2025版数据中心建设项目工期承诺合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设项目工期承诺合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.工期承诺3.1工期承诺期限3.2工期承诺内容3.3工期承诺违约责任4.工程进度要求4.1工程进度节点4.2工程进度报告4.3工程进度调整5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付时间7.合同变更及解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同解除条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.其他约定12.1不可抗力12.2合同附件12.3合同附件效力13.合同附件13.1附件一：工程进度计划13.2附件二：质量标准及检验方法13.3附件三：合同价款支付计划14.合同签订14.1合同签订日期14.2合同签订地点14.3合同签订人员第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：科技有限公司1.1.2乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.1.1数据中心建设项目2.2项目地点2.2.1市区路号2.3项目规模2.3.1总建筑面积：10,000平方米2.3.2设计容纳服务器：5000台2.4项目总投资2.4.1项目总投资：人民币10亿元3.工期承诺3.1工期承诺期限3.1.1乙方承诺项目自合同签订之日起，在12个月内完成所有建设内容。3.2工期承诺内容3.2.1包括土建、电气、网络、安全等子系统建设。3.2.2满足甲方提出的性能、安全、环保等要求。3.3工期承诺违约责任3.3.1若乙方未能在承诺工期内完成项目，每延迟一日，应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金。4.工程进度要求4.1工程进度节点4.1.1土建工程：3个月4.1.2电气工程：4个月4.1.3网络工程：5个月4.1.4安全工程：2个月4.2工程进度报告4.2.1乙方每月向甲方提交一次工程进度报告，详细说明各工程进度情况。4.3工程进度调整4.3.1如遇不可抗力因素或其他特殊情况导致工程进度延误，乙方应立即通知甲方，并协商调整进度计划。5.质量要求5.1质量标准5.1.1严格按照国家标准、行业标准及甲方要求执行。5.2质量检验5.2.1甲方有权对项目质量进行监督检验，乙方应予以配合。5.3质量责任5.3.1若项目出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.1.1合同总价款为人民币10亿元，分阶段支付。6.2支付方式6.2.1首付款：合同签订后10个工作日内支付总额的30%。6.2.2进度款：根据工程进度按月支付，每月支付总额的25%。6.2.3验收款：项目验收合格后10个工作日内支付总额的30%。6.2.4结算款：项目竣工结算后30个工作日内支付剩余的15%。6.3支付时间6.3.1支付时间均为工作日，节假日顺延。7.合同变更及解除7.1合同变更7.1.1合同任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。7.2合同解除7.2.1.1乙方严重违约，经甲方催告后仍未纠正；7.2.1.2不可抗力导致合同无法履行；7.2.1.3双方协商一致解除合同。7.3合同解除条件7.3.1乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误超过合同约定期限的50%；7.3.2甲方未能按照合同约定支付款项，导致工程无法正常进行；7.3.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同争议；8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会。8.3争议解决程序8.3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请；8.3.2仲裁庭应在收到仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决。9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程；9.1.2乙方未按合同约定提供合格的材料或设备；9.1.3甲方未按合同约定支付款项；9.1.4双方违反合同约定的保密条款。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；9.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。9.3违约责任赔偿9.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失；9.3.2违约方应赔偿因违约给对方造成的间接经济损失。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密；10.2保密义务10.2.1双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露；10.2.2保密义务自合同签订之日起至合同终止后两年内有效。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同并经法定代表人或授权代表签字盖章；11.1.2合同经双方确认无误，且合同款项已支付。11.2合同生效日期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同终止条件11.3.1合同约定的工期届满且项目验收合格；11.3.2双方协商一致解除合同；11.3.3因不可抗力导致合同无法履行。11.4合同终止日期11.4.1合同终止日期为合同约定的工期届满之日或合同解除之日。12.其他约定12.1不可抗力12.1.1不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的事件；12.2合同附件12.2.