旅行社装潢施工合同工程

旅行社装潢施工合同工程合同编号：__________旅行社装潢施工合同工程甲方（委托方）：__________旅行社乙方（施工方）：__________装潢工程有限公司一、工程概况1.1工程名称：__________旅行社装潢工程1.2工程地点：__________省/市/自治区/直辖市__________旅行社地址1.3工程规模：__________平方米1.4工程内容：包括但不限于室内装修、墙面涂料、地面铺设、家具配置、电路改造、照明系统等。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后三个工作日内，向甲方提交工程预算书，内容包括材料费、人工费、管理费、利润等详细项目。甲方应在收到预算书后七个工作日内予以确认或提出修改意见。2.3甲方支付乙方预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，乙方收到预付款后应按合同约定的进度进行施工。2.4工程竣工后，乙方应向甲方提交工程决算书，甲乙双方按照合同约定的比例进行结算。三、施工期限3.1乙方向甲方承诺，本工程自合同签订之日起计，施工期限为__________天。3.2乙方若因特殊情况无法按期完工，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，甲方同意后，乙方可延期。甲方不同意延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。整改期间，乙方不应收取任何费用。4.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供一年的质保期服务，质保期内出现的质量问题，乙方应无条件进行维修或更换。五、违约责任5.1乙方若未按合同约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。5.2甲方若未按约定时间支付预付款、工程进度款或竣工结算款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。7.2双方在合同履行过程中，应遵守社会公德，尊重对方合法权益，维护社会和谐稳定。7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________旅行社乙方（盖章）：__________装潢工程有限公司签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方旅行社营业执照复印件2.乙方装潢公司营业执照复印件3.工程预算书4.工程决算书5.施工图纸6.材料合格证明7.施工人员资格证书复印件8.工程验收报告9.质保期内维修、更换记录二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付预付款、工程进度款或竣工结算款，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合国家标准或甲方要求，认定为违约行为。4.甲方未履行合同约定的义务，如提供施工条件、配合乙方施工等，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑行业活动中各方主体之间关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.滞纳金：是指债务人逾期不履行债务时，按照一定比例计算的违约金。5.质保期：是指工程验收合格后，乙方应向甲方提供的免费维修或更换服务期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后，导致工程延期。解决办法：甲方与乙方协商，要求乙方加大施工力度，确保工程按期完成。如协商无果，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。2.问题：工程验收不合格，乙方拒绝整改或维修。解决办法：甲方可以拒绝支付竣工结算款，并要求乙方按照合同约定进行整改或维修。如乙方仍不履行义务，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.问题：甲方未按约定时间支付工程进度款，导致乙方施工停滞。解决办法：甲方应及时支付工程进度款，确保乙方正常施工。如甲方拒绝支付，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为旅行社，需要对经营场所进行装潢升级。2.乙方为具备装潢施工资质的公司，愿意承接甲方装潢工程。3.甲乙双方就工程