




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校教室装饰装修施工进度跟踪合同本合同目录一览第一条合同签订与生效1.1合同双方1.2合同签订时间1.3合同生效时间第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容第三条施工进度安排3.1施工总工期3.2各阶段工期3.3施工计划第四条施工质量要求4.1装饰装修材料质量4.2施工工艺质量4.3质量检验标准第五条施工安全管理5.1安全管理制度5.2安全责任划分5.3施工现场安全管理第六条施工进度跟踪6.1进度报告制度6.2进度跟踪方式6.3进度偏差处理第七条施工验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3交付条件第八条合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件第九条合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限第十条合同违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密责任第十二条合同解除条件12.1合同解除条件12.2解除程序12.3解除后果第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2终止程序13.3终止后果第十四条合同附件14.1附件清单14.2附件说明第一部分:合同如下:第一条合同签订与生效1.1合同双方1.1.1甲方:[学校名称]1.1.2乙方:[施工单位名称]1.2合同签订时间1.2.1本合同签订日期为2024年[具体日期]。1.3合同生效时间1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条项目概述2.1项目名称2.1.12024年度学校教室装饰装修工程2.2项目地点2.2.1[具体学校地址]2.3项目规模2.3.1共计[教室数量]间教室2.4项目内容2.4.1教室墙面、地面、天花板装修2.4.2教室照明、通风、消防设施的安装2.4.3教室内部设施配套第三条施工进度安排3.1施工总工期3.1.1本工程总工期为[具体工期,如120天]。3.2各阶段工期3.2.1准备阶段:[具体工期,如10天]3.2.2施工阶段:[具体工期,如100天]3.2.3验收阶段:[具体工期,如10天]3.3施工计划3.3.1施工计划将按照甲方提供的教室使用时间表进行安排,确保施工不影响正常教学活动。第四条施工质量要求4.1装饰装修材料质量4.1.1所使用材料须符合国家相关质量标准。4.1.2甲方有权对材料进行抽样检验。4.2施工工艺质量4.2.1施工过程须严格按照国家及行业标准执行。4.2.2乙方应定期向甲方提供施工质量报告。4.3质量检验标准4.3.1按照国家及行业标准进行质量检验。4.3.2甲方有权对施工质量进行验收。第五条施工安全管理5.1安全管理制度5.1.1乙方须建立健全施工现场安全管理制度。5.1.2甲方将派驻安全管理人员进行现场监督。5.2安全责任划分5.2.1乙方对施工现场安全负全面责任。5.2.2甲方对施工现场安全负监督责任。5.3施工现场安全管理5.3.1严格执行施工现场安全操作规程。5.3.2定期进行安全教育培训。第六条施工进度跟踪6.1进度报告制度6.1.1乙方须每周向甲方提交一次施工进度报告。6.1.2报告内容包括施工进度、遇到的问题及解决方案等。6.2进度跟踪方式6.2.1甲方将定期检查施工现场,了解施工进度。6.2.2甲方有权要求乙方提供相关进度资料。6.3进度偏差处理6.3.1如出现进度偏差,乙方须立即分析原因,并提出解决方案。6.3.2甲方将根据实际情况决定是否批准解决方案。第七条施工验收与交付7.1验收标准7.1.1按照国家及行业标准进行验收。7.1.2甲方有权要求乙方对不符合标准的部分进行整改。7.2验收程序7.2.1乙方完成施工后,向甲方提交验收申请。7.2.2甲方组织验收小组进行验收。7.3交付条件7.3.1施工质量符合验收标准。7.3.2施工现场清理干净,无安全隐患。7.3.3乙方提供完整的施工资料。第八条合同变更与解除8.1变更条件8.1.1如因不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致。8.1.2任何变更均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。8.2变更程序8.2.1双方应就变更内容进行充分沟通,达成一致意见。8.2.2乙方应根据变更内容调整施工计划,并及时通知甲方。8.3解除条件8.3.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。8.3.2如合同约定的解除条件成就,双方应按照约定程序解除合同。第九条合同争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1提起诉讼前,双方应向对方发出书面通知,说明争议事项和解决建议。9.2.2诉讼期间,双方应继续履行合同义务,除非法院另有裁定。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自争议发生之日起不超过[具体期限,如60天]。第十条合同违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成施工任务。10.1.2乙方施工质量不符合合同约定。10.1.3乙方未按合同约定进行进度报告。10.2违约责任承担10.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失。10.2.2甲方有权要求乙方支付违约金。10.3违约赔偿标准10.3.1违约赔偿标准按实际损失计算,最高不超过合同总金额的[具体比例,如10%]。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体期限,如5年]。