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；12.3合同附件效力12.3.1合同附件的修改或补充，应经双方书面同意，并作为合同附件的一部分。13.合同附件13.1附件一：工程进度计划13.2附件二：质量标准及检验方法13.3附件三：合同价款支付计划14.合同签订14.1合同签订日期14.1.1合同签订日期为2024年3月1日。14.2合同签订地点14.2.1合同签订地点为市区路号。14.3合同签订人员14.3.1甲方法定代表人：14.3.2乙方法定代表人：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1.1监理单位：负责对工程建设进行全过程监督，确保工程质量、进度和安全；15.2.1.2设计单位：负责项目设计，提供设计咨询服务；15.2.1.3施工单位：负责项目施工，提供施工服务；15.2.1.4供应商：提供项目所需的材料、设备等；15.2.1.5评估机构：对项目进行评估，提供评估报告。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，协商不成的，由合同签订地人民法院指定。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合同约定履行其职责，对其提供的服务质量、进度和安全承担相应责任。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合同约定，获取报酬、费用和必要的支持。16.甲乙双方额外条款16.1.1第三方的职责范围；16.1.2第三方的服务标准和质量要求；16.1.3第三方的报酬和费用；16.1.4第三方的责任限额。16.2第三方介入后的合同履行16.2.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保合同顺利履行；16.2.2第三方介入期间，甲乙双方仍需履行合同约定的各自义务。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方合同中明确。17.2.1第三方因自身原因导致项目延误、质量不合格等，应承担相应的违约责任；17.2.2第三方因违反保密义务泄露商业秘密，应承担相应的法律责任；17.2.3第三方因故意或重大过失导致项目损失，应承担相应的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与其他各方的关系如下：18.1.1第三方与甲方：第三方应向甲方提供合同约定的服务，甲方有权对第三方的服务进行监督；18.1.2第三方与乙方：第三方应向乙方提供合同约定的服务，乙方有权对第三方的服务进行监督；18.1.3第三方与甲乙双方：第三方应与甲乙双方保持良好沟通，确保合同履行。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；20.2协商不成的，任何一方均可按照本合同约定的争议解决方式解决争议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度计划详细要求：包括项目各阶段的时间节点、关键路径、进度里程碑等。说明：此附件用于明确工程进度安排，确保项目按计划推进。2.附件二：质量标准及检验方法详细要求：列出项目所需达到的质量标准，包括材料、设备、施工工艺等。说明：此附件用于确保项目质量符合国家及行业标准。3.附件三：合同价款支付计划详细要求：明确各阶段工程款项的支付比例、时间节点及支付方式。说明：此附件用于规范合同价款的支付流程，保障双方的权益。4.附件四：第三方监理合同详细要求：明确第三方监理单位的职责、权利、义务及违约责任。说明：此附件用于规范第三方监理单位的介入，确保项目质量、进度和安全。5.附件五：第三方设计合同详细要求：明确第三方设计单位的职责、权利、义务及违约责任。说明：此附件用于规范第三方设计单位的介入，确保项目设计符合要求。6.附件六：第三方施工合同详细要求：明确第三方施工单位的职责、权利、义务及违约责任。说明：此附件用于规范第三方施工单位的介入，确保项目施工质量。7.附件七：第三方供应商合同详细要求：明确第三方供应商的供应责任、质量保证、交付时间等。说明：此附件用于规范第三方供应商的介入，确保项目所需材料、设备的质量和供应。8.附件八：第三方评估报告详细要求：包括项目评估结果、风险评估、改进建议等。说明：此附件用于对项目进行全面评估，为项目决策提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定完成工程；违约方提供的材料、设备不符合合同要求；违约方未按合同约定支付款项；违约方泄露商业秘密；违约方故意或重大过失导致项目损失。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金的具体数额由双方在合同中约定；赔偿损失包括直接经济损失和间接经济损失。3.违约责任示例说明：示例一：若乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误超过合同约定期限的50%，乙方应向甲方支付相当于合同总价款0.5%的违约金；示例二：若第三方供应商提供的设备存在质量问题，导致项目无法正常使用，供应商应承担相应的赔偿责任；示例三：若甲方未按合同约定支付款项，导致乙方无法正常施工，甲方应向乙方支付相应的违约金及利息。全文完。2024版数据中心建设项目工期承诺合同1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同签订日期1.5合同有效期1.6合同保密条款1.7合同争议解决第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目总投资2.6项目资金来源2.7项目建设标准第三章工期承诺3.1工期安排3.2工期调整3.3工期延误责任3.4工期验收3.5工期奖励第四章设计与施工4.1设计要求4.2施工要求4.3设计变更4.4施工变更4.5设计与施工协调第五章质量保证5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任5.4质量纠纷解决第六章投资控制6.1投资预算6.2投资调整6.3投资审计6.4投资风险控制第七章合同履行7.1合同履行主体7.2合同履行方式7.3合同履行期限7.4合同履行条件7.5合同履行变更第八章付款方式8.1付款方式8.2付款时间8.3付款条件8.4付款违约责任第九章保险与安全9.1保险责任9.2安全责任9.3保险费用9.4安全措施第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构10.4争议解决费用第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约解除第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果第十四章合同附件14.1附件一：合同签订文件14.2附件二：项目设计文件14.3附件三：施工图纸14.4附件四：合同履行记录14.5附件五：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同目的为明确甲乙双方在数据中心建设项目中的权利、义务和责任，确保项目按期完成。