版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版市政道路照明工程承包合同协议本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效1.3合同备案2.当事人信息2.1承包方信息2.2业主方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容4.工程承包范围4.1设计范围4.2施工范围4.3竣工验收范围5.工程合同价5.1合同总价5.2工程量清单5.3价格组成5.4价格调整机制6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期安排6.3工期延误责任7.质量要求7.1质量标准7.2质量检查与验收7.3质量保证措施8.工程变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用9.付款方式与进度9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件10.风险承担10.1政策风险10.2自然灾害风险10.3市场风险11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同附件说明第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程竣工之日止。1.3合同备案本合同签订后,双方应按照相关法律法规的规定,向有关部门进行备案。2.当事人信息2.1承包方信息承包人名称:________________________法定代表人:________________________注册资本:________________________注册地址:________________________营业执照号:________________________2.2业主方信息业主名称:________________________法定代表人:________________________注册资本:________________________注册地址:________________________营业执照号:________________________3.工程概况3.1工程名称市政道路照明工程3.2工程地点________________________3.3工程规模________________________3.4工程建设内容包括但不限于道路照明设施的设计、采购、施工、安装、调试、验收等。4.工程承包范围4.1设计范围包括但不限于照明设施的设计方案、技术参数、施工图等。4.2施工范围包括但不限于照明设施的采购、施工、安装、调试等。4.3竣工验收范围包括但不限于照明设施的竣工验收、质量评估、性能测试等。5.工程合同价5.1合同总价________________________5.2工程量清单________________________5.3价格组成包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工费、调试费等。5.4价格调整机制根据市场行情和国家政策调整,合同价格每半年调整一次。6.工程进度与工期6.1工程进度计划________________________6.2工期安排________________________6.3工期延误责任因承包人原因导致工期延误,每延误一天,承包人应向业主支付违约金________________________元。7.质量要求7.1质量标准严格按照国家相关标准和规范执行。7.2质量检查与验收在工程实施过程中,双方应按照约定的时间进行质量检查与验收。7.3质量保证措施承包人应采取有效措施,确保工程质量和安全。8.工程变更8.1变更程序任何一方要求变更工程内容,应提前________________________个工作日向对方提出书面变更申请,并说明变更原因和内容。双方协商一致后,应以书面形式确定变更内容,作为本合同的补充协议。8.2变更内容变更内容应包括但不限于工程范围、工程量、合同价格、工期等。8.3变更费用1.因业主方原因导致的变更,由业主方承担变更费用;2.因承包方原因导致的变更,由承包方承担变更费用;3.因不可抗力导致的变更,按照不可抗力条款处理。9.付款方式与进度9.1付款方式合同价款采用分期付款方式,具体如下:1.预付款:合同签订后________________________个工作日内,业主向承包人支付合同价款的________________________%作为预付款;2.进度款:工程进度达到合同约定节点时,业主按实际完成工程量支付进度款;3.竣工验收合格后,业主支付合同价款的________________________%;4.保修期满后,业主支付合同价款的________________________%。9.2付款进度具体付款进度应按照工程进度计划和合同约定执行。9.3付款条件付款条件包括但不限于工程进度、质量验收、安全文明施工等。10.风险承担10.1政策风险因国家政策调整导致合同履行困难,双方应协商解决,协商不成时,按不可抗力条款处理。10.2自然灾害风险因自然灾害导致工程无法正常进行,双方应协商解决,承包人有权要求工期顺延。10.3市场风险因市场价格波动导致材料价格变动,合同价格按照不可调价或调价原则执行。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成时,提交________________________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构________________________仲裁委员会11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。