2024年水利水电项目施工合同模板3篇_第1页
2024年水利水电项目施工合同模板3篇_第2页
2024年水利水电项目施工合同模板3篇_第3页
2024年水利水电项目施工合同模板3篇_第4页
2024年水利水电项目施工合同模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水利水电项目施工合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资额2.5项目工期3.项目施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工材料3.4施工设备4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2阶段性进度目标4.3进度调整机制5.质量要求5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量问题处理6.安全生产要求6.1安全生产责任6.2安全管理制度6.3安全事故处理7.合同价款及支付方式7.1合同价款总额7.2支付方式及期限7.3付款条件及程序8.材料供应与设备租赁8.1材料供应责任8.2设备租赁责任8.3材料及设备价格9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算方法12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同附件13.3其他14.合同签署及附件清单14.1合同签署14.2附件清单14.3合同备案第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期2.项目基本情况2.1项目名称:水利水电项目2.2项目地点:省市县镇2.3项目规模:水库总库容万立方米,装机容量兆瓦2.4项目投资额:人民币亿元2.5项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.项目施工内容3.1施工范围:包括水库主体工程、泄洪系统、供水系统、电力系统、附属建筑物等全部施工内容3.2施工工艺:采用先进的施工技术和工艺,确保施工质量3.3施工材料:选用符合国家标准和行业规范的材料,确保材料质量3.4施工设备:配备先进、可靠的施工设备,确保施工效率4.施工进度安排4.1施工阶段划分:分为施工准备阶段、主体工程施工阶段、附属工程施工阶段、竣工验收阶段4.2阶段性进度目标:每个施工阶段均设定明确的进度目标,确保项目按期完成4.3进度调整机制:如遇不可抗力或其他特殊情况影响施工进度,经双方协商一致后可调整进度计划5.质量要求5.1质量标准:严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级5.2质量检查与验收:施工过程中进行定期检查,验收合格后方可进入下一阶段施工5.3质量问题处理:发现质量问题及时处理,确保工程质量不受影响6.安全生产要求6.1安全生产责任:双方共同承担安全生产责任,确保施工过程中无安全事故发生6.2安全管理制度:建立健全安全生产管理制度,落实安全生产责任制6.3安全事故处理:发生安全事故及时上报,按照国家相关法律法规处理事故7.合同价款及支付方式7.1合同价款总额:人民币亿元,分阶段支付7.2支付方式及期限:按工程进度分阶段支付,每阶段支付比例为:施工准备阶段%,主体工程施工阶段%,附属工程施工阶段%,竣工验收阶段%7.3付款条件及程序:按照双方约定的付款条件及程序执行,确保合同款项及时到位8.材料供应与设备租赁8.1材料供应责任8.1.1甲方负责提供施工所需的全部材料,包括但不限于水泥、钢材、砂石等。8.1.2甲方应确保材料符合合同规定的质量标准,并在施工前将材料送达施工现场。8.1.3乙方对甲方提供的材料进行验收,如有质量问题,应及时通知甲方更换或处理。8.2设备租赁责任8.2.1乙方负责租赁所需的施工设备,包括但不限于挖掘机、混凝土搅拌车等。8.2.2乙方应确保租赁的设备处于良好状态,并按照设备租赁协议进行维护和使用。8.2.3任何因乙方不当使用或维护导致的设备损坏,乙方应负责修理或赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1除非双方另有约定,所有争议均应提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。9.3争议解决程序9.3.1仲裁程序按照双方约定的仲裁规则或仲裁委员会的仲裁规则进行。9.3.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行,双方均可解除合同。10.2合同终止条件10.2.1项目完工并验收合格后,合同自然终止。10.2.2双方协商一致,可以提前终止合同。10.3解除或终止后的处理10.3.1合同解除或终止后,双方应尽快进行合同解除或终止后的结算工作。10.3.2双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的相关事宜。11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方未能履行合同约定的义务,均构成违约。11.1.2违约包括但不限于延迟付款、延迟交货、质量不合格等。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担由此产生的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。11.2.2违约方应支付违约金,违约金的计算方式按照合同约定。11.3违约赔偿计算方法11.3.1违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算。