2025版交房商品房不动产购房合同要点分析!3篇_第1页
2025版交房商品房不动产购房合同要点分析!3篇_第2页
2025版交房商品房不动产购房合同要点分析!3篇_第3页
2025版交房商品房不动产购房合同要点分析!3篇_第4页
2025版交房商品房不动产购房合同要点分析!3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版交房商品房不动产购房合同要点分析!本合同目录一览1.商品房基本情况1.1商品房名称1.2商品房地址1.3商品房类型1.4商品房面积1.5商品房价格2.购房人信息2.1购房人姓名2.2购房人身份证号码2.3购房人联系方式3.房地产开发商信息3.1开发商名称3.2开发商营业执照号码3.3开发商联系方式4.付款方式4.1付款比例4.2付款时间4.3付款方式说明5.房屋交付5.1交付时间5.2交付条件5.3交付地点6.产权转移6.1产权转移时间6.2产权转移手续6.3产权转移费用7.附属设施7.1附属设施清单7.2附属设施交付7.3附属设施费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同生效地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同续签12.1合同续签条件12.2合同续签程序12.3合同续签内容13.合同解除后的处理13.1房屋返还13.2费用结算13.3违约责任14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分:合同如下:1.商品房基本情况1.1商品房名称:花园1.2商品房地址:市区街道号1.3商品房类型:住宅1.4商品房面积:100平方米1.5商品房价格:人民币100万元2.购房人信息2.1购房人姓名:2.2购房人身份证号码:110101199003012.3购房人联系方式:138001380003.房地产开发商信息3.1开发商名称:房地产开发有限公司3.2开发商营业执照号码:110101000000000013.3开发商联系方式:02256784.付款方式4.1付款比例:首付款30%,贷款70%4.2付款时间:购房合同签订之日起10个工作日内支付首付款4.3付款方式说明:首付款以银行转账方式支付至开发商指定账户5.房屋交付5.1交付时间:合同签订之日起24个月内5.2交付条件:房屋主体结构及配套设施建设完成,达到入住条件5.3交付地点:花园物业管理处6.产权转移6.1产权转移时间:房屋交付之日起30日内6.2产权转移手续:购房人持购房合同、身份证、户口本等材料至房产交易中心办理产权转移手续6.3产权转移费用:产权转移登记费按国家规定收取7.附属设施7.1附属设施清单:电梯、消防设施、监控系统、绿化等7.2附属设施交付:与房屋主体结构同时交付7.3附属设施费用:已包含在房屋价格中,无需额外支付8.违约责任8.1违约情形8.1.1开发商逾期交付房屋:每逾期一日,应向购房人支付相当于已付房款万分之一的违约金。8.1.2购房人逾期付款:每逾期一日,应向开发商支付相当于逾期付款金额万分之五的违约金。8.1.3开发商未按约定质量交付房屋:购房人有权要求开发商承担修理、重作、更换等责任,并支付相应的违约金。8.1.4购房人擅自改变房屋结构:购房人应承担由此产生的全部责任,包括但不限于修复费用和违约金。8.2违约责任承担8.2.1违约责任由违约方承担,双方另有约定的除外。8.2.2违约金不足以弥补损失的,违约方还应赔偿受害方的实际损失。8.3违约金计算方式8.3.1违约金按实际逾期天数或实际损失金额计算。8.3.2违约金支付方式:违约方应在违约行为发生后5个工作日内支付违约金。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过协商解决争议。9.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构:市区人民法院。9.3争议解决程序9.3.1双方应按照法定程序提交争议材料,包括但不限于合同、证据等。9.3.2法院应在受理之日起6个月内作出判决。10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签订合同并签字盖章。10.1.2付款条件满足。10.2合同生效时间10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同生效地点10.3.1合同生效地点为合同签订地。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同签订后,如一方严重违约,另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同需书面通知对方。11.2.2解除合同后,双方应按照约定办理相关手续。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照约定处理已交付的款项和未交付的房屋。12.合同续签12.1合同续签条件12.1.1双方均有意愿续签合同。12.1.2合同续签前,双方应协商一致。12.2合同续签程序12.2.1双方签订续签协议。12.2.2续签协议应符合法律规定。12.3合同续签内容12.3.1续签内容应包括房屋租赁期限、租金等。13.合同解除后的处理13.1房屋返还13.1.1解除合同后,购房人应将房屋返还给开发商。