1.3合同双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.4合同签订日期[合同签订日期]1.5合同有效期自合同签订之日起至项目竣工之日止。1.6合同保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。1.7合同争议解决本合同争议解决方式为协商，协商不成，提交[争议解决机构名称]仲裁。第二章项目概述2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模]2.4项目建设内容[项目建设内容]2.5项目总投资[项目总投资]2.6项目资金来源[项目资金来源]2.7项目建设标准[项目建设标准]第三章工期承诺3.1工期安排[工期安排]3.2工期调整[工期调整]3.3工期延误责任[工期延误责任]3.4工期验收[工期验收]3.5工期奖励[工期奖励]第四章设计与施工4.1设计要求[设计要求]4.2施工要求[施工要求]4.3设计变更[设计变更]4.4施工变更[施工变更]4.5设计与施工协调[设计与施工协调]第五章质量保证5.1质量标准[质量标准]5.2质量检验[质量检验]5.3质量责任[质量责任]5.4质量纠纷解决[质量纠纷解决]第六章投资控制6.1投资预算[投资预算]6.2投资调整[投资调整]6.3投资审计[投资审计]6.4投资风险控制[投资风险控制]第七章合同履行7.1合同履行主体[合同履行主体]7.2合同履行方式[合同履行方式]7.3合同履行期限[合同履行期限]7.4合同履行条件[合同履行条件]7.5合同履行变更[合同履行变更]第八章付款方式8.1付款方式（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款；（2）每个阶段工程完成后，支付该阶段工程款的70%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的20%；（4）保修期满后，支付保修金。8.2付款时间甲方应在约定的付款时间前将款项支付至乙方指定的账户。8.3付款条件乙方应提供相应的发票、工程进度报告、验收报告等文件，满足甲方付款条件。8.4付款违约责任若甲方未按约定时间付款，应向乙方支付相应滞纳金。第九章保险与安全9.1保险责任乙方应购买并承担项目相关的保险责任，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。9.2安全责任乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。9.3保险费用保险费用由乙方承担。9.4安全措施乙方应制定并实施安全措施，确保施工过程中人员安全和工程安全。第十章争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商，协商不成，提交[争议解决机构名称]仲裁。10.2争议解决程序争议解决程序按照[争议解决机构名称]的仲裁规则进行。10.3争议解决机构[争议解决机构名称]10.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担。第十一章违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）甲方未按合同约定付款；（3）任何一方未履行合同约定的其他义务。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额按照实际损失计算，并不得超过合同总价的20%。11.4违约解除任何一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第十二章合同解除12.1合同解除条件（1）甲方严重违约；（2）乙方严重违约；（3）不可抗力事件导致合同无法履行。12.2合同解除程序合同解除程序按照合同约定或法律规定进行。12.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。第十三章合同终止13.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的义务全部履行完毕；（3）双方协商一致解除合同。13.2合同终止程序合同终止程序按照合同约定或法律规定进行。13.3合同终止后果合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的义务。第十四章合同附件14.1附件一：合同签订文件包括但不限于合同副本、协议、授权委托书等。14.2附件二：项目设计文件包括但不限于设计图纸、设计说明书等。14.3附件三：施工图纸包括但不限于施工图纸、施工说明书等。14.4附件四：合同履行记录包括但不限于工程进度报告、验收报告等。14.5附件五：其他相关文件包括但不限于法律法规、行业标准等。甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________日期：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权甲方对本数据中心建设项目拥有最终决策权，包括但不限于项目变更、工程设计、设备采购等关键决策。1.2设计变更审批甲方对乙方提交的设计变更申请进行审批，审批通过后方可实施。1.3设备采购监督甲方有权监督乙方设备采购过程，确保设备质量、规格符合项目要求。1.4工程进度监督甲方有权监督乙方工程进度，确保项目按期完成。