12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同即生效。12.2合同期限12.2.1合同期限自合同生效之日起至项目完工验收合格之日止。12.3合同续签12.3.1如双方同意,合同期满后可续签。13.其他约定事项13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、设备清单等。13.3其他13.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.合同签署及附件清单14.1合同签署14.1.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2附件清单14.2.1本合同附件清单如下:附件1:施工图纸附件2:技术规范附件3:设备清单附件4:合同双方营业执照复印件附件5:合同双方法定代表人身份证明复印件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,为提供专业服务、技术支持、资金支持或其他必要服务而介入合同的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业或个人。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、保险、融资等。15.3第三方介入的条件15.3.1第三方介入需经合同双方同意,并签订书面协议。15.3.2第三方应具备相应的资质和能力,能够满足合同要求。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同目标未能实现的,其责任限额按照合同约定执行。16.1.2第三方责任限额包括但不限于直接损失和间接损失。16.2责任限额的计算方法16.2.1责任限额按照合同价款的百分比或固定金额计算。16.3超过责任限额的处理16.3.1超过责任限额的部分,由合同双方按照合同约定的比例分担。17.第三方与其他各方的责权利划分17.1第三方与甲方的责权利划分17.1.1第三方应按照甲方要求提供专业服务,确保服务质量。17.1.2甲方有权监督第三方的服务过程,并对服务质量进行评估。17.1.3第三方应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲方利益。17.2第三方与乙方的责权利划分17.2.1第三方应按照乙方要求提供专业服务,确保服务质量。17.2.2乙方有权监督第三方的服务过程,并对服务质量进行评估。17.2.3第三方应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害乙方利益。17.3第三方与其他各方的责任划分17.3.1第三方与其他各方之间因服务产生争议的,由合同双方协商解决。17.4第三方与其他各方的关系17.4.1第三方与其他各方之间应保持独立关系,不得相互委托或代理。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入的额外条款18.1.1第三方介入的额外条款包括但不限于保密条款、知识产权条款、保密协议等。18.2第三方介入的额外说明18.2.1第三方介入的额外说明包括但不限于第三方服务的具体内容、服务期限、服务费用等。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更19.1.1第三方介入的变更需经合同双方同意,并签订书面协议。19.2第三方介入的解除19.2.1第三方介入的解除需经合同双方同意,并签订书面协议。19.3第三方介入的解除后的处理19.3.1第三方介入解除后,合同双方应按照合同约定处理相关事宜。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入的争议解决20.1.1第三方介入的争议解决方式与合同争议解决方式一致。20.2第三方介入的争议解决机构20.2.1第三方介入的争议解决机构与合同争议解决机构一致。20.3第三方介入的争议解决程序20.3.1第三方介入的争议解决程序与合同争议解决程序一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含项目设计图、施工图、详细节点图等,确保施工过程严格按照设计图纸进行。附件说明:施工图纸应由具备相应资质的设计单位提供,并经甲方确认。2.技术规范详细要求:列出项目施工过程中所需遵循的国家标准和行业规范,确保工程质量。附件说明:技术规范应与国家现行有效规范一致,并由甲方提供或指定。3.设备清单详细要求:详细列出项目所需的施工设备名称、型号、数量等,确保施工顺利进行。附件说明:设备清单应由乙方提供,并经甲方确认。4.合同双方营业执照复印件详细要求:提供合同双方营业执照的复印件,证明双方的合法身份。附件说明:营业执照复印件需加盖公司公章,并注明有效期限。5.合同双方法定代表人身份证明复印件详细要求:提供合同双方法定代表人的身份证明复印件,证明法定代表人的身份。附件说明:身份证明复印件需加盖公司公章,并注明有效期限。6.第三方介入协议详细要求:列出第三方介入的具体内容、服务期限、服务费用等。附件说明:第三方介入协议应由合同双方与第三方共同签订。7.保密协议详细要求:规定合同双方在合同执行过程中的保密义务,防止信息泄露。附件说明:保密协议应由合同双方与第三方共同签订。8.知识产权协议详细要求:明确合同双方在项目实施过程中产生的知识产权归属。附件说明:知识产权协议应由合同双方与第三方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方未按时支付合同款项。