2025建设工程施工合同的主要作用

2025建设工程施工合同的主要作用合同编号：__________合同各方：鉴于：2.施工方为具备相应资质和能力的施工企业，愿意承担项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意签订本施工合同，明确双方的权利和义务。第一条合同标的1.1本合同的标的为项目的设计和施工，包括但不限于：（1）土建工程；（2）装饰工程；（3）安装工程；（4）园林绿化工程；（5）其他相关工程。1.2施工方应按照本合同约定的标准和质量要求完成施工任务，并提供相应的施工服务和售后服务。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主向施工方支付合同价款的30%；（2）主体结构验收合格后，业主向施工方支付合同价款的30%；（3）工程竣工验收合格并交付使用后，业主向施工方支付剩余的40%。2.3合同价款不含税金，税金按照国家相关法律法规的规定另行计算。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收分为初步验收和竣工验收，验收合格后方可交付使用。4.3施工方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内发生的质量问题，施工方应及时予以修复，造成的损失由施工方承担。第五条合同的变更和解除5.1合同变更或解除应书面协商一致，并报相关部门备案。5.2合同变更或解除不影响双方已产生的权利和义务，包括但不限于已支付的款项、已完成的工程等。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定完成施工任务，或工程质量不符合约定，业主有权要求施工方限期整改，并有权要求赔偿因此造成的损失。6.3业主如未按约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求赔偿因此造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格并交付使用之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.项目设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工方案5.材料及设备采购清单6.工程质量标准及验收规范7.保修条款8.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工任务，或工程质量不符合约定。2.业主未按约定支付合同价款。3.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误。4.施工方使用不合格材料或设备，导致工程质量问题。5.施工方未通过相关部门的验收，导致工程无法交付使用。6.双方在合同履行过程中发生争议，未能通过协商解决。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目所有人，拥有项目的完整权益。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工企业，愿意承担项目的施工任务。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.施工期限：指双方约定的工程完成时间。5.工程质量：指工程符合国家和行业标准、规范和规定的情况。6.保修期限：指工程竣工验收合格之日起计算的保修时间。7.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应及时沟通，协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：施工方应及时修复，造成的损失由施工方承担。3.合同价款支付：双方应按时履行支付义务，确保工程顺利进行。4.合同变更或解除：双方应书面协商一致，并报相关