




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版消防安装工程分包合同条件本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条合同签订依据2.1相关法律法规2.2政府部门政策文件2.3行业标准规范第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程合同总价第四条工程进度安排4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3工程分阶段验收日期第五条施工图纸及资料5.1施工图纸提供5.2施工资料提供5.3施工图纸及资料修改第六条工程质量要求6.1工程质量标准6.2质量检测方法6.3质量保修期第七条工程安全及环境保护7.1安全生产责任7.2安全防护设施及用品7.3环境保护措施第八条工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2索赔条件及程序8.3工程变更费用计算第九条工程款支付及结算9.1工程款支付方式9.2工程款支付进度9.3工程款结算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限第十三条违约责任13.1违约责任类型13.2违约责任承担方式13.3违约责任赔偿标准第十四条其他约定事项14.1保密条款14.2通知及送达14.3合同附件及补充协议14.4合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方地址:____________________1.1.3分包方法定代表人:____________________1.1.4分包方联系方式:电话____________________,邮箱____________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方地址:____________________1.2.3总包方法定代表人:____________________1.2.4总包方联系方式:电话____________________,邮箱____________________第二条合同签订依据2.1相关法律法规2.1.1国家有关消防安装工程的法律法规2.2政府部门政策文件2.2.1相关政府部门发布的消防安装工程政策文件2.3行业标准规范2.3.1国家及行业消防安装工程相关标准规范第三条工程概况3.1工程名称3.1.1工程名称:____________________3.2工程地点3.2.1工程地址:____________________3.3工程规模3.3.1工程规模:____________________3.4工程内容3.4.1工程内容:____________________3.5工程合同总价3.5.1工程合同总价:____________________元人民币第四条工程进度安排4.1工程开工日期4.1.1工程开工日期:____________________4.2工程完工日期4.2.1工程完工日期:____________________4.3工程分阶段验收日期4.3.1阶段一验收日期:____________________4.3.2阶段二验收日期:____________________4.3.3阶段三验收日期:____________________第五条施工图纸及资料5.1施工图纸提供5.1.1施工图纸提供日期:____________________5.1.2施工图纸提供方式:____________________5.2施工资料提供5.2.1施工资料提供日期:____________________5.2.2施工资料提供方式:____________________5.3施工图纸及资料修改5.3.1施工图纸及资料修改程序:____________________第六条工程质量要求6.1工程质量标准6.1.1工程质量标准:____________________6.2质量检测方法6.2.1质量检测方法:____________________6.3质量保修期6.3.1质量保修期:____________________第七条工程安全及环境保护7.1安全生产责任7.1.1分包方负责工程安全生产7.2安全防护设施及用品7.2.1分包方提供安全防护设施及用品7.3环境保护措施7.3.1分包方采取环境保护措施第一部分:合同如下:第八条工程变更及索赔8.1工程变更程序8.1.1变更申请:总包方或分包方提出工程变更申请8.1.2变更审批:经双方协商一致后,由总包方审批8.1.3变更实施:变更批准后,分包方按变更内容进行实施8.2索赔条件及程序8.2.1索赔条件:因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致工程成本增加8.2.2索赔申请:分包方在发生索赔事件后,应在5日内向总包方提出索赔申请8.2.3索赔处理:总包方在收到索赔申请后,应在10日内进行核实并答复8.3工程变更费用计算8.3.1变更费用计算:根据实际发生变更的工作量及合同约定的单价计算变更费用8.3.2费用支付:变更费用按合同约定的支付方式进行支付第九条工程款支付及结算9.1工程款支付方式9.1.1预付款:合同签订后,分包方收到预付款的20%9.1.2进度款:工程进度达到合同约定比例后,分包方收到进度款的60%9.1.3结算款:工程完工并验收合格后,分包方收到结算款的80%9.1.4验收合格后支付:剩余的20%在保修期满后支付9.2工程款支付进度9.2.1预付款支付进度:合同签订后10日内9.2.2进度款支付进度:每完成合同约定的工程量后10日内9.2.3结算款支付进度:工程完工验收合格后30日内9.3工程款结算9.3.1结算依据:合同约定及实际发生的工程款9.3.2结算时间:工程完工验收合格后30日内第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决:双方应友好协商解决合同争议10.1.2仲裁解决:协商不成时,任何一方均可向合同签订地仲裁机构申请仲裁10.2争议解决程序10.2.1仲裁申请:提出仲裁申请的一方应在争议发生后30日内向仲裁机构提出10.2.2仲裁裁决:仲裁机构应在受理仲裁申请之日起90日内作出裁决10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点:合同签订地第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违约11.1.2总包方严重违约11.1.3不可抗力导致合同无法履行11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3法院或仲裁机构判决终止合同11.3合同解除及终止程序11.