13.2费用结算13.2.1双方应结算已付款项和未付款项。13.3违约责任13.3.1解除合同后,违约方仍应承担相应的违约责任。14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.1.1双方可就合同未尽事宜另行协商约定。14.1.2其他约定事项的效力与合同其他条款相同。14.2其他约定事项效力14.2.1其他约定事项经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或单位,包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构、监理单位等。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行过程中,如甲乙双方认为有必要,可邀请第三方介入,以协助解决合同履行中的问题。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应协商一致,决定是否邀请第三方介入。15.3.2邀请第三方介入时,甲乙双方应书面通知对方,并明确第三方的职责和权限。16.第三方职责与权限16.1第三方职责16.1.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业意见或服务。16.1.2第三方应保持独立、客观、公正的原则,不得偏袒任何一方。16.2第三方权限16.2.1第三方有权查阅合同相关文件,了解合同履行情况。16.2.2第三方有权就合同履行中的问题向甲乙双方提出建议。17.第三方费用17.1第三方费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。17.2第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供的专业意见或服务的性质、范围和难度等因素确定。18.2第三方的责任限额不得超过其收取的费用总额。18.3第三方的责任限额应在合同中明确约定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方作为独立的第三方,不参与甲乙双方的合同关系,不承担甲乙双方合同约定的权利义务。19.2第三方在提供专业意见或服务过程中,如因自身原因导致甲乙双方遭受损失,应按照本合同约定的第三方责任限额承担相应责任。19.3第三方在介入合同履行过程中,应遵守国家法律法规,不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应协商一致,并由第三方见证。20.2变更后的合同内容应作为原合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后,如甲乙双方发生争议,应通过协商解决。21.2协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同解除22.1第三方介入后,如甲乙双方或第三方认为有必要,可协商解除合同。22.2解除合同后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。23.第三方介入后的合同终止23.1第三方介入结束后,合同终止,甲乙双方应根据合同约定处理剩余事宜。24.第三方介入后的资料保存24.1第三方介入过程中产生的所有资料,由甲乙双方共同保存,并确保其保密性。24.2合同终止后,甲乙双方应将相关资料归档保存。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.商品房预售许可证复印件要求:复印件需加盖开发商公章,证明商品房预售许可证真实有效。2.商品房买卖合同要求:合同内容完整,双方签字盖章,一式两份。3.购房人身份证复印件要求:身份证复印件需加盖购房人公章,证明身份证真实有效。4.开发商营业执照复印件要求:营业执照复印件需加盖开发商公章,证明营业执照真实有效。5.房屋平面图要求:平面图清晰,标注房屋面积、户型等信息。6.附属设施清单要求:清单详细列出附属设施名称、规格、数量等信息。7.付款凭证要求:付款凭证需加盖开发商公章,证明已支付款项。8.产权转移登记申请书要求:申请书填写完整,双方签字盖章。9.产权证复印件要求:产权证复印件需加盖开发商公章,证明产权证真实有效。10.争议解决协议要求:协议内容完整,双方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:开发商逾期交付房屋责任认定标准:自合同约定的交付之日起,每逾期一日,开发商应向购房人支付相当于已付房款万分之一的违约金。示例说明:若合同约定交付日期为2024年1月1日,实际交付日期为2024年2月1日,开发商应支付购房人相当于已付房款万分之一的违约金。2.违约行为:购房人逾期付款责任认定标准:自合同约定的付款之日起,每逾期一日,购房人应向开发商支付相当于逾期付款金额万分之五的违约金。示例说明:若合同约定购房人应在2024年1月1日前支付首付款,实际支付日期为2024年2月1日,购房人应支付开发商相当于逾期付款金额万分之五的违约金。3.违约行为:开发商未按约定质量交付房屋责任认定标准:开发商应承担修理、重作、更换等责任,并支付相应的违约金。示例说明:若房屋交付时存在质量问题,开发商应承担修理责任,并支付相应的违约金。4.