1.5质量监督甲方有权对项目质量进行监督，发现问题及时通知乙方整改。1.6付款条件调整甲方根据乙方工程进度和质量情况，有权调整付款条件。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1设计与施工主导权乙方对本数据中心建设项目的设计与施工拥有主导权，包括但不限于设计方案、施工方案等。2.2材料采购权乙方有权根据项目需求自行采购材料，确保材料质量。2.3施工进度安排乙方有权根据项目实际情况调整施工进度，确保项目按期完成。2.4质量控制权乙方对项目质量负有全面责任，有权制定和实施质量控制措施。2.5人员配备权乙方有权根据项目需求调整人员配备，确保项目顺利进行。2.6付款条件调整乙方有权根据项目进度和质量情况，提出调整付款条件的建议。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责中介机构在本数据中心建设项目中负责协调、监督、评估等职责。3.2中介机构选定甲乙双方共同选定具备相应资质的中介机构，中介机构不得参与项目设计与施工。3.3中介机构费用中介机构费用由甲乙双方按比例分担。3.4中介机构报告中介机构应定期向甲乙双方提交项目进展报告，包括但不限于工程质量、进度、费用等。3.5中介机构责任中介机构应对其提供的报告负责，如因中介机构原因导致报告失实，应承担相应责任。3.6中介机构更换如甲乙双方对中介机构工作不满意，可共同协商更换中介机构。3.7中介机构保密中介机构应对项目信息保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。3.8中介机构争议解决中介机构与甲乙双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成，提交[争议解决机构名称]仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同签订文件2.项目设计文件3.施工图纸4.合同履行记录5.工程进度报告6.验收报告7.付款凭证8.保险单据9.质量检验报告10.设计变更文件11.施工变更文件12.中介机构报告13.法律法规及行业标准14.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程；甲方未按合同约定付款；任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约认定：甲方未按时支付工程款，经催告后仍未支付；乙方未按合同约定完成工程，导致工程进度延误；任何一方未履行合同约定的保密义务；任何一方未履行合同约定的质量保证义务。三、法律名词及解释：1.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的民事责任。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.质量保证：指合同一方保证提供的商品或服务符合合同约定的质量标准。5.保密义务：指合同双方对合同内容、项目信息等负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，并保留相关凭证，必要时可申请仲裁或诉讼。2.问题：乙方未按合同约定完成工程。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方整改，并保留相关证据。3.问题：合同履行过程中出现设计变更。解决办法：双方应协商一致，并签订设计变更文件，调整合同内容。4.问题：中介机构报告失实。解决办法：双方应要求中介机构重新出具报告，并追究中介机构责任。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目；2.工程建设合同；3.信息技术项目合同；4.投资合作合同；5.建设工程总承包合同。全文完。2024版数据中心建设项目工期承诺合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承建方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的快速发展，数据中心已成为国家信息基础设施的重要组成部分。为满足信息化建设需求，甲方决定建设一座数据中心。为确保项目顺利进行，甲方与乙方本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，特签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心建设项目中的权利、义务及责任，确保项目按期、保质完成，为我国信息化建设作出贡献。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足信息化需求，提供数据存储、处理、传输等服务的专用场所。（2）工期：指从合同签订之日起至数据中心项目竣工之日止的期限。（3）质量：指数据中心项目达到国家相关标准及设计要求。3.2关键词解释：（1）甲方：指本合同中委托建设数据中心的单位。（2）乙方：指本合同中承建数据中心的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量完成数据中心建设。（2）有权对乙方在项目实施过程中的工作进行监督。（3）有权要求乙方对项目进行整改，直至达到合同约定的质量标准。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间、质量完成数据中心建设。（2）在项目实施过程中，接受甲方对工作的监督。（3）对项目进行整改，直至达到合同约定的质量标准。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至数据中心项目竣工之日止，工期为____年____个月。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：____________________5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，在规定的时间内，完成数据中心建设，包括但不限于：设计、采购、施工、调试、验收等环节。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件：（1）数据中心项目按期竣工，并经甲方验收合格。