责任。5.2保修5.2.1承包方应在工程交付使用后____年内，承担保修责任。5.2.2保修期内，如工程出现质量问题，承包方应按照合同约定的保修范围和标准，进行修复。5.2.3保修期满后，如工程出现质量问题，发包方有权要求承包方承担相应的修复费用。第六章工程安全与环境保护6.1安全生产6.1.1承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，保证施工现场的安全。6.1.2承包方必须制定并执行施工现场的安全防护措施，定期进行安全教育和培训。6.1.3承包方应建立健全安全生产责任制度，对施工现场的安全负责。6.2环境保护6.2.1承包方在施工过程中应采取有效措施，保护环境，减少对周围环境的影响。6.2.2承包方应保证施工垃圾、废水、废气的处理符合国家的环境保护标准。6.2.3承包方应定期进行环境保护检查，保证施工活动不对环境造成不可逆转的损害。第七章工程监理7.1监理职责7.1.1发包方应委托具有相应资质的监理机构对工程进行监理。7.1.2监理机构应按照监理合同履行职责，对工程质量、进度、安全等方面进行监督。7.1.3监理机构应及时向发包方报告工程进展情况，对发觉的问题提出整改意见。7.2监理程序7.2.1监理机构应制定监理计划，并报发包方备案。7.2.2监理机构应按照监理计划对施工现场进行检查，并做好相关记录。7.2.3监理机构应参与工程的中间验收和竣工验收，对验收结果提出意见。第八章工程支付8.1预付款支付8.1.1发包方应在合同签订后____个工作日内，向承包方支付预付款。8.1.2预付款的金额应为本合同总价款的____%。8.2进度款支付8.2.1承包方应按照工程进度计划，每月向发包方提交进度款申请。8.2.2发包方应在接到进度款申请后____个工作日内，对申请进行审核并支付进度款。8.3结算款支付8.3.1工程结算款应按照本章第五节的约定进行支付。8.3.2发包方应在结算款支付后，按照合同约定的比例扣除预留的质量保证金。第九章违约责任9.1发包方违约9.1.1发包方未按合同约定支付预付款、进度款或结算款的，应承担逾期支付的违约金。9.1.2发包方违反合同约定，导致工程停工或延期的，应承担承包方因此产生的损失。9.2承包方违约9.2.1承包方未按合同约定完成工程进度，导致工期延误的，应承担逾期交付的违约金。9.2.2承包方未按合同约定保证工程质量，导致工程验收不合格的，应承担修复费用。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在执行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.1.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁条款10.2.1双方同意，如因本合同引起的争议无法通过协商解决，应提交____仲裁委员会仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一章工程保险11.1保险责任11.1.1承包方应按照国家相关法律法规和合同约定，为工程办理必要的保险。11.1.2保险范围应包括但不限于工程主体、施工设备、人员伤亡等。11.1.3承包方应在保险有效期内，保证保险的连续性和有效性。11.2保险赔偿11.2.1如因保险范围内的原因造成损失，承包方应按照保险合同向保险公司申请赔偿。11.2.2赔偿金额应按照保险合同约定和实际损失计算。11.2.3保险赔偿不足以弥补损失的，双方应按照合同约定承担相应责任。第十二章工程移交12.1工程交付12.1.1承包方应按照合同约定完成工程，并将工程交付发包方。12.1.2工程交付时，双方应共同进行验收，并签署验收报告。12.1.3验收合格后，发包方应接收工程，并按照合同约定支付剩余款项。12.2移交资料12.2.1承包方应向发包方移交完整的工程资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。12.2.2资料移交应保证真实、完整、有效，双方应对移交的资料进行确认。第十三章工程保修13.1保修期限13.1.1承包方应按照合同约定提供保修服务，保修期限自工程交付之日起计算。13.1.2保修期限为____年，具体保修内容和标准按照合同附件执行。13.2保修责任13.2.1在保修期内，如工程出现质量问题，承包方应免费进行修复。13.2.2因设计、施工原因造成的质量问题，承包方应承担全部修复费用。13.2.3因发包方使用不当造成的质量问题，修复费用由双方协商解决。第十四章合同变更与解除14.1合同变更14.1.1合同执行期间，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订变更协议。14.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、费用和工期等事项。14.1.3合同变更不得影响工程质量和安全。14.2合同解除14.2.1双方协商一致，可以解除合同。14.2.2一方严重违约，导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。14.2.3合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十五章其他条款15.1合同的有效期15.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程保修期满之日止。15.1.2合同有效期内，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。15.2法律适用15.2.1本