违约行为:购房人擅自改变房屋结构责任认定标准:购房人应承担由此产生的全部责任,包括但不限于修复费用和违约金。示例说明:若购房人擅自改变房屋结构,导致房屋损坏,购房人应承担修复费用和违约金。5.违约行为:第三方提供虚假信息或服务责任认定标准:第三方应承担由此产生的全部责任,包括但不限于赔偿损失和违约金。示例说明:若第三方在提供专业意见或服务过程中提供虚假信息,导致甲乙双方遭受损失,第三方应赔偿损失并支付违约金。全文完。2024版交房商品房不动产购房合同要点分析!1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出卖人信息1.2买受人信息2.房屋基本情况2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋用途3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2付款方式3.3付款时间4.房屋交付及验收4.1交付时间4.2验收标准4.3验收程序5.产权过户及登记5.1过户手续5.2登记手续5.3登记费用6.履约保证金及退还6.1保证金金额6.2退还条件6.3退还程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除条件及程序9.1解除条件9.2解除程序9.3解除通知10.合同变更及补充10.1变更条件10.2变更程序10.3补充协议11.合同生效及期限11.1生效条件11.2生效日期11.3合同期限12.其他约定事项12.1其他约定事项12.2其他约定事项12.3其他约定事项13.合同附件13.1附件一:房屋平面图13.2附件二:房屋配套设施清单13.3附件三:其他相关文件14.合同签署及生效14.1签署日期14.2生效日期14.3签署地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1出卖人信息(1)姓名:[出卖人姓名](2)身份证号码:[出卖人身份证号码](3)联系方式:[出卖人联系电话]1.2买受人信息(1)姓名:[买受人姓名](2)身份证号码:[买受人身份证号码](3)联系方式:[买受人联系电话]2.房屋基本情况2.1房屋位置[具体地址:省/市/县/区/街道/小区/楼号/单元号/房间号]2.2房屋面积[建筑面积:[具体数字]平方米;使用面积:[具体数字]平方米]2.3房屋结构[结构类型:[具体结构类型,如框架结构、砖混结构等]]2.4房屋用途[用途:[具体用途,如住宅、商业等]]3.合同价格及支付方式3.1合同价格[房屋总价:[具体金额]元]3.2付款方式[付款方式:[具体方式,如一次性付款、分期付款等]]3.3付款时间[首付款:[具体金额]元,[具体日期]前支付;余款:[具体金额]元,[具体日期]前支付]4.房屋交付及验收4.1交付时间[交付时间:[具体日期]]4.2验收标准[验收标准:按照国家相关房屋质量标准及双方约定的具体标准]4.3验收程序[验收程序:买受人应在交付日期前[具体天数]内对房屋进行验收,如有质量问题应在验收期内提出,出卖人应在[具体天数]内予以修复或赔偿]5.产权过户及登记5.1过户手续[过户手续:双方应按照国家法律规定办理房屋产权过户手续]5.2登记手续[登记手续:买受人应在房屋交付后[具体天数]内办理房屋产权登记手续]5.3登记费用[登记费用:双方按照国家规定各自承担相应的登记费用]6.履约保证金及退还6.1保证金金额[保证金金额:[具体金额]元]6.2退还条件[退还条件:合同履行完毕,买受人无违约行为时,出卖人应在合同解除后[具体天数]内退还保证金]6.3退还程序[退还程序:买受人向出卖人提交相关证明材料,出卖人收到材料后[具体天数]内退还保证金]7.违约责任7.1违约情形[违约情形:包括但不限于逾期付款、逾期交付、房屋质量问题、未按约定办理产权过户等]7.2违约责任承担[违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等]7.3违约赔偿[违约赔偿:违约金按合同总价的一定比例计算,具体比例由双方协商确定;赔偿损失应按照实际损失进行计算]8.争议解决方式8.1争议解决方式[争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。]8.2争议解决机构[争议解决机构:无]8.3争议解决程序[争议解决程序:提交争议解决机构或法院后,按照其相关规定和程序进行。]9.合同解除条件及程序9.1解除条件9.2解除程序[解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除原因;对方收到通知后[具体天数]内未提出异议,视为同意解除。]9.3解除通知[解除通知:解除合同的通知应以书面形式发送,并在[具体天数]内送达对方。]10.合同变更及补充10.1变更条件[变更条件:任何一方提出变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,以书面形式签订补充协议。]10.2变更程序[变更程序:变更内容经双方确认后,应立即通知对方,并在[具体天数]内完成书面文件的签署。]10.3补充协议[补充协议:补充协议与本合同具有同等法律效力。]11.合同生效及期限11.1生效条件[生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。]