（2）因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序：（1）双方协商一致，签订终止协议。（2）终止协议生效后，双方应按照约定进行善后处理。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照约定退还甲方已支付的全部款项。（2）双方应相互承担因终止合同而产生的损失。（3）本合同终止后，双方仍应履行各自的权利和义务，直至数据中心项目全部完成。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：根据甲方提供的设计要求，乙方提供完整的设计方案及图纸，设计费用为人民币____元。（2）材料费：根据设计要求，乙方负责采购所需材料，材料费用为人民币____元。（3）施工费：包括但不限于人工费、机械费、运输费等，施工费用为人民币____元。（4）调试费：乙方负责对数据中心进行调试，调试费用为人民币____元。（5）验收费：乙方负责组织验收，验收费用为人民币____元。（6）其他费用：包括但不限于咨询费、监理费、税费等，其他费用为人民币____元。7.2支付方式：本合同项目费用支付方式如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总额的____%作为预付款。（2）进度款：项目实施过程中，根据工程进度及甲方验收情况，甲方支付合同总额的____%作为进度款。（3）竣工结算款：项目竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总额的____%作为竣工结算款。（4）质保金：项目竣工验收合格后，甲方支付合同总额的____%作为质保金，质保期为____年。7.3支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后____个工作日内。（3）竣工结算款支付时间：项目竣工并经甲方验收合格后____个工作日内。（4）质保金支付时间：项目竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条款：（1）甲方应在规定的时间内将款项支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到款项后____个工作日内，向甲方开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方擅自终止合同，应向乙方支付合同总额____%的违约金。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定时间完成项目，每延迟一日，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方提供的设计、材料、施工等不符合合同约定，应承担相应的违约责任。（3）乙方擅自终止合同，应向甲方支付合同总额____%的违约金。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照本合同约定，向守约方支付违约金，并承担因此造成的损失。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的技术秘密、商业秘密等信息均属于保密内容。9.2保密期限：本合同项下保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、火灾等自然灾害。（2）战争、动乱、政府禁令等政府行为。（3）电力、通讯等基础设施故障。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：地震、洪水、台风等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、机密的项目。（2）涉及他人权益的项目。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确规定的其他权利，双方均予以保留。（2）乙方在项目实施过程中，对甲方提供的技术资料、设计方案等享有保密权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对数据中心项目进行监督和检查的权利。（2）乙方在项目实施过程中，对甲方提出的合理要求，有义务予以配合。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）本合同的修改和补充，应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容，应以书面形式作为本合同的附件。14.2修改和补充效力：修改和补充的内容，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合。（2）在项目实施过程中，如遇特殊情况，双方应共同协商解决。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开会议，就项目进展情况进行沟通。（2）双方应保持通讯畅通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同为独立文件，与双方其他协议、合同无关。16.3增减条款：（1）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。（2）未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行增减。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：代表签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（承建方）：代表签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同文本。2.双方签订的保密协议。3.数据中心项目设计图纸及说明书。4.材料采购清单及供应商资质证明。5.施工进度计划及施工方案。6.验收报告。7.双方协商一致的其他文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：（1）未按约定支付款项：甲方未按时支付预付款、进度款、竣工结算款或质保金，经催告后仍未支付。（2）擅自终止合同：甲方未按合同约定完成项目，擅自终