矿山工程协议书模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME矿山工程协议书模板合同目录第一章总则第一条款合同名称第二条款合同依据第三条款合同目的第四条款合同有效期第五条款合同生效条件第二章当事人信息第一条款当事人名称第二条款当事人地址第三条款当事人法定代表人第四条款当事人联系方式第三章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类型第五条款工程建设标准第四章工程内容第一条款工程范围第二条款工程建设内容第三条款工程施工顺序第四条款工程验收标准第五章工程进度第一条款工程进度计划第二条款工程进度调整第三条款工程延期处理第六章质量要求第一条款工程质量标准第二条款质量检验与验收第三条款质量问题处理第七章工程费用第一条款工程费用构成第二条款工程费用支付方式第三条款工程费用调整第八章合同履行第一条款合同履行主体第二条款合同履行地点第三条款合同履行期限第四条款合同履行方式第九章保密条款第一条款保密范围第二条款保密义务第三条款保密责任第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第十二章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十三章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后的处理第十四章其他第一条款合同附件第二条款合同份数第三条款合同生效日期第四条款合同签署日期合同编号_________第一章总则第一条款合同名称：矿山工程协议书第二条款合同依据：国家相关法律法规、行业标准及双方协商一致的原则第三条款合同目的：明确矿山工程的建设内容、质量要求、进度安排、费用支付等事项，确保工程顺利进行第四条款合同有效期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止第五条款合同生效条件：双方签署合同并履行合同约定的各项手续后生效第二章当事人信息第一条款当事人名称：甲方（投资方或业主）、乙方（施工单位或承包方）第二条款当事人地址：甲方地址、乙方地址第三条款当事人法定代表人：甲方法定代表人姓名、乙方法定代表人姓名第四条款当事人联系方式：甲方联系方式、乙方联系方式第三章工程概况第一条款工程名称：[具体工程名称]第二条款工程地点：[具体工程地址]第三条款工程规模：[具体工程规模]第四条款工程类型：[具体工程类型]第五条款工程建设标准：[具体建设标准]第四章工程内容第一条款工程范围：[具体工程范围]第二条款工程建设内容：[具体工程建设内容]第三条款工程施工顺序：[具体工程施工顺序]第四条款工程验收标准：[具体工程验收标准]第五章工程进度第一条款工程进度计划：[具体工程进度计划]第二条款工程进度调整：[具体工程进度调整流程]第三条款工程延期处理：[具体工程延期处理措施]第六章质量要求第一条款工程质量标准：[具体工程质量标准]第二条款质量检验与验收：[具体质量检验与验收流程]第三条款质量问题处理：[具体质量问题处理措施]第七章工程费用第一条款工程费用构成：[具体工程费用构成明细]第二条款工程费用支付方式：[具体工程费用支付方式]第三条款工程费用调整：[具体工程费用调整条件和流程]第八章合同履行第一条款合同履行主体：甲方和乙方应按照合同约定各自履行合同义务第二条款合同履行地点：按照合同约定的工程地点进行第三条款合同履行期限：按照合同约定的工期进行，具体时间以合同附件为准第四条款合同履行方式：按照合同约定的方式和方法进行施工和管理工作第九章保密条款第一条款保密范围：包括但不限于技术秘密、商业秘密等第二条款保密义务：双方均应承担保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露第三条款保密责任：违反保密义务的，应承担相应的法律责任第十章违约责任第一条款违约情形：包括但不限于延误工期、工程质量不达标、未按约定支付费用等第二条款违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等第三条款违约赔偿计算：根据合同约定或相关法律法规计算赔偿金额第十一章争议解决第一条款争议解决方式：优先通过友好协商解决，协商不成，提交[具体仲裁机构]仲裁第二条款争议解决程序：按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行第三条款争议解决地点：[具体仲裁地点]第十二章合同解除第一条款合同解除条件：包括但不限于不可抗力、一方严重违约等第二条款合同解除程序：合同一方提出解除合同，经双方协商一致或仲裁机构裁决后生效第三条款合同解除后的处理：包括但不限于工程交付、费用结算、损失赔偿等第十三章合同终止第一条款合同终止条件：包括但不限于合同期满、工程验收合格、双方协商一致等第二条款合同终止程序：按照合同约定或法律法规规定进行第三条款合同终止后的处理：包括但不限于工程交付、费用结算、资产移交等第十四章其他第一条款合同附件：包括但不限于工程图纸、施工方案、质量保证书等第二条款合同份数：一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份第三条款合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第四条款合同签署日期：[具体签署日期]甲方（投资方或业主）：[甲方名称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字：____________________乙方（施工单位或承包方）：[乙方名称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字：____________________附件：1.工程图纸2.施工方案3.质量保证书4.其他相关文件甲方（投资方或业主）：[甲方名称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字：____________________乙方（施工单位或承包方）：[乙方名称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款第一条款：甲方有权对乙方施工过程中的设计方案、施工技术等进行审查和批准。