11.2生效日期[生效日期:[具体日期]]11.3合同期限[合同期限:自合同生效之日起至房屋交付完毕之日止。]12.其他约定事项12.1其他约定事项[其他约定事项:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。]12.2其他约定事项[其他约定事项:本合同附件为本合同不可分割的一部分。]12.3其他约定事项[其他约定事项:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。]13.合同附件13.1附件一:房屋平面图[附件一:房屋平面图,详细标注房屋结构、尺寸等信息。]13.2附件二:房屋配套设施清单[附件二:房屋配套设施清单,包括但不限于供水、供电、供暖、燃气、电梯等设施清单。]13.3附件三:其他相关文件[附件三:其他相关文件,如房屋产权证、土地使用权证等。]14.合同签署及生效14.1签署日期[签署日期:[具体日期]]14.2生效日期[生效日期:[具体日期]]14.3签署地点[签署地点:[具体地点]]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义[第三方定义:指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所等。]15.2第三方介入方式[第三方介入方式:第三方介入可以是提供咨询服务、进行专业评估、监督合同履行、提供法律服务等。]16.第三方责任限额16.1责任限额定义[责任限额定义:指第三方因提供专业服务而导致的损失,其赔偿责任应限制在一定金额范围内。]16.2责任限额确定[责任限额确定:责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方提供的服务协议中约定。]17.第三方介入的具体条款17.1第三方选择[第三方选择:甲乙双方应共同协商选择第三方,并确保第三方具备相应的资质和信誉。]17.2第三方职责[第三方职责:第三方应根据合同约定或服务协议,履行其职责,并对自己的行为负责。]17.3第三方报告[第三方报告:第三方应及时向甲乙双方报告其工作进展、发现的问题及建议。]18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1甲乙双方的权利义务[甲乙双方的权利义务:甲乙双方应按照本合同约定履行各自的义务,享受相应的权利。]18.2第三方的权利义务[第三方的权利义务:第三方有权按照合同约定或服务协议收取服务费用,并有权要求甲乙双方配合其工作。]18.3第三方与甲乙双方的关系[第三方与甲乙双方的关系:第三方是甲乙双方的共同服务提供者,与甲乙双方不存在合同关系,但应遵守合同的相关规定。]19.第三方介入时的额外条款19.1介入前的协商[介入前的协商:在第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的相关事宜进行充分协商,达成一致意见。]19.2介入后的责任承担[介入后的责任承担:第三方在介入过程中如因自身原因导致损失,应由第三方自行承担;如因甲乙双方的原因导致损失,甲乙双方应根据合同约定承担相应责任。]19.3第三方介入的费用[第三方介入的费用:第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商分摊,或由第三方提供服务协议中约定的费用承担方式。]20.第三方责任限制20.1责任限制条件[责任限制条件:第三方在履行职责过程中,如因不可抗力、甲乙双方提供的信息不准确、甲乙双方未按约定履行义务等原因导致损失,第三方不承担赔偿责任。]20.2责任限制范围[责任限制范围:第三方责任限制范围仅限于其提供专业服务的直接后果,不包括间接损失。]20.3责任限制金额[责任限制金额:第三方责任限额为[具体金额]元,超过该限额的部分,甲乙双方应根据合同约定承担。]21.第三方介入的解除21.1解除条件[解除条件:如第三方违反合同约定或服务协议,或因其他原因无法继续履行职责,甲乙双方有权解除与第三方的合作关系。]21.2解除程序[解除程序:甲乙双方应书面通知第三方解除合作,并说明解除原因。]21.3解除后的责任承担[解除后的责任承担:解除合作后,第三方应按照合同约定或服务协议,妥善处理相关事宜,并对因解除合作而产生的损失承担相应责任。]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房屋平面图要求:提供房屋的详细平面布局图,标注房间尺寸、门窗位置、室内设施等。2.附件二:房屋配套设施清单要求:详细列出房屋内的配套设施,如供水、供电、供暖、燃气、电梯等。说明:清单有助于买受人了解房屋的配套设施情况。3.附件三:房屋产权证要求:提供房屋的产权证明文件,证明出卖人对房屋拥有合法的处分权。说明:产权证是房屋交易合法性的重要凭证。4.附件四:土地使用权证要求:提供房屋占用土地的使用权证明文件。说明:土地使用权证是买受人取得土地使用权的重要依据。5.附件五:房屋买卖合同要求:合同内容应包括房屋基本情况、合同价格、支付方式、交付时间、产权过户等条款。说明:合同是甲乙双方权利义务的依据。6.附件六:补充协议要求:任何对合同条款的变更或补充,应以书面形式签订补充协议。说明:补充协议与本合同具有同等法律效力。7.附件七:第三方服务协议要求:第三方提供服务的协议,包括服务内容、费用、责任等。说明:协议是第三方服务的法律依据。8.附件八:付款凭证要求:提供所有付款的凭证,如银行转账记录、现金收据等。