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知对方11.3.2解除或终止合同后,双方应妥善处理剩余工程及款项第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同签订地政府相关部门备案12.2合同期限12.2.1合同期限:自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止第十三条违约责任13.1违约责任类型13.1.1拖欠工程款13.1.2未按合同约定完成工程13.1.3严重违约行为13.2违约责任承担方式13.2.1违约方支付违约金13.2.2违约方赔偿损失13.2.3违约方承担仲裁或诉讼费用13.3违约责任赔偿标准13.3.1违约金:按合同总价的10%计算13.3.2损失赔偿:按实际损失计算第十四条其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露14.2通知及送达14.2.1通知方式:书面通知14.2.2送达地址:合同双方约定的地址14.3合同附件及补充协议14.3.1合同附件作为合同不可分割的组成部分14.3.2合同补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力14.4合同签署及生效日期14.4.1合同签署:双方代表在本合同上签字盖章14.4.2合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方是指在合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行过程中的个人、企业或其他组织。1.2.1提供技术服务或咨询;2.2.2进行工程质量检测或验收;3.2.3评估工程进度;4.2.4仲裁或调解合同争议。第二条第三方责任限额2.1第三方介入合同执行过程中,其责任限额由甲乙双方根据具体情况协商确定,并在合同中明确约定。2.2.1对工程质量的责任;2.2.2对工程进度的影响;2.2.3对合同争议的处理。第三条第三方责权利界定3.1第三方的权利:3.1.1根据合同约定,享有相应的服务费用或报酬;3.1.2在其职责范围内,有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;3.1.3在其职责范围内,有权对甲乙双方进行监督和指导。3.2第三方的义务:3.2.1按照合同约定,履行其技术服务或咨询职责;3.2.2确保其提供的技术服务或咨询符合国家相关法律法规和行业标准;3.2.3对其工作结果承担相应的责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系:4.1.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,各自承担相应的法律责任;4.1.2第三方在合同执行过程中,应遵循甲乙双方的权利义务。4.2第三方与工程其他相关方的关系:4.2.2第三方应尊重工程其他相关方的合法权益。第五条第三方介入的程序5.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方身份、职责、权限等;5.2甲乙双方与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务;5.3第三方在合同约定的时间和范围内,履行其职责。第六条第三方介入的变更管理6.1第三方介入期间,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议;6.2变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;7.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。第八条第三方介入的合同解除8.1第三方介入期间,如发生合同约定的解除条件,甲乙双方有权解除合同;8.2解除合同后,第三方应根据其介入合同执行过程中的实际情况,与甲乙双方协商处理相关事宜。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方在介入合同执行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密;9.2保密期限自合同终止之日起计算,不少于2年。第十条第三方介入的后续责任10.1第三方介入结束后,其工作成果应经甲乙双方验收;10.2第三方对验收合格的工作成果承担相应的责任,直至保修期满。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及资料要求:提供完整的施工图纸及资料,包括但不限于设计图、施工图、材料清单、技术规范等。说明:施工图纸及资料应清晰、完整,符合国家相关标准和规范。2.附件二:工程合同要求:合同应包含合同双方的基本信息、工程概况、工程进度安排、质量要求、安全及环境保护、工程款支付及结算、争议解决、合同解除及终止、合同生效及期限、违约责任等内容。说明:合同应经双方签字盖章,并由合同签订地政府相关部门备案。3.附件三:工程进度表要求:详细列出工程各阶段的开始和结束日期,以及每个阶段的验收标准。说明:工程进度表应与合同约定的进度安排一致,并定期更新。4.附件四:工程质量检测报告要求:提供工程各阶段的工程质量检测报告,包括但不限于材料检测、施工质量检测等。