第二条款：甲方负责协调解决施工过程中与政府部门、周边居民等各方面的关系。第三条款：甲方应提供施工所需的场地、临时设施等，并确保其符合施工要求。2.资金管理条款第一条款：甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方支付工程进度款。第二条款：甲方有权对乙方提交的工程进度款申请进行审核，并在必要时要求乙方提供相关证明材料。第三条款：如因甲方原因导致资金延迟支付，甲方应向乙方支付相应的利息。3.工程变更条款第一条款：在施工过程中，如因甲方要求或不可抗力因素导致工程变更，甲方应提前通知乙方，并承担由此产生的费用。第二条款：工程变更后，乙方应按照甲方的要求调整施工方案，并确保工程质量和进度不受影响。第三条款：工程变更涉及的工程量、工期、费用等，双方应重新协商确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款第一条款：乙方负责编制施工组织设计、施工方案，并经甲方审查批准后实施。第二条款：乙方有权对施工过程中出现的问题提出解决方案，并报甲方备案。第三条款：乙方应确保施工过程中的安全生产，并承担由此产生的责任。2.工程进度管理条款第一条款：乙方应按照合同约定的工期进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。第二条款：乙方应定期向甲方汇报工程进度，并及时解决施工过程中出现的问题。第三条款：如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应提前向甲方报告，并采取相应措施减少损失。3.质量控制条款第一条款：乙方应严格按照国家相关标准和合同约定进行施工，确保工程质量。第二条款：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪、处理和反馈。第三条款：乙方应配合甲方进行工程质量验收，并对不合格工程进行整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介机构条款第一条款：中介机构应具备相应的资质和经验，为甲方和乙方提供专业服务。第二条款：中介机构应公正、客观地处理甲方和乙方之间的争议，并出具书面报告。第三条款：中介机构的服务费用由甲方和乙方按约定比例承担。2.中介费用支付条款第一条款：中介机构的服务费用应在合同签订后[具体时间]内支付。第二条款：中介机构的服务费用支付方式为[具体支付方式]，如银行转账等。第三条款：中介机构的服务费用支付后，甲方和乙方不得再因中介机构的服务质量提出异议。3.中介机构责任条款第一条款：中介机构应按照合同约定履行职责，如因中介机构原因导致甲方或乙方损失，中介机构应承担相应的责任。第二条款：中介机构在履行职责过程中，应保守甲方和乙方的商业秘密。第三条款：中介机构的服务期限为[具体服务期限]，合同到期后，中介机构应终止服务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.质量保证书4.中介机构服务协议5.甲方和乙方各自的资质证明文件6.工程进度计划表7.质量检验报告8.工程变更记录9.资金支付记录10.合同补充协议（如有）11.争议解决报告（如有）12.工程验收报告13.合同解除协议（如有）14.合同终止协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程进度款。认定：甲方未在合同约定的时间内支付款项，且无正当理由。2.违约行为：乙方未按约定工期完成工程。认定：乙方未在合同约定的时间内完成工程，且无正当理由。3.违约行为：乙方提供的工程质量不达标。认定：乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，经检验确认。4.违约行为：甲方未按约定提供施工所需的场地和设施。认定：甲方未在合同约定的时间内提供施工所需的场地和设施，影响施工进度。5.违约行为：中介机构未能公正处理争议。认定：中介机构在处理争议过程中存在偏袒或未履行公正职责的行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间就某项权利义务达成的协议。2.违约：合同一方未履行合同约定的义务。3.不可抗力：指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指争议双方同意将争议提交给第三者（仲裁机构）进行裁决的争议解决方式。5.质量保证：指合同一方承诺在合同履行期间提供符合约定质量标准的商品或服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：分析延误原因，制定调整计划，确保工程按期完成。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即进行整改，确保工程质量达到合同要求。3.问题：资金支付争议。解决办法：根据合同约定和实际情况，协商解决资金支付问题。4.问题：争议解决困难。解决办法：寻求法律援助，通过法律途径解决争议。五、所有应用场景：1.矿山工程施工合同2.矿山工程承包合同3.矿山工程投资合同4.矿山工程监理合同5.