专用施工合同范本2025年

专用施工合同范本2025年通用合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲方为合同项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本专用施工合同，共同完成合同项目。一、合同项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目工期：__________1.5项目质量标准：__________二、合同内容与范围2.1乙方承担本合同项目的施工任务，按照合同约定完成施工图纸和工程量清单所列明的全部工程内容。2.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成施工任务，并承担相应的施工责任。2.3乙方应遵守国家及地方有关法律法规，严格执行合同约定的各项条款。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方按照合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。3.3乙方应开具合法、有效的税务发票，甲方按照有关规定予以报销。四、工期与进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方应按照甲方和监理单位的要求，及时提供施工进度报告，确保工程顺利进行。五、质量与验收5.1乙方应保证施工质量，符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。5.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到__________%时进行，最终验收在工程完工后进行。5.3乙方应配合甲方和监理单位进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改，直至达到合同约定的质量标准。六、安全与环保6.1乙方应严格执行国家及地方关于安全生产的法律、法规和规定，确保施工过程中的安全生产。6.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，确保工程环保达标。七、违约责任7.1乙方如违反合同约定，导致工期延误、工程质量不合格等，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按约定时间支付合同价款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：__________。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并支付完毕尾款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工方案4.安全生产措施5.环保措施6.工程验收标准7.税务发票8.付款凭证9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成施工任务。2.工程质量不合格：乙方施工的工程不符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。3.安全生产违规：乙方未严格执行国家及地方关于安全生产的法律、法规和规定。4.环保不达标：乙方未采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。5.未按约定支付价款：甲方未按合同约定的时间支付合同价款。三、法律名词及解释：1.专用施工合同：指双方针对特定工程签订的具有明确工程内容、工期、质量、安全等要求的施工合同。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。3.工期延误：指施工过程中，乙方未按照合同约定的时间完成施工任务。4.工程质量不合格：指施工的工程不符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。5.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施确保人员生命安全和设备完好。6.环保措施：指在施工过程中，采取一系列措施防止对环境造成污染。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保人员、材料、设备等充足，如有延误，及时与甲方沟通，调整施工计划。2.工程质量不合格：加强质量监管，严格按照施工图纸和规范施工，发现问题及时整改。3.安全生产违规：加强安全生产培训，严格执行安全生产规定，定期检查施工现场，确保安全生产。4.环保不达标：制定完善的环保措施，加强施工现场环保管理，确保环保达标。5.未按约定支付价款：双方约定明确的付款时间节点，甲方按时支付合同价款，如有特殊情况，及时与乙