11.3违反保密责任11.3.1如一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十二条合同解除条件12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2解除程序12.2.1双方应以书面形式通知对方解除合同。12.3解除后果12.3.1合同解除后,双方互不承担未履行部分的合同责任。第十三条合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的期限届满。13.1.2合同因解除而终止。13.2终止程序13.2.1双方应以书面形式确认合同终止。13.3终止后果13.3.1合同终止后,双方互不承担未履行部分的合同责任。第十四条合同附件14.1附件清单14.1.1本合同附件包括:a)施工图纸b)材料清单c)施工进度计划d)验收标准14.2附件说明14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方的定义1.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系之外的独立第三方。1.1.2第三方可以是监理单位、设计单位、检测机构、保险公司等。1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目监督、质量控制、进度管理、风险评估等。第二条甲乙双方责任划分2.1第三方责任2.1.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,独立履行其职责。2.1.2第三方对甲乙双方负责,但不对施工单位的直接行为负责。2.2甲乙双方责任2.2.1甲方负责提供施工所需资料、场地和条件,并对施工质量、进度和费用进行监督。2.2.2乙方负责按照合同约定完成施工任务,并对施工质量、进度和费用承担责任。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入的同意3.1.1甲乙双方应协商一致,同意第三方介入合同关系。3.1.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。3.2第三方介入的协议a)第三方介入的具体职责和权限;b)第三方介入的期限和费用;c)第三方与甲乙双方之间的沟通和协调机制;d)第三方违反协议的责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的设定4.1.1第三方责任限额应根据第三方介入协议和风险评估结果确定。4.1.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确。4.2第三方责任限额的执行4.2.1如第三方在履行职责过程中出现违约行为,应承担相应的违约责任。4.2.2第三方责任限额的赔偿范围仅限于第三方介入协议中约定的责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作进行监督和指导。5.1.2甲方有权要求第三方提供工作进展报告和意见。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方对乙方的工作进行监督和评估,乙方应配合第三方的检查和检验。5.2.2第三方发现乙方存在违约行为时,有权向甲方报告。5.3第三方与施工单位的划分5.3.1第三方对施工单位的工作进行监督,施工单位应按照合同约定和第三方的指示进行施工。5.3.2第三方对施工单位的直接行为不承担责任。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更6.1.1如需变更第三方介入的职责、期限或费用,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。6.2第三方介入的解除6.2.1如第三方介入的合同关系需要解除,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面解除协议。6.2.2解除协议应明确解除后的责任划分和后续事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式7.1.1第三方介入的争议解决方式应参照本合同争议解决条款。7.2第三方介入的争议解决程序7.2.1第三方介入的争议解决程序应参照本合同争议解决程序。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方保密义务8.1.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密和合同内容,应予以保密。8.2第三方保密责任8.2.1如第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求和说明:提供详细的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点大样图等,确保施工过程中图纸的准确性和完整性。2.材料清单详细要求和说明:列出所有用于教室装饰装修的材料名称、规格、型号、数量、供应商等信息,确保材料的质量和供应的及时性。3.施工进度计划详细要求和说明:制定详细的施工进度计划,包括各阶段的工作内容、开始时间、结束时间、关键节点等,确保施工进度的合理性和可控性。4.验收标准详细要求和说明:制定详细的验收标准,包括质量标准、安全标准、环保标准等,确保验收的客观性和公正性。5.施工安全管理制度详细要求和说明:制定施工安全管理制度,包括安全操作规程、安全检查制度、安全事故处理制度等,确保施工现场的安全。6.施工现场管理方案详细要求和说明:制定施工现场管理方案,包括现场布置、材料堆放、人员管理、设备使用等,确保施工现场的有序和高效。7.施工合同详细要求和说明:提供完整的施工合同文本,包括合同双方信息、合同标的、合同金额、付款方式、工期、违约责任等。8.