1.2乙方未按时完成施工任务。1.3第三方未按约定提供专业服务。1.4任何一方未履行合同约定的保密义务。2.责任认定标准责任认定标准如下:2.1甲方未按时支付合同款项,应向乙方支付违约金,违约金按合同约定的利率计算。2.2乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按合同约定的金额计算。2.3第三方未按约定提供专业服务,应向合同双方支付违约金,违约金按合同约定的金额计算。2.4任何一方未履行合同约定的保密义务,应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明示例1:甲方未按时支付合同款项,应向乙方支付违约金人民币万元。示例2:乙方未按时完成施工任务,导致工期延误,应向甲方支付违约金人民币万元。示例3:第三方未按约定提供专业服务,导致项目进度延误,应向合同双方支付违约金人民币万元。示例4:任何一方未履行合同约定的保密义务,泄露项目信息,应承担相应的法律责任。全文完。2024年水利水电项目施工合同模板1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址第二条项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额第三条施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工期限第四条工程进度及节点4.1工程进度安排4.2工程节点要求4.3进度调整机制第五条施工质量及标准5.1施工质量要求5.2施工质量检验5.3质量责任第六条施工安全及环境保护6.1施工安全管理6.2安全责任6.3环境保护要求6.4环保责任第七条工程款支付及结算7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3结算方式7.4争议解决第八条合同变更及解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条合同解除及终止12.1解除条件12.2解除程序12.3合同终止第十三条合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除第十四条合同附件14.1附件一:施工图纸及技术要求14.2附件二:工程量清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表:[甲方法定代表人/授权代表姓名]乙方法定代表人/授权代表:[乙方法定代表人/授权代表姓名]1.3联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、邮箱等]1.4注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]第二条项目基本信息2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:总装机容量、建设面积等]2.4项目合同金额[合同总金额,大写及小写]第三条施工范围及内容3.1施工范围[详细列出施工范围,包括但不限于:土建工程、安装工程、配套设施等]3.2施工内容[详细列出施工内容,包括但不限于:施工图纸要求、材料规格、设备安装等]3.3施工期限[合同约定开始和结束日期,以及分阶段节点时间]第四条工程进度及节点4.1工程进度安排[详细列出各阶段进度安排,包括时间节点和工程量]4.2工程节点要求[详细列出各节点应达到的工程质量和安全要求]4.3进度调整机制[明确因不可抗力或其他原因导致进度调整的程序和责任]第五条施工质量及标准5.1施工质量要求[根据国家标准、行业规范和项目要求,详细列出施工质量标准]5.2施工质量检验[规定施工质量检验的方法、程序和责任]5.3质量责任[明确甲乙双方在施工质量方面的责任和义务]第六条施工安全及环境保护6.1施工安全管理[制定施工安全管理制度,明确安全责任和措施]6.2安全责任[明确甲乙双方在施工安全方面的责任和义务]6.3环境保护要求[规定施工过程中环境保护的要求和措施]6.4环保责任[明确甲乙双方在环境保护方面的责任和义务]第七条工程款支付及结算7.1工程款支付方式[规定工程款支付的具体方式,如分阶段支付、按月支付等]7.2工程款支付进度[详细列出各阶段工程款的支付比例和时间]7.3结算方式[规定工程款结算的具体方式和程序]7.4争议解决[明确工程款支付争议的解决方式和程序]第八条合同变更及解除8.1变更条件8.1.1甲方因不可抗力或其他正当理由需要变更合同内容时,应提前[天数]书面通知乙方,并说明变更原因。8.1.2乙方因不可抗力或其他正当理由需要变更合同内容时,应提前[天数]书面通知甲方,并说明变更原因。8.2变更程序8.2.1双方应就变更内容达成一致意见,并以书面形式签署变更协议。8.2.2变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。8.3解除条件8.3.1在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。8.3.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。8.4解除程序8.4.1提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除原因。8.4.2收到解除通知的一方应在[天数]内予以答复,逾期未答复视为接受解除。第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如协商不成,可提交[指定仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。