12.违约责任12.1违约情形包括但不限于:未按时付款、未按时完成工程、质量不符合要求等。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿标准具体赔偿标准根据实际情况确定,双方可另行协商。13.合同解除13.1解除条件包括但不限于:一方严重违约、不可抗力等。13.2解除程序解除合同应提前________________________个工作日书面通知对方,并说明解除原因。13.3解除后果14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决,协商不成时,按不可抗力条款处理。14.2合同附件合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范等。14.3合同附件说明合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除承包人和业主以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式1.技术咨询服务:为工程提供专业技术支持;2.质量检测服务:对工程质量进行检测;3.中介服务:为合同履行提供协调、沟通服务;4.其他专业服务:根据合同需要,提供其他专业服务。15.3第三方责任15.3.1责任限额第三方的责任限额由双方在合同中约定,具体如下:1.技术咨询服务:第三方因提供的技术服务导致工程出现质量问题,其责任限额为合同总价的________________________%;2.质量检测服务:第三方因检测失误导致工程出现质量问题,其责任限额为合同总价的________________________%;3.中介服务:第三方因中介服务导致合同履行出现延误,其责任限额为合同总价的________________________%;4.其他专业服务:第三方因提供的服务导致合同履行出现延误或损失,其责任限额由双方协商确定。15.3.2责任承担1.第三方在提供专业服务过程中,应严格遵守国家相关法律法规和行业标准,确保服务质量。2.第三方因自身原因导致工程出现质量问题或延误,应承担相应的责任。3.第三方在履行合同过程中,如因不可抗力导致工程出现质量问题或延误,应立即通知双方,并采取有效措施减轻损失。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与承包人1.第三方与承包人之间应签订书面服务合同,明确双方的权利和义务。2.承包人应按照服务合同的要求,配合第三方完成相关工作。15.4.2第三方与业主1.第三方应按照合同约定,向业主提供相关服务。2.业主应按照合同约定,支付第三方服务费用。15.4.3第三方与监理方1.如合同中约定监理方,第三方应与监理方保持沟通,确保工程质量和进度。2.监理方有权对第三方提供的服务进行监督和检查。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入程序1.承包人或业主提出第三方介入需求,经双方协商一致后,确定第三方介入。2.双方应与第三方签订书面服务合同,明确服务内容、费用、责任等。16.2第三方介入费用1.第三方介入费用由业主承担,具体费用由双方协商确定。2.第三方介入费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。16.3第三方介入期限1.第三方介入期限由双方在服务合同中约定,一般不超过工程竣工日期。2.如需延长第三方介入期限,双方应协商一致,并签订补充协议。16.4第三方介入的终止a.第三方服务不符合合同约定;b.第三方无法继续履行服务;c.双方协商一致。2.第三方介入终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程的实际完成量和合同价格。2.设计图纸详细要求:包括施工图、电气图、设备图等,应符合国家相关标准和规范。说明:设计图纸是施工的依据,必须准确无误。3.技术规范详细要求:包括施工工艺、材料标准、质量要求等。说明:技术规范是确保工程质量的重要依据。4.质量保证书详细要求:包括材料、设备的质量保证期限和责任。说明:质量保证书是承包人保证工程质量的有效凭证。5.付款计划表详细要求:包括付款节点、金额、付款条件等。说明:付款计划表是双方确定付款方式和进度的依据。6.工期计划表详细要求:包括工程各个阶段的开始和结束时间。说明:工期计划表是确保工程按时完成的重要工具。7.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、费用等。说明:争议解决协议是解决合同履行中争议的依据。8.不可抗力事件清单详细要求:包括可能影响合同履行的不可抗力事件类型。说明:不可抗力事件清单是双方确定不可抗力事件范围的基础。9.第三方服务合同详细要求:包括第三方服务内容、费用、责任等。说明:第三方服务合同是明确第三方责任和权利的文件。10.合同变更记录详细要求:包括变更内容、双方签字、日期等。说明:合同变更记录是合同履行过程中所有变更的正式记录。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按时完成工程责任认定:承包人应支付业主违约金,违约金为每日合同总价的一定比例。示例:如承包人未按时完成工程,每延误一天,应支付业主违约金合同总价0.5%。2.业主未按时付款责任认定:业主应向承包人支付违约金,违约金为每日应付款项的一定比例。