甲方提供的资料详细要求和说明:甲方提供的资料包括教室使用时间表、相关审批文件、场地条件等,确保施工的顺利进行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务责任认定标准:乙方未能在合同约定的工期内完成施工任务,或者施工质量不符合合同约定。示例说明:若乙方未能在合同约定的120天工期内完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,并延长工期。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准:乙方施工的工程质量不符合国家及行业标准,或者不符合合同约定的质量要求。示例说明:若乙方施工的教室墙面涂料出现脱落,甲方有权要求乙方进行返工,并承担相应的修复费用。3.违约行为:乙方未按合同约定进行进度报告责任认定标准:乙方未能在合同约定的每周向甲方提交施工进度报告。示例说明:若乙方连续两周未提交进度报告,甲方有权要求乙方支付违约金,并要求乙方立即提交报告。4.违约行为:第三方未履行保密义务责任认定标准:第三方在介入过程中泄露甲乙双方的商业秘密或合同内容。示例说明:若第三方泄露了甲方的商业秘密,甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。5.违约行为:甲方未按合同约定提供施工所需资料责任认定标准:甲方未能在合同约定的期限内提供施工所需资料,导致施工进度延误。示例说明:若甲方未能在施工开始前提供教室使用时间表,导致施工进度延误,甲方应承担相应的责任。全文完。2024年度学校教室装饰装修施工进度跟踪合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同背景6.合同目的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求6.工程进度要求三、施工组织与人员1.施工单位资质2.施工人员配置3.施工设备4.施工方案5.施工安全管理四、施工进度计划1.施工阶段划分2.每个阶段的时间节点3.施工进度跟踪方式4.进度调整机制五、施工质量保证1.质量控制措施2.质量检验标准3.质量责任4.质量纠纷处理六、施工安全与环保1.安全生产责任2.安全生产措施3.环保要求4.环保责任七、合同价款及支付方式1.合同价款2.付款方式3.付款时间节点4.付款条件八、合同变更与解除1.合同变更范围2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除后的处理九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十一、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理十二、其他约定1.不可抗力条款2.保密条款3.法律适用4.合同附件十三、合同附件1.施工图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.质量检验标准5.安全生产措施6.环保要求十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人签字盖章4.合同副本份数合同编号2024年度学校教室装饰装修施工进度跟踪合同一、合同概述1.合同名称:2024年度学校教室装饰装修施工进度跟踪合同2.合同双方:甲方:学校名称乙方:施工单位名称3.合同签订日期:2024年X月X日4.合同有效期:自2024年X月X日起至2024年X月X日止5.合同背景:为提升学校教学环境,甲方决定对教室进行装饰装修。6.合同目的:明确双方在教室装饰装修施工进度跟踪中的权利和义务。7.合同内容:本合同涉及教室装饰装修的施工进度跟踪,包括施工组织、进度计划、质量保证、安全环保等方面。二、工程概况1.工程名称:学校教室装饰装修工程2.工程地点:学校地址3.工程规模:教室总面积平方米4.工程内容:面层装修门窗更换照明设施安装空调系统安装电气线路改造水暖管道改造5.工程质量要求:符合国家相关质量标准,达到甲方满意的使用效果。6.工程进度要求:按照施工进度计划完成,确保按时交付使用。三、施工组织与人员1.施工单位资质:乙方具备相关资质,能够承担本工程的建设任务。2.施工人员配置:乙方应配备足够数量的合格施工人员,确保工程顺利进行。3.施工设备:乙方应提供必要的施工设备,保证施工质量。4.施工方案:乙方应制定详细的施工方案,包括施工工艺、进度安排等。5.施工安全管理:乙方应采取必要的安全措施,确保施工安全。四、施工进度计划1.施工阶段划分:分为前期准备、主体施工、安装调试、验收交付四个阶段。2.每个阶段的时间节点:具体时间节点见附件《施工进度计划》。3.施工进度跟踪方式:甲方将定期对施工进度进行跟踪,乙方应配合并提供相关资料。4.进度调整机制:如遇不可抗力等因素导致进度延误,双方应协商调整进度计划。五、施工质量保证1.质量控制措施:乙方应严格执行国家相关质量标准,确保施工质量。2.质量检验标准:按照国家相关质量检验标准进行。3.质量责任:乙方对施工质量负责,如出现质量问题,乙方应承担相应的责任。4.质量纠纷处理:出现质量纠纷时,双方应协商解决,协商不成可依法向有关部门申请仲裁。六、施工安全与环保1.安全生产责任:乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。2.安全生产措施:乙方应制定详细的安全生产措施,包括安全培训、安全防护等。3.环保要求:乙方应遵守国家环保法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。4.环保责任:乙方对施工过程中产生的环境污染负责,如造成污染,乙方应承担相应的责任。七、合同价款及支付方式1.合同价款:根据工程量清单及市场价格,双方协商确定的合同价款为万元。2.付款方式:预付款:合同签订后X日内,甲方支付合同价款的%作为预付款。进度款:每个阶段完成后,甲方根据实际完成情况支付合同价款的%。结算款:工程验收合格后,甲方支付合同价款的%作为结算款。3.付款时间节点:具体付款时间节点见附件《付款时间节点表》。4.付款条件:乙方提供相关证明材料,甲方确认无误后支付相应款项。