物流仓储办公楼施工合同

物流仓储办公楼施工合同合同编号：__________鉴于甲方为物流仓储办公楼的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就物流仓储办公楼施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：物流仓储办公楼施工工程1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、拆除、修复等工程。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。2.3合同价格如需调整，双方可协商确定。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、甲方的义务4.1甲方应当按照约定向乙方支付合同价款。4.2甲方应当为乙方提供施工所需的现场、场地、水电等基础设施。4.3甲方应当协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可证、安全许可证等。4.4甲方不得干涉乙方的正常施工，不得擅自要求乙方停工、复工。五、乙方的义务5.1乙方应当按照约定完成工程，并保证工程质量符合相关规范和标准。5.2乙方应当遵守国家及行业的法律法规，严格按照施工方案和安全规程施工。5.3乙方应当做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。5.4乙方应当做好施工现场的环保工作，确保施工环境保护。六、合同价款的支付6.1甲方支付合同价款的方式为：预付款、进度款、验收款、尾款。6.2预付款为合同价的____%，预付款在工程进度达到____%后抵扣进度款。6.3进度款支付的条件为：工程进度达到约定比例，且工程质量符合相关规范和标准。6.4验收款为合同价的____%，验收合格后支付。6.5尾款为合同价的____%，工程保修期满后支付。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价的____%。7.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款的____%。7.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼期间，除争议事项外，双方应当继续履行合同。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和安全规程3.施工许可证4.安全许可证5.环保审批文件6.工程进度报告7.质量检查报告8.工程保修条款9.乙方资质证明文件10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合规范和标准等。2.甲方未按照约定支付合同价款，包括但不限于迟延支付、拒付等。3.甲方未提供施工所需的基础设施，或提供的设施不符合约定。4.甲方干涉乙方的正常施工，包括但不限于擅自要求停工、复工等。5.乙方违反国家及行业的法律法规，导致工程发生安全事故、质量问题等。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.滞纳金：是指债务人迟延履行债务应当按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率加倍支付的违约金。5.保修期：是指施工单位对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时进行整改，直至符合规范和标准。3.支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务，必要时可寻求法律途径解决。4.施工手续办理：乙方应协助甲方办理相关施工手续，确保工程顺利进行。5.合同变更：双方可协商一致变