示例:如业主未按时付款,每延误一天,应支付承包人违约金应付款项的0.5%。3.质量不符合要求责任认定:承包人应承担修复费用,并赔偿业主因此遭受的损失。示例:如照明设施质量不符合要求,承包人应修复并赔偿业主损失。4.第三方服务不符合要求责任认定:第三方应承担修复费用,并赔偿业主因此遭受的损失。示例:如第三方提供的技术服务不符合要求,第三方应修复并赔偿业主损失。5.不可抗力导致工程延误责任认定:双方互不承担违约责任,工期相应顺延。示例:如因自然灾害导致工程延误,工期顺延,双方互不承担违约责任。全文完。2024版市政道路照明工程承包合同协议1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程进度计划第三章工程承包内容3.1承包范围3.2工程质量标准3.3工程设计要求3.4工程施工技术要求3.5工程验收标准第四章工程造价及支付方式4.1工程造价4.2工程付款方式4.3预付款比例4.4验收付款比例4.5逾期付款责任第五章工程进度管理5.1工程进度计划5.2进度调整及控制5.3进度检查及验收5.4违约责任第六章工程质量保证6.1质量保证体系6.2质量检验及验收6.3质量事故处理6.4质量责任第七章工程安全与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境污染处理第八章不可抗力及风险分担8.1不可抗力定义8.2不可抗力发生时的处理8.3风险分担原则8.4保险责任第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序9.4合同解除后的处理第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算10.4违约责任争议解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限11.4争议解决费用第十二章合同终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除条件12.3合同终止与解除程序12.4合同终止后的处理第十三章合同附件13.1合同附件一:工程概况表13.2合同附件二:工程进度计划表13.3合同附件三:工程量清单13.4合同附件四:质量保证措施13.5合同附件五:安全生产措施第十四章其他约定14.1法律适用14.2争议解决14.3合同生效14.4合同变更14.5合同解除14.6合同终止14.7通知方式14.8合同份数合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2024版市政道路照明工程承包合同协议1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:_______1.4合同双方1.4.1承包方:_______1.4.2发包方:_______第二章工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程建设内容2.4.1照明设备安装2.4.2照明线路铺设2.4.3照明设施维护2.5工程进度计划2.5.1工程启动时间:_______2.5.2预计完工时间:_______第三章工程承包内容3.1承包范围3.1.1照明设备采购及安装3.1.2照明线路铺设及调试3.1.3照明设施日常维护3.2工程质量标准3.2.1符合国家相关标准和规范3.2.2照明亮度达标3.2.3系统稳定可靠3.3工程设计要求3.3.1设计方案经发包方审核批准3.3.2设计合理、经济、安全3.4工程施工技术要求3.4.1采用先进施工技术3.4.2确保施工质量3.4.3严格遵守施工规范3.5工程验收标准3.5.1符合合同约定3.5.2达到国家相关标准3.5.3验收合格第四章工程造价及支付方式4.1工程造价:_______4.2工程付款方式4.2.1预付款:_______4.2.2进度款:_______4.2.3验收款:_______4.3预付款比例:_______%4.4验收付款比例:_______%4.5逾期付款责任4.5.1逾期付款违约金:_______%4.5.2违约金支付时间:_______第五章工程进度管理5.1工程进度计划5.1.1提供详细的工程进度计划5.1.2定期更新进度计划5.2进度调整及控制5.2.1合同双方协商调整进度5.2.2确保工程按计划进行5.3进度检查及验收5.3.1定期进行进度检查5.3.2发现问题及时解决5.4违约责任5.4.1迟期完成工程责任5.4.2超出合同工期违约金第六章工程质量保证6.1质量保证体系6.1.1建立完善的质量管理体系6.1.2定期进行质量培训6.2质量检验及验收6.2.1施工过程中进行质量检验6.2.2验收合格后方可交付使用6.3质量事故处理6.3.1及时报告质量事故6.3.2采取有效措施处理6.4质量责任6.4.1承包方对工程质量负责6.4.2发包方对工程质量监督第七章工程安全与环境保护7.1安全生产责任7.1.1承包方负责施工现场安全7.1.2发包方提供必要的安全保障7.2安全生产措施7.2.1制定安全生产规章制度7.2.2配备必要的安全设施7.3环境保护要求7.3.1遵守国家环境保护法规7.3.2减少施工过程中的环境污染7.4环境污染处理7.4.1发生环境污染及时处理7.4.2负担相应的处理费用第八章不可抗力及风险分担8.1不可抗力定义8.1.1不可抗力是指合同签订后发生的自然灾害、政府行为、社会异常事件等,使合同当事人无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。