说明:凭证是付款行为的证明。9.附件九:验收报告要求:房屋验收完成后,由第三方或甲乙双方共同签发的验收报告。说明:验收报告是房屋交付的依据。10.附件十:争议解决相关文件要求:涉及争议解决的文件,如协商记录、调解书、判决书等。说明:文件是争议解决过程的重要记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:出卖人未按约定时间交付房屋。责任认定:出卖人应支付违约金,具体金额由合同约定。示例:出卖人未在合同约定的交付日期前交付房屋,应支付买受人[具体金额]元的违约金。2.违约行为:买受人未按约定时间支付房款。责任认定:买受人应支付违约金,具体金额由合同约定。示例:买受人未在合同约定的付款日期前支付房款,应支付出卖人[具体金额]元的违约金。3.违约行为:房屋存在质量问题。责任认定:出卖人应承担修复责任,如无法修复,应退还房款或赔偿损失。示例:房屋存在结构性质量问题,出卖人应负责修复,否则应退还买受人购房款。4.违约行为:第三方服务不到位。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,如无法提供满意的服务,甲乙双方可解除与第三方的合作关系。示例:第三方评估机构提供的评估报告不准确,导致买受人损失,第三方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为:一方未按约定办理产权过户。责任认定:未办理产权过户的一方应承担违约责任,如支付违约金或赔偿损失。示例:买受人未在合同约定的期限内办理产权过户,应支付出卖人[具体金额]元的违约金。全文完。2024版交房商品房不动产购房合同要点分析!2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1购房人信息1.2开发商信息2.商品房基本情况2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋用途3.交房时间及条件3.1交房时间3.2交房条件3.3逾期交房责任4.产权及登记4.1房屋产权4.2登记手续4.3产权转移5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3逾期付款责任6.质量保证及保修6.1质量保证6.2保修期限6.3保修责任7.房屋交付与验收7.1房屋交付7.2验收标准7.3验收期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约金9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止程序11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知与送达12.3合同附件13.合同签订及生效日期14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1购房人信息姓名:____________________身份证号码:____________________联系电话:____________________1.2开发商信息名称:____________________法定代表人:____________________营业执照号码:____________________联系电话:____________________2.商品房基本情况2.1房屋坐落省(自治区、直辖市):____________________市(地区):____________________区(县):____________________街道(乡镇):____________________小区名称:____________________楼号:____________________单元号:____________________房号:____________________2.2房屋面积建筑面积:____________________平方米使用面积:____________________平方米2.3房屋结构结构类型:____________________2.4房屋用途用途类型:____________________3.交房时间及条件3.1交房时间具体交房日期:____________________3.2交房条件1.房屋主体结构、门窗、墙面、地面、顶棚等主要部位已全部施工完成;2.水电等配套设施齐全,具备使用条件;3.房屋验收合格,取得房屋所有权证;4.购房人已按照合同约定支付全部房款;3.3逾期交房责任如开发商逾期交房,每逾期一日应向购房人支付房屋总价款的万分之五作为违约金。4.产权及登记4.1房屋产权购房人取得该房屋的全部产权;4.2登记手续开发商应在交房之日起30日内协助购房人办理房屋所有权登记手续;4.3产权转移房屋产权转移后,购房人享有该房屋的所有权益。5.付款方式及期限5.1付款方式1.首付:购房总价款的_________%,即人民币____________________元;2.按揭贷款:购房总价款的_________%,由购房人向银行申请贷款;3.其他方式:____________________;5.2付款期限1.首付应在合同签订之日起_________日内支付;2.按揭贷款部分应在贷款批准后_________日内支付;3.