2025煤矿施工合同_第1页
2025煤矿施工合同_第2页
2025煤矿施工合同_第3页
2025煤矿施工合同_第4页
2025煤矿施工合同_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:名称:地址:法定代表人:联系电话:名称:地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方为煤矿施工项目的业主,乙方为具有相应资质和能力的施工单位,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就煤矿施工项目达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5工程质量标准:第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币(大写):元整(小写):元。2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准完成施工,否则甲方有权要求乙方返工、整改,并按合同约定承担相应责任。第三条合同工期3.1合同工期自年__月__日起至年__月__日止,共计__天。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工,如乙方原因导致工期延误,甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。第四条质量保证4.1乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程竣工后,甲方应按约定进行验收,如验收不合格,乙方应按甲方要求整改,直至达到验收标准。第五条付款方式及进度5.1本合同的付款分为三个阶段,具体付款比例和时间如下:(1)合同签订后__天内,支付合同总额的__%;(2)工程进度达到__%时,支付合同总额的__%;(3)工程竣工验收合格后__天内,支付合同总额的__%。5.2乙方应提供合法的税务发票,否则甲方有权拒绝支付相应款项。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿造成的一切损失。6.2若乙方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡和财产损失的,由乙方承担全部责任。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。7.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:签订日期:注意事项:1.合同的签订和履行应遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。2.双方在签订合应确保所提供的信息真实、完整、有效,如有虚假陈述,将承担相应法律责任。3.合同签订后,双方应严格按照约定履行各自的权利和义务,不得擅自变更或解除合同。4.乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工,如有延误或质量问题,应承担相应违约责任。5.甲方应按照合同约定支付合同价款,如有逾期支付,应承担相应违约责任。6.双方应共同维护合同的履行,如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼。解决办法:1.双方在签订合应对合同内容进行充分了解和沟通,确保各自的权利和义务明确。2.合同中涉及的工程质量和工期等问题,应详细约定具体的标准和要求,以减少履行过程中的争议。3.双方在履行合同过程中,如有变更或解除合同的需求,应提前书面通知对方,并经双方协商一致。4.乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行,确保施工安全。5.甲方在支付合同价款时,应按时支付,如有逾期,应承担逾期支付的违约责任。6.双方在履行合同过程中,如发生争议,应尝试友好协商解决,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.合同法:是调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称,包括合同的签订、履行、变更、解除等方面的规定。2.法定代表人:是指依法代表法人或其他组织行使民事权利、履行民事义务的负责人。3.违约金:是指当事人一方不履行合同债务时,应向对方支付的金钱。4.返工:是指因乙方施工质量问题,需要重新进行施工的行为。5.工期延误:是指乙方未按合同约定的时间完成施工的行为。6.质量保修:是指乙方对已完成的工程在一定期限内承担质量问题的修复责任。7.争议解决:是指双方在履行合同过程中,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。应用场合:1.煤矿施工项目发包方与具有相应资质的施工承包方之间签订的施工合同。2.适用于各类煤矿新建、改建、扩建工程的施工合同。3.适用于煤矿井巷工程、土建工程、安装工程、装修工程等施工合同。补充条款:1.施工安全条款:明确双方在施工过程中应遵守的安全规定,安全设施的配置要求,安全事故的处理程序等。2.知识产权保护条款:规定施工过程中涉及的知识产权归属、使用、保护等事项。3.保密条款:约定双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务及违约责任。4.不可抗力条款:明确不可抗力事件的定义、责任分配及后果处理。5.环境保护条款:规定施工过程中应遵守的环境保护法律法规,环境保护设施的配置,环保责任的承担等。6.税务条款:约定双方在合同履行过程中应遵守的税务规定,税务申报、缴纳等事项。附件列表:1.甲方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论