8.2不可抗力发生时的处理8.2.1发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并共同协商解决合同履行中的问题。8.2.2因不可抗力导致工程延误,工期相应顺延。8.3风险分担原则8.3.1合同风险由合同双方合理分担。8.3.2双方应采取合理措施减少风险损失。8.4保险责任8.4.1承包方应购买必要的人身意外伤害保险和工程保险。8.4.2发包方应购买必要的工程保险。第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1因工程变更、设计变更或不可抗力等原因,可对合同内容进行变更。9.2合同解除条件9.2.1因一方违约或不可抗力导致合同无法履行时,可解除合同。9.3合同变更与解除程序9.3.1变更或解除合同需双方协商一致,并以书面形式确认。9.4合同解除后的处理9.4.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。9.4.2双方应妥善处理工程剩余部分。第十章违约责任10.1违约情形10.1.1一方未按合同约定履行义务。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任。10.3违约金计算10.3.1违约金按合同约定计算。10.4违约责任争议解决10.4.1违约责任争议可通过协商或仲裁解决。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构可根据双方约定确定。11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限为合同签订之日起_______日内。11.4争议解决费用11.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十二章合同终止与解除12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕或双方协商一致终止。12.2合同解除条件12.2.1因一方违约或不可抗力导致合同无法履行时,可解除合同。12.3合同终止与解除程序12.3.1合同终止或解除需双方协商一致,并以书面形式确认。12.4合同终止后的处理12.4.1合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。第十三章合同附件13.1合同附件一:工程概况表13.2合同附件二:工程进度计划表13.3合同附件三:工程量清单13.4合同附件四:质量保证措施13.5合同附件五:安全生产措施第十四章其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决14.2.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。14.3合同生效14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同变更14.4.1合同变更需双方协商一致,并以书面形式确认。14.5合同解除14.5.1合同解除需双方协商一致,并以书面形式确认。14.6合同终止14.6.1合同终止需双方协商一致,并以书面形式确认。14.7通知方式14.7.1通知应以书面形式进行,通过合同约定的联系方式送达。14.8合同份数14.8.1本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。承包方(盖章):代表(签字):_______日期:_______发包方(盖章):代表(签字):_______日期:_______多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1工程变更管理1.1.1发包方有权根据实际情况对工程进行变更,包括但不限于设计变更、工程量调整等。1.1.2发包方提出变更前,应提供变更理由和依据,并与承包方协商确定变更方案。1.1.3变更方案经双方确认后,作为合同附件执行,并调整合同总价及付款进度。2.2设计变更审批2.2.1发包方负责工程设计的审批和监督,确保设计方案符合相关法规和标准。2.2.2设计变更需经发包方审核批准,并通知承包方执行。3.3质量监督与验收3.3.1发包方对工程质量进行监督,确保工程质量符合合同约定和设计要求。3.3.2工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收,验收合格后方可进行下一阶段工作。4.4工程进度控制4.4.1发包方负责监督工程进度,确保工程按计划进行。4.4.2如因发包方原因导致工程进度延误,发包方应承担相应的责任。5.5付款条件调整5.5.1发包方可根据工程实际情况调整付款条件,包括但不限于付款比例和付款时间。5.5.2付款条件调整需书面通知承包方,并经承包方确认。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明6.1工程设计主导权6.1.1承包方有权对工程设计进行主导,包括但不限于设计方案、施工图纸等。6.1.2承包方应在工程设计阶段与发包方充分沟通,确保设计方案符合双方要求。7.2施工方案制定7.2.1承包方负责制定施工方案,包括但不限于施工组织设计、施工进度计划等。7.2.2施工方案需经发包方审核批准,并作为合同附件执行。8.3质量控制体系8.3.1承包方负责建立和完善工程质量控制体系,确保工程质量达到合同约定和设计要求。8.3.2承包方应定期对工程质量进行自检,并及时报告发包方。9.4进度保证措施9.4.1承包方应采取有效措施保证工程进度,包括但不限于合理配置资源、优化施工组织等。9.4.2如因承包方原因导致工程进度延误,承包方应承担相应的责任。