说明:质量检测报告应真实、准确,符合国家相关标准和规范。5.附件五:工程变更记录要求:记录工程实施过程中发生的所有变更,包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明:变更记录应详细、完整,并由双方签字确认。6.附件六:工程款支付凭证要求:提供工程款支付的相关凭证,包括但不限于银行转账记录、现金支付凭证等。说明:支付凭证应清晰、完整,能够证明支付金额和日期。7.附件七:争议解决文件要求:记录争议解决的文件,包括但不限于协商记录、调解协议、仲裁裁决等。说明:争议解决文件应真实、有效,具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为一:分包方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,每延迟一天,分包方应支付总合同价的千分之一作为违约金。示例:若合同约定工期为90天,分包方实际完工时间为100天,则应支付总合同价的10%作为违约金。违约行为二:总包方未按合同约定的时间支付工程款责任认定标准:每延迟支付一天,总包方应支付分包方总合同价的千分之一作为违约金。示例:若合同约定总包方应在每月末支付当月工程款,但总包方实际支付时间为次月,则应支付当月工程款千分之一的违约金。违约行为三:分包方提供不合格的材料或设备责任认定标准:分包方应承担由此造成的全部损失,包括返工、修复、更换等费用。示例:若分包方提供的材料不符合合同约定,导致工程返工,分包方应承担所有返工费用。违约行为四:第三方未履行合同约定的职责责任认定标准:第三方应承担因其违约行为造成的全部损失。示例:若第三方提供的检测报告存在虚假内容,导致工程验收不合格,第三方应承担由此产生的全部损失。全文完。2024版消防安装工程分包合同条件2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式2.合同标的2.1.工程概况2.2.工程地点2.3.工程内容3.合同工期及进度安排3.1.合同工期3.2.进度安排及节点4.合同价格及支付方式4.1.合同总价4.2.付款方式及时间4.3.付款条件及违约责任5.工程质量及验收标准5.1.质量标准5.2.验收程序及标准5.3.质量违约责任6.工程变更及洽商6.1.变更范围及程序6.2.洽商内容及责任7.工程保险及安全责任7.1.保险种类及范围7.2.安全责任及措施8.保密条款8.1.保密内容8.2.保密期限及违约责任9.违约责任及争议解决9.1.违约情形及责任9.2.争议解决方式10.合同解除及终止10.1.合同解除条件10.2.合同终止条件11.合同生效及变更11.1.合同生效条件11.2.合同变更程序及效力12.合同附件及补充条款12.1.附件清单12.2.补充条款及效力13.合同签署及生效日期13.1.签署日期13.2.生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:____________________乙方法定代表人:____________________1.3合同双方联系方式甲方联系方式:____________________乙方联系方式:____________________2.合同标的2.1工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________2.2工程地点具体地址:____________________2.3工程内容工程包含消防设施安装、消防管道铺设、消防设备调试等。3.合同工期及进度安排3.1合同工期总工期:____个月3.2进度安排及节点节点一:____月____日,完成消防设施安装节点二:____月____日,完成消防管道铺设节点三:____月____日,完成消防设备调试4.合同价格及支付方式4.1合同总价合同总价:人民币____元整4.2付款方式及时间付款方式:分阶段支付第一阶段:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%第二阶段:节点一完成后____个工作日内支付合同总额的____%第三阶段:节点二完成后____个工作日内支付合同总额的____%第四阶段:节点三完成后____个工作日内支付合同总额的____%4.3付款条件及违约责任乙方提交付款申请及相关资料后,甲方应在____个工作日内完成付款。若甲方未按时付款,应向乙方支付____%的违约金。5.工程质量及验收标准5.1质量标准工程质量应符合国家及行业标准,具体要求详见附件。5.2验收程序及标准验收程序:乙方完成工程后,甲方组织验收。验收标准:验收合格后,乙方提交验收报告。5.3质量违约责任若乙方提供的工程不符合质量标准,甲方有权要求乙方进行整改,直至合格。若因乙方原因导致工程质量问题,造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。6.工程变更及洽商6.1变更范围及程序变更范围:包括但不限于设计变更、工程量变更等。变更程序:双方协商一致后,签署变更协议。6.2洽商内容及责任洽商内容:包括但不限于工期调整、费用变更等。洽商责任:双方应本着公平、合理、诚信的原则进行洽商。7.工程保险及安全责任7.1保险种类及范围保险种类:建筑工程一切险、第三者责任险等。保险范围:覆盖施工期间及保修期内。7.2安全责任及措施安全责任:乙方负责施工现场的安全管理。安全措施:制定安全操作规程,加强安全教育培训,落实安全防护措施。8.保密条款8.1保密内容本合同涉及的商业秘密包括但不限于技术方案、设计图纸、施工工艺、价格信息、客户名单等。8.2保密期限及违约责任保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。任何一方违反保密义务,泄露或使用对方保密信息的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任及争议解决9.1违约情形及责任(1)逾期付款:支付违约金,按逾期付款金额的____%计算。(2)逾期完成工程:支付违约金,按逾期天数计算,每日按合同总价款的____%支付。