9.2争议解决机构[指定具体的仲裁机构或法院名称]9.3争议解决费用9.3.1仲裁或诉讼费用由败诉方承担,除非仲裁机构或法院另有判决。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1任何一方未按合同约定履行义务,均构成违约。10.1.2违约方应承担相应的违约责任。10.2违约责任10.2.1违约方应支付违约金,违约金金额根据违约程度和合同约定确定。10.2.2因违约造成的损失,违约方应赔偿对方实际损失。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据损失情况,由双方协商确定。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限11.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[年数]。11.3违约责任11.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同解除及终止12.1解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2合同约定的解除条件成就。12.2解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同,并说明解除原因。12.3合同终止12.3.1合同解除后,双方应立即终止合同履行。第十三条合同生效及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同期限届满或解除后,合同终止。13.3合同解除13.3.1合同解除后,双方应立即终止合同履行。第十四条合同附件14.1附件一:施工图纸及技术要求14.2附件二:工程量清单14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及类型1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方协议或法律规定,介入合同关系,为甲乙双方提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立第三方。1.2.1咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见。1.2.2监理方:对施工过程进行监督和管理。1.2.3检测方:对工程质量进行检测。1.2.4评估方:对项目进行评估。1.2.5仲裁方:在合同争议解决过程中提供仲裁服务。第二条甲乙双方介入第三方的方式2.1甲乙双方应通过书面协议明确选择第三方的类型、职责和权限。2.2第三方介入前,甲乙双方应共同确认第三方的资质和能力,确保其能够胜任相关工作。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2.1第三方介入的领域和范围。3.2.2第三方提供服务的性质和风险。3.2.3双方协商确定的具体限额。3.3第三方责任限额应在书面协议中明确约定。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方:4.1.1第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。4.1.2第三方有权要求甲方提供必要的资料和条件。4.1.3第三方在履行职责过程中,对甲方负有保密义务。4.1.4第三方因自身原因导致甲方损失,应承担赔偿责任。4.2第三方与乙方:4.2.1第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。4.2.2第三方有权要求乙方提供必要的资料和条件。4.2.3第三方在履行职责过程中,对乙方负有保密义务。4.2.4第三方因自身原因导致乙方损失,应承担赔偿责任。4.3第三方与甲乙双方:4.3.1第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。4.3.2第三方在履行职责过程中,对甲乙双方负有公正、公平、公开的义务。4.3.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。第五条第三方介入后的合同调整5.1第三方介入后,甲乙双方应根据第三方的职责和权限,对合同相关条款进行必要的调整。5.2合同调整应书面通知第三方,并取得第三方的确认。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过友好协商解决。6.2如协商不成,可提交[指定仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。第七条第三方介入后的合同解除7.1第三方介入后,如甲乙双方或第三方出现合同解除的情形,应按照本合同第八条的规定处理。第八条第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后,如甲乙双方或第三方出现合同终止的情形,应按照本合同第十三条的规定处理。第九条第三方介入后的费用承担9.1第三方介入产生的费用,应根据第三方提供的服务内容和合同约定由甲乙双方分摊。9.2第三方介入费用应在书面协议中明确约定。第十条第三方介入后的资料归档10.1第三方介入过程中产生的相关资料,甲乙双方应妥善归档保存。10.2第三方介入结束后的资料归档,应按照国家相关法律法规和行业标准执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术要求详细要求和说明:包含项目所有施工图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。