10.5付款条件调整10.5.1承包方可根据工程实际情况调整付款条件,包括但不限于付款比例和付款时间。10.5.2付款条件调整需书面通知发包方,并经发包方确认。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明11.1中介机构职责11.1.1中介机构负责对工程进行监督管理,包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。11.1.2中介机构应定期向发包方和承包方报告工程情况。12.2中介机构费用12.2.1中介机构费用由双方协商确定,并纳入合同总价。12.2.2中介机构费用支付方式及时间由合同约定。13.3中介机构责任13.3.1中介机构应保证其监督管理的公正、公平和客观。13.3.2中介机构因失职、渎职等原因导致工程出现问题的,应承担相应的责任。14.4中介机构变更14.4.1中介机构变更需经发包方和承包方协商一致,并以书面形式确认。14.4.2中介机构变更后,合同中有关中介机构的内容相应调整。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件一:工程概况表2.合同附件二:工程进度计划表3.合同附件三:工程量清单4.合同附件四:质量保证措施5.合同附件五:安全生产措施6.合同附件六:设计变更记录7.合同附件七:工程验收报告8.合同附件八:付款凭证9.合同附件九:中介机构服务协议10.合同附件十:其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同约定的时间完成工程。违约认定:根据工程进度计划,承包方未在约定时间内完成工程,经发包方确认。2.违约行为:承包方提供的工程质量不符合合同约定。违约认定:经发包方或第三方中介机构验收,工程质量不符合合同约定标准。3.违约行为:发包方未按合同约定支付款项。违约认定:根据合同条款,发包方未在约定时间内支付款项,经承包方确认。4.违约行为:中介机构未履行监督职责。违约认定:经发包方或承包方确认,中介机构未按照服务协议履行监督职责。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的自然灾害、政府行为、社会异常事件等,使合同当事人无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.隐蔽工程:指在施工过程中不易被检查和确认的工程部分。4.竣工验收:指工程完工后,由发包方或其委托的第三方机构对工程进行的质量、安全、进度等方面的验收。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,调整进度计划,必要时增加资源投入。2.问题:工程质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取整改措施,重新验收。3.问题:付款纠纷。解决办法:按照合同约定,通过协商或仲裁解决。4.问题:中介机构失职。解决办法:更换中介机构,或要求其履行职责,必要时追究其法律责任。五、所有应用场景:1.市政道路照明工程新建项目。2.市政道路照明工程改造项目。3.市政道路照明工程扩建项目。4.市政道路照明工程维护项目。5.市政道路照明工程紧急修复项目。全文完。2024版市政道路照明工程承包合同协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟对市政道路照明工程进行改造升级,提高城市照明水平,改善市民出行环境,乙方具备相应的资质和技术实力,双方经友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中所提及的“市政道路照明工程”包括道路照明设施的设计、安装、调试、验收及后期维护等。3.2关键词解释(1)甲方:指本合同中提出承包市政道路照明工程改造升级需求的单位。(2)乙方:指本合同中承接市政道路照明工程改造升级任务的施工单位。(3)合同价款:指本合同约定的乙方完成市政道路照明工程改造升级任务后,甲方应支付给乙方的费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成市政道路照明工程改造升级任务。(2)甲方应按照合同约定,按时支付合同价款。(3)甲方有权对乙方在施工过程中发现的问题提出整改要求。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件和保障。(2)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成市政道路照明工程改造升级任务。(3)乙方应确保施工过程中不损害他人合法权益,不影响公共安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的市政道路照明工程改造升级任务,自合同签订之日起60个工作日内完成。5.2合同履行地点本合同约定的市政道路照明工程改造升级任务,在甲方指定的市政道路范围内进行。5.3合同履行方式乙方应按照甲方的要求,采用先进的技术和设备,确保施工质量,按时完成市政道路照明工程改造升级任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程任务完成。(2)合同双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同双方协商一致解除合同,应书面通知对方。6.4终止后果(1)合同终止后,甲方应按照合同约定支付乙方已完成工程部分的合同价款。