(3)工程质量不合格:承担修复费用,直至合格,并支付相应违约金。(4)泄露保密信息:承担相应的法律责任,并赔偿对方损失。9.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.合同解除及终止10.1合同解除条件(1)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正的。(2)不可抗力导致合同无法履行的。(3)双方协商一致解除的。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方约定的其他终止条件成就。11.合同生效及变更11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序及效力合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议,变更协议与本合同具有同等法律效力。12.合同附件及补充条款12.1附件清单附件一:工程量清单附件二:工程图纸附件三:质量标准及验收办法附件四:其他相关文件12.2补充条款及效力本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同签署及生效日期13.1签署日期本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期本合同自____年____月____日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同未尽事宜,以国家相关法律法规为准。14.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.4本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.5本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与合同执行、提供专业服务或进行监督管理的独立第三方机构或个人。15.2第三方类型(1)监理单位:负责对工程质量、进度、安全等进行监督管理。(2)造价咨询机构:提供工程造价咨询服务。(3)法律顾问:提供法律意见和咨询服务。(4)其他专业服务机构:根据合同需要,提供专业技术支持。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方在合同执行过程中,如需第三方介入,应向对方提出书面申请,并说明介入原因、所需第三方类型及服务内容。16.2介入审批对方收到申请后,应在____个工作日内予以答复。同意介入的,双方应共同选定第三方,并签订三方合作协议。17.第三方责权利17.1责任第三方应按照合同约定和协议条款,履行相应的职责,并对自己的行为承担相应的法律责任。17.2权利(1)第三方有权根据合同约定和协议条款,获取必要的信息和数据。(2)第三方有权在合同执行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和评价。(3)第三方有权在合同执行过程中,提出合理化的建议和意见。17.3利益第三方的利益体现在:(1)按照合同约定获得报酬。(2)根据合同约定享受相应的权益保障。18.第三方与其他各方的关系18.1与甲方的关系第三方应服从甲方的领导和监督,按照甲方的要求提供专业服务。18.2与乙方的关系18.3与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重、公平竞争,共同维护合同的正常履行。19.第三方责任限额19.1限额设定第三方责任限额应根据第三方服务内容、合同金额等因素综合确定。19.2限额调整如合同履行过程中,第三方责任限额发生变更,双方应重新协商确定。19.3责任承担第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失的,应在其责任限额内承担赔偿责任。20.第三方介入的合同变更20.1变更内容第三方介入可能导致合同部分内容的变更,如服务范围、费用等。20.2变更程序变更内容经甲乙双方协商一致后,应以书面形式签署补充协议,作为本合同的附件。20.3变更效力补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- Cefadroxil-13C6-BL-S-578-sup-13-sup-C-sub-6-sub-生命科学试剂-MCE
- 江门职业技术学院《数字合成基础(AE)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 武汉晴川学院《理论与实践(二)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江长征职业技术学院《案例与论文写作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024-2025学年宿州市重点中学数学七年级第一学期期末学业水平测试模拟试题含解析
- 江苏省南通港闸区五校联考2024-2025学年化学九年级第一学期期末监测试题含解析
- 大连海洋大学《全科医学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 企业资金流动的审计策略分析
- 辽宁特殊教育师范高等专科学校《现代食品营养与安全自科类》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025届北京理工大附中分校七年级数学第一学期期末教学质量检测试题含解析
- JJG 875-2019数字压力计行业标准
- 公务用车定点维修服务质量保障方案
- 柴油锤击桩施工方案样本
- 罐区安全培训课件
- 《辅行诀五脏用药法要》解读
- 计算机组成原理(本全)白中英课件
- 2023中国专利奖申报实务
- JGJ106-2014 建筑基桩检测技术规范
- 医务科岗前培训
- 共青团团课主题班会课件PPT模板PPT
- GB/T 8685-2008纺织品维护标签规范符号法
评论
0/150
提交评论