提供详细的技术要求,包括材料规格、施工工艺、质量标准等。确保图纸及技术要求与项目实际需求相符。2.附件二:工程量清单详细要求和说明:列出项目所有分部分项工程量,包括但不限于土建工程、安装工程等。工程量应准确无误,便于工程款的结算。包含工程量的计算方法和依据。3.附件三:合同签订文件详细要求和说明:包括合同文本、合同附件、双方签字(或盖章)的原件。确保合同文件完整、准确,具有法律效力。4.附件四:第三方资质证明详细要求和说明:提供第三方(咨询方、监理方、检测方等)的资质证明文件。确保第三方具备相应的资质和能力。5.附件五:工程款支付凭证详细要求和说明:提供工程款支付的相关凭证,如银行转账记录、发票等。确保支付凭证真实有效。6.附件六:工程进度报告详细要求和说明:定期提交工程进度报告,包括但不限于施工进度、质量情况等。确保报告内容真实、客观。7.附件七:工程质量检测报告详细要求和说明:提供工程质量检测报告,包括但不限于材料检测、施工质量检测等。确保检测报告真实、有效。8.附件八:工程验收报告详细要求和说明:提供工程验收报告,包括但不限于验收时间、验收结果等。确保验收报告真实、客观。9.附件九:争议解决文件详细要求和说明:包含争议解决过程中的所有文件,如协商记录、仲裁裁决等。确保文件完整、具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按时支付工程款。未按合同约定提供施工图纸及技术要求。未按合同约定提供施工现场。隐瞒工程实际情况,导致工程延误或损失。1.2乙方违约行为:未按合同约定完成工程。工程质量不符合合同约定。未按时提交工程进度报告和质量检测报告。隐瞒工程实际情况,导致工程延误或损失。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:按照合同约定支付违约金。赔偿乙方因违约造成的实际损失。2.2乙方违约责任:按照合同约定支付违约金。赔偿甲方因违约造成的实际损失。3.示例说明:3.1甲方违约示例:甲方未按合同约定在规定时间内支付工程款,逾期支付违约金为应付工程款的[百分比]%。3.2乙方违约示例:乙方施工的工程部分存在质量问题,经检测不合格,乙方应承担修复费用,并支付违约金为修复费用的[百分比]%。全文完。2024年水利水电项目施工合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测方法4.3质量验收程序5.施工进度计划5.1施工进度安排5.2施工进度调整5.3施工进度保证措施6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2计价方式6.3价格调整6.4支付方式及时间7.付款条件及违约责任7.1付款条件7.2付款违约责任8.材料设备供应及管理8.1材料设备供应8.2材料设备管理8.3材料设备验收9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场安全9.3施工现场环境保护10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更生效12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除生效13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止生效14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方(施工方):名称:__________地址:__________乙方(建设单位):名称:__________地址:__________1.2合同双方法定代表人甲方(施工方):姓名:__________职务:__________乙方(建设单位):姓名:__________职务:__________1.3合同双方联系人及联系方式甲方(施工方):姓名:__________联系电话:__________电子邮箱:__________乙方(建设单位):姓名:__________联系电话:__________电子邮箱:__________2.项目概况2.1项目名称__________水利水电项目2.2项目地点__________省__________市__________县(市、区)2.3项目规模__________立方米/秒2.4项目工期自合同签订之日起__________个月3.工程范围及内容3.1工程范围包括但不限于:__________水库、__________河道、__________堤防等。3.2工程内容包括但不限于:__________土方开挖、__________混凝土浇筑、__________钢筋绑扎等。3.3工程量清单详见附件一:《__________水利水电项目工程量清单》4.工程质量要求4.1质量标准执行国家、行业及地方有关水利水电工程质量的强制性标准。4.2质量检测方法按照国家、行业及地方有关水利水电工程质量的检测标准和方法进行。4.3质量验收程序按照国家、行业及地方有关水利水电工程质量的验收标准和方法进行。5.施工进度计划5.1施工进度安排详见附件二:《__________水利水电项目施工进度计划》5.2施工进度调整因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度延误,经双方协商一致,可对施工进度计划进行调整。5.3施工进度保证措施(1)合理调配施工资源;(2)加强施工现场管理;(3)确保工程质量。6.合同价格及支付方式6.1合同价格本合同总价为人民币__________元整(大写:__________元整)。6.2计价方式按照工程量清单和合同约定计价。6.3价格调整(1)因国家政策调整、市场价格波动等原因导致合同价格发生变化,按国家或地方相关政策执行。