(2)合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理干净,确保不影响公共安全和环境卫生。(3)合同终止后,双方应按合同约定处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下:(1)工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。(2)工程间接费用:包括但不限于管理费、监理费、设计费、咨询费等。(3)其他费用:包括但不限于临时设施费、保险费、税费等。7.2支付方式(1)合同签订后,乙方需提交详细的工程预算,甲方审核无误后,支付合同总价款的30%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点,经甲方验收合格后,支付合同总价款的50%。(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的15%,剩余5%作为质保金,质保期自竣工验收合格之日起计算,期限为一年。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后十个工作日内。(2)进度款支付时间:工程进度达到合同约定节点后的十个工作日内。(3)竣工验收合格款支付时间:竣工验收合格后的十个工作日内。7.4支付章件(1)乙方需提供详细的工程进度报告、验收报告及相关费用凭证。(2)甲方在支付款项前,有权对乙方提交的资料进行审核。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程任务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。(2)乙方在施工过程中出现质量问题的,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额的具体计算方法,按照合同约定的计算标准执行。(2)赔偿方式包括但不限于现金支付、修复工程等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术资料、商业秘密、工程方案等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后五年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。(3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括地震、洪水、台风等自然灾害,以及战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决合同双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对市政道路照明工程的设计、施工、监理等环节的监督权。(2)乙方保留对市政道路照明工程的技术秘密和商业秘密的保密权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行期间,因市政道路照明工程改造升级需要,对设计方案进行调整的权力。(2)乙方保留在合同履行期间,因不可抗力等原因,导致工程进度延误的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方办理工程所需的各项手续。(2)乙方应协助甲方进行工程验收和移交。15.2协作与配合方式双方应按照合同约定,及时沟通、协商,共同推进市政道路照明工程改造升级。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,构成双方之间完整、全面的协议。16.3增减条款本合同中未列明的其他事项,由双方另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.本合同文本正本及副本。2.甲方提供的市政道路照明工程改造升级设计方案。3.乙方提交的工程预算及施工方案。4.甲方提供的施工图纸及技术规范。5.乙方提交的施工进度报告。6.工程验收报告。7.保密协议。8.不可抗力事件证明材料。9.争议解决过程中的相关文件。10.其他双方协商一致的附件。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按合同约定支付款项。未按合同约定提供施工条件。(2)乙方违约:未按合同约定完成工程任务。在施工过程中出现质量问题。2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度综合交通枢纽工程承包商履约合同3篇
- 银行从业风险管理内部题库习题及答案4
- 2024输电线路施工安全质量及进度保障协议3篇
- 二零二五年度第一章:高端酒店管理服务合同协议书3篇
- 2024环保职业健康管理合同3篇
- 2025年度餐厅员工工伤事故处理与赔偿合同3篇
- 2024民企与国企股权置换的产业升级合同3篇
- 2025年海南鲜品品牌电商直播运营合同3篇
- 二零二五年度货物买卖合同(设备)9篇
- 2025年度设备生产线升级改造协议3篇
- 22部能够疗伤的身心灵疗愈电影
- 领导干部有效授权的技巧与艺术课件
- DB37-T 1915-2020 安全生产培训质量控制规范-(高清版)
- 陕西省商洛市各县区乡镇行政村村庄村名居民村民委员会明细
- 幼儿园“值日生”工作开展论文
- 实习生请假条
- 光伏电站继电保护运行规程
- 承兑汇票台帐模版
- 地下管道顶管施工方案(非常全)
- 有色金属工业安装工程质量检验评定标准(共1004页)
- 资料员岗位培训ppt课件(PPT 36页)
评论
0/150
提交评论