其他方式付款期限:____________________;5.3逾期付款责任如购房人逾期付款,每逾期一日应向开发商支付应付款项的万分之五作为违约金。6.质量保证及保修6.1质量保证开发商承诺所售房屋质量符合国家有关建筑工程质量标准;6.2保修期限房屋主体结构、基础工程、屋面防水等保修期限为____________年;6.3保修责任开发商应在保修期内对房屋进行维修,维修费用由开发商承担。7.房屋交付与验收7.1房屋交付开发商应在交房时间前将房屋交付给购房人;7.2验收标准购房人应在收到房屋后_________日内对房屋进行验收;7.3验收期限验收期限自房屋交付之日起_________日内完成。8.违约责任8.1违约情形1.开发商未按合同约定时间交房;2.购房人未按合同约定支付房款;3.开发商提供的房屋质量不符合约定标准;4.开发商未按合同约定协助购房人办理产权登记;5.购房人擅自改变房屋结构或用途;8.2违约责任1.开发商逾期交房,每逾期一日应向购房人支付房屋总价款的万分之五作为违约金;2.购房人逾期付款,每逾期一日应向开发商支付应付款项的万分之五作为违约金;3.开发商提供的房屋质量不符合约定标准,应承担修复或赔偿损失的责任;4.开发商未按合同约定协助购房人办理产权登记,应承担相应责任;5.购房人擅自改变房屋结构或用途,应恢复原状或赔偿损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼;9.2争议解决机构双方可协商选择仲裁委员会进行仲裁;9.3争议解决程序争议解决程序按照所选争议解决方式的相关规定执行。10.合同解除与终止10.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同;2.发生不可抗力事件,导致合同无法履行;3.一方严重违约,另一方有权解除合同;10.2合同终止条件1.房屋交付并验收合格;2.购房人支付全部房款;3.房屋产权转移登记完成;10.3解除或终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并按照合同约定处理相关事宜。11.合同生效及备案11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;11.2合同备案本合同签订后,双方应向相关部门备案。12.其他约定事项12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;12.2通知与送达双方通知应以书面形式进行,送达地址为合同中约定的地址;12.3合同附件1.房屋买卖合同;2.付款计划表;3.房屋验收报告;4.其他双方认为必要的文件。13.合同签订及生效日期本合同于____年____月____日在____市____区____街道____小区____楼____单元____室签订。14.合同附件清单1.房屋买卖合同;2.付款计划表;3.房屋验收报告;4.不可抗力事件证明;5.其他双方认为必要的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或经甲乙双方同意,介入本合同执行过程中的第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、律师、审计机构等。15.2第三方介入情形1.甲乙双方协商一致,需第三方提供专业服务;2.本合同执行过程中,因特殊情况需要第三方介入;3.法律法规规定或合同约定需第三方介入。15.3第三方责任限额1.第三方在本合同执行过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任;2.第三方责任限额为合同总金额的_____%,即人民币____________________元;3.第三方责任限额的计算方式为:实际损失金额×责任限额比例。15.4第三方职责1.第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、公正、高效的服务;2.第三方在执行职责过程中,应严格遵守法律法规和合同约定;3.第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1甲乙双方应向第三方提供必要的资料和协助,确保第三方能够顺利开展工作;16.2第三方在介入本合同执行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;16.3第三方在介入本合同执行过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并协助甲乙双方采取措施纠正;16.4第三方在介入本合同执行过程中,如发现合同条款存在争议,应及时通知甲乙双方,并协助甲乙双方协商解决;16.5第三方在介入本合同执行过程中,如发现合同执行过程中存在重大风险,应及时通知甲乙双方,并协助甲乙双方采取防范措施。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分说明1.第三方与甲方之间不存在合同关系,甲方对第三方的行为不承担责任;2.第三方在执行职责过程中,如给甲方造成损失,甲方有权向第三方追偿;3.第三方在执行职责过程中,如给乙方造成损失,甲方应承担相应的责任。17.2第三方与乙方的划分说明1.第三方与乙方之间不存在合同关系,乙方对第三方的行为不承担责任

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论