(2)因设计变更、工程量增加等原因导致合同价格发生变化,经双方协商一致,可对合同价格进行调整。6.4支付方式及时间(1)工程款支付比例:__________(如分期支付,具体支付比例和时间节点见附件三:《__________水利水电项目工程款支付计划》)。(2)进度款支付:甲方在收到乙方提交的进度款申请及相应资料后__________个工作日内支付。(3)结算款支付:工程完工验收合格后__________个工作日内支付结算款。(4)违约责任:任何一方未按约定支付款项,应承担相应的违约责任。8.材料设备供应及管理8.1材料设备供应甲方负责提供施工所需的全部材料、设备,并确保其符合质量标准。材料设备供应计划及清单详见附件四:《__________水利水电项目材料设备供应计划及清单》。8.2材料设备管理乙方负责材料设备的保管、使用和维护,确保材料设备安全、有效。8.3材料设备验收乙方在收到材料设备后__________个工作日内进行验收,并填写《材料设备验收报告》。验收不合格的,乙方有权要求甲方更换或退货。9.施工现场管理9.1施工现场布置乙方负责施工现场的布置,包括临时设施、材料堆场、施工道路等。9.2施工现场安全乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,制定并执行安全生产规章制度,确保施工现场安全。9.3施工现场环境保护乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。10.争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁程序按照《__________仲裁委员会仲裁规则》执行。10.3争议解决地点仲裁地点为__________。11.合同变更11.1合同变更条件因不可抗力、设计变更、工程量增加、政策调整等原因,需对合同内容进行变更的,双方应协商一致。11.2合同变更程序合同变更需经双方签署书面文件,并作为合同附件。11.3合同变更生效合同变更自双方签署书面文件之日起生效。12.合同解除12.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序合同解除需书面通知对方,并签署解除合同文件。12.3合同解除生效合同解除自解除合同文件签署之日起生效。13.合同终止13.1合同终止条件(1)合同约定的工期届满;(2)工程完工并经验收合格;(3)双方协商一致终止合同。13.2合同终止程序合同终止需书面通知对方,并签署终止合同文件。13.3合同终止生效合同终止自终止合同文件签署之日起生效。14.合同附件及补充协议14.1合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工进度计划、材料设备供应计划及清单、工程款支付计划等。14.2补充协议本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及介入范围1.1第三方定义本合同所指第三方,是指与甲乙双方签订合同或协议,提供专业服务、技术支持、咨询、监理、检测、鉴定等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围(1)工程设计咨询服务;(2)工程监理服务;(3)工程质量检测服务;(4)工程进度控制服务;(5)合同管理咨询服务;(6)其他经甲乙双方认可的第三方服务。2.第三方责任与权利2.1第三方责任第三方在履行本合同约定的服务时,应遵守国家有关法律法规,确保服务质量,承担相应的法律责任。如因第三方原因造成工程损失或延误,第三方应承担相应的赔偿责任。2.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求,独立开展服务工作;(2)第三方有权获取甲乙双方提供的必要资料和信息;(3)第三方有权要求甲乙双方配合其履行合同义务。3.第三方介入流程3.1第三方介入前(1)甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利、义务和责任;(2)第三方应向甲乙双方提交相关资质证书和业绩证明;(3)甲乙双方应将第三方介入事宜通知对方。3.2第三方介入中(1)第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立开展服务工作;(2)甲乙双方应定期与第三方沟通,了解服务进展情况;(3)如第三方发现工程问题,应及时向甲乙双方报告。3.3第三方介入后(1)第三方应按照合同约定完成服务工作;(2)甲乙双方应配合第三方进行验收工作;(3)验收合格后,第三方应向甲乙双方提交服务报告。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额(1)第三方在本合同履行过程中,因自身原因造成工程损失或延误,其责任限额为__________元;(2)如第三方因违反国家法律法规导致工程损失或延误,其责任限额为__________元。4.2第三方责任限额计算方式(1)按照合同约定的工作量或服务内容计算;(2)根据第三方提供的资质证书和业绩证明,综合考虑其专业水平和风险承担能力。5.第三方与其他各方的划分说明5.1甲乙双方与第三方之间的关系甲乙双方与第三方之间是独立合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的任何责任。5.2第三方与施工队伍之间的关系第三方与施工队伍之间是服务关系,施工队伍应服从第三方的管理和指导。5.3第三方与监理单位之间的关系如第三方提供监理服务,其与监理单位之间是合作关系,共同对工程质量进

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论