八、合同变更与解除1.合同变更范围:涉及工程内容、质量要求、进度计划、合同价款等方面的变更。2.合同解除条件:任何一方违反合同约定,严重影响合同履行。发生不可抗力事件,导致合同无法履行。3.合同变更与解除程序:双方协商一致,签订书面变更或解除协议。如协商不成,可依法向有关部门申请解决。4.合同变更与解除后的处理:双方应按照变更或解除协议处理相关事宜。九、违约责任1.违约情形:乙方未按合同约定完成工程。乙方施工质量不符合合同要求。乙方未按合同约定进行进度款支付。2.违约责任:乙方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失。甲方有权要求乙方立即改正或采取补救措施。3.违约赔偿:具体赔偿金额根据实际情况协商确定。4.违约处理:双方协商解决,协商不成可依法向有关部门申请解决。十、争议解决1.争议解决方式:协商解决:双方应通过协商解决争议。仲裁解决:协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。法院诉讼:协商和仲裁均不成,可依法向人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:仲裁委员会:具体仲裁机构由双方协商确定。3.争议解决程序:协商:双方应在合理期限内协商解决争议。仲裁:提交仲裁申请,仲裁委员会受理后进行仲裁。法院诉讼:依法向人民法院提起诉讼。4.争议解决期限:协商期限:自争议发生之日起X日内。仲裁期限:自仲裁申请之日起X个月内。法院诉讼期限:自起诉之日起X个月内。十一、合同生效与终止1.合同生效条件:双方签字盖章。甲方支付预付款。2.合同终止条件:工程按合同约定完成并验收合格。双方协商一致解除合同。3.合同终止程序:双方签订合同终止协议。乙方撤离施工现场,甲方验收工程。4.合同终止后的处理:双方结算剩余款项。双方办理合同解除手续。十二、其他约定1.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。2.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务。3.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。4.合同附件:施工图纸施工组织设计施工进度计划质量检验标准安全生产措施环保要求十三、合同签署1.合同签署日期:2024年X月X日2.合同签署地点:学校地址3.合同签署人签字盖章:甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)4.合同副本份数:甲方副本:X份乙方副本:X份甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款说明:在合同执行过程中,甲方作为主导方,对施工进度、质量、安全等方面具有决定权。1.1施工进度安排说明:甲方有权根据教学需求调整施工进度,乙方应无条件配合。1.2质量监督权说明:甲方有权对施工质量进行监督,对不符合要求的工程有权要求乙方整改。1.3安全管理权说明:甲方有权对施工现场进行安全管理,确保施工安全。1.4争议解决权说明:在合同执行过程中,如发生争议,甲方有权决定争议解决方式。2.甲方付款条款说明:甲方在施工过程中,根据进度和质量情况,有权对乙方进行付款。2.1付款条件说明:乙方完成一定阶段的施工,且经甲方验收合格后,甲方应按约定支付款项。2.2付款比例说明:甲方应根据施工进度和质量情况,合理确定每个阶段的付款比例。2.3付款时间说明:甲方应在每个付款周期内,按约定时间支付款项。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款说明:在合同执行过程中,乙方作为主导方,对施工进度、质量、安全等方面具有决定权。1.1施工进度安排说明:乙方有权根据自身施工能力和资源,制定施工进度计划。1.2质量控制权说明:乙方有权对施工质量进行控制,确保工程质量达到合同要求。1.3安全管理权说明:乙方有权对施工现场进行安全管理,确保施工安全。1.4争议解决权说明:在合同执行过程中,如发生争议,乙方有权决定争议解决方式。2.乙方付款条款说明:乙方在施工过程中,根据进度和质量情况,有权要求甲方支付款项。2.1付款条件说明:甲方支付预付款和进度款,乙方完成相应阶段的施工,且经甲方验收合格后,乙方有权要求支付款项。2.2付款比例说明:乙方应根据施工进度和质量情况,合理确定每个阶段的付款比例。2.3付款时间说明:乙方应在每个付款周期内,按约定时间向甲方提出付款申请。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明:在合同执行过程中,如需第三方中介参与,双方应签订中介服务协议。1.1中介职责说明:中介应负责协调双方关系,监督施工进度、质量和安全。1.2中介费用说明:中介费用由双方协商确定,并在中
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《汉语阅读教程》课件-11汉语阅读教程2上课件L11
- 2025年商品房预售合同是否具有法律效力判断
- 2025员工是否需要签署竞业禁止合同
- 激光除腋臭的临床护理
- 初中语文教学设计与反思模板和设计《背影》
- 2025年关于金融消费者合同格式条款的探讨:对云南金融机构的调研分析
- 2025国际油轮租赁合同
- 2025年技术转让与贸易合作生产合同范本
- 《古文观止》教学课件
- 2025桥梁加固施工合同范本
- 福建省平和广兆中学2024−2025学年高一下学期3月月考数学试卷(含解析)
- 租房养狗合同补充协议
- 自主无人系统
- 电影音乐欣赏智慧树知到课后章节答案2023年下华南农业大学
- GA/T 1359-2018信息安全技术信息资产安全管理产品安全技术要求
- 特殊减员申请表(职工个人申请减员)
- QC七大工具培训课件(共95页).ppt
- 商业发票模板(INVOICE)
- RLU232温度控制器操作说明
- 金佑人生销售逻辑
- 应急照明装置的安装工艺
评论
0/150
提交评论