矿山工程咨询合同矿山工程协议书模板1合同目录第一章合同订立与生效第一条款合同订立的时间与地点第二条款合同双方的名称与地址第三条款合同的签订主体第四条款合同的签订程序第五条款合同的生效条件第二章矿山工程概述第一条款矿山工程的名称与地点第二条款矿山工程的性质与规模第三条款矿山工程的投资与预算第四条款矿山工程的工期与进度第三章工程设计与技术标准第一条款工程设计的要求与标准第二条款工程设计的内容与深度第三条款工程设计文件的交付与审核第四条款设计变更的处理第四章施工组织与管理第一条款施工单位的资质与能力第二条款施工现场的管理与组织第三条款施工人员的要求与培训第四条款施工进度与质量的控制第五章工程材料与设备第一条款工程材料的种类与质量要求第二条款工程设备的规格与性能要求第三条款材料与设备的采购与供应第四条款材料与设备的验收与检验第六章工程费用与支付第一条款工程费用的构成与计算方法第二条款工程费用的支付方式与时间第三条款预付款与进度款的支付第四条款工程尾款与结算第七章保密与知识产权第一条款保密协议的签订与履行第二条款知识产权的保护与归属第三条款技术秘密的保密义务第四条款知识产权的侵权责任第八章合同解除与终止第一条款合同解除的条件与程序第二条款合同终止的情形与后果第三条款合同解除后的处理事项第四条款合同终止后的清算与结算第九章违约责任与争议解决第一条款违约行为的认定与处理第二条款违约责任的承担与赔偿第三条款争议解决的方式与途径第四条款仲裁或诉讼的管辖与法律适用第十章合同附件与补充条款第一条款合同附件的名称与内容第二条款合同补充条款的制定与修改第三条款合同附件与补充条款的效力第四条款合同附件与补充条款的备案第十一章合同履行与变更第一条款合同履行的要求与义务第二条款合同变更的条件与程序第三条款合同变更的效力与影响第四条款合同履行中的监督与检查第十二章合同解除与终止后的后续事项第一条款合同解除与终止后的处理程序第二条款合同解除与终止后的责任承担第三条款合同解除与终止后的清算与结算第四条款合同解除与终止后的争议解决第十三章合同的解除与终止第一条款合同解除的条件与程序第二条款合同终止的情形与后果第三条款合同解除后的处理事项第四条款合同终止后的清算与结算第十四章合同的终止与生效第一条款合同终止的条件与程序第二条款合同生效的时间与效力第三条款合同终止后的处理事项第四条款合同终止后的争议解决合同编号_________第一章合同订立与生效第一条款合同订立的时间与地点：本合同于____年__月__日在____地订立。第二条款合同双方的名称与地址：甲方（发包方）：_______________________地址：_______________________________乙方（承包方）：_______________________地址：_______________________________第三条款合同的签订主体：甲方和乙方均为具有完全民事行为能力的独立法人，依法有权签订本合同。第四条款合同的签订程序：本合同经双方代表签字盖章后生效。第五条款合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章矿山工程概述第一条款矿山工程的名称与地点：本矿山工程名称为________________，位于________________。第二条款矿山工程的性质与规模：本矿山工程为________________性质，规模为________________。第三条款矿山工程的投资与预算：本矿山工程总投资额为人民币________________元。第四条款矿山工程的工期与进度：本矿山工程的工期为__年__个月，分__期完成。第三章工程设计与技术标准第一条款工程设计的要求与标准：工程设计应遵循国家有关法律法规、行业标准及甲方的要求。第二条款工程设计的内容与深度：工程设计应包括总体设计、详细设计、施工图设计等。第三条款工程设计文件的交付与审核：乙方应在合同约定的时间内完成设计，并提交甲方审核。第四条款设计变更的处理：设计变更应经双方协商一致，并签署书面变更文件。第四章施工组织与管理第一条款施工单位的资质与能力：乙方应具备相应的施工资质和施工能力，并符合甲方的要求。第二条款施工现场的管理与组织：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。第三条款施工人员的要求与培训：乙方应配备符合要求的施工人员，并进行必要的培训。第四条款施工进度与质量的控制：乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工进度和质量。第五章工程材料与设备第一条款工程材料的种类与质量要求：工程材料应满足设计要求，符合国家相关质量标准。第三条款材料与设备的采购与供应：乙方负责材料的采购和设备的供应，并保证其质量和数量。第四条款材料与设备的验收与检验：材料与设备到货后，双方应共同进行验收和检验。第六章工程费用与支付第一条款工程费用的构成与计算方法：工程费用包括直接费用、间接费用、利润等。第二条款工程费用的支付方式与时间：工程费用的支付采用分期支付方式，具体支付时间及比例由双方协商确定。第三条款预付款与进度款的支付：预付款在合同签订后__个工作日内支付，进度款按实际完成工程量支付。第四条款工程尾款与结算：工程尾款在工程验收合格后__个工作日内支付，结算工作由双方共同完成。第七章保密与知识产权第一条款保密协议的签订与履行：双方应签订保密协议，约定保密事项和保密期限。第二条款知识产权的保护与归属：本合同项下产生的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。第三条款技术秘密的保密义务：乙方应遵守保密义务，不得泄露甲方的技术秘密。第四条款知识产权的侵权责任：如因乙方侵权导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。第八章合同解除与终止1.合同当事人一方严重违约，另一方给予书面通知后仍不改正；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.双方协商一致决定解除合同。1.合同约定的期限届满；2.合同双方履行完毕合同义务；3.合同因解除而终止。第三条款合同解除后的处理事项：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理相关事宜。第四条款合同终止后的清算与结算：合同终止后，双方应进行清算和结算，明确剩余款项和未履行义务。第九章违约责任与争议解决1.违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等；2.受害方有权要求违约方继续履行合同或采取补救措施。第二条款违约责任的承担与赔偿：违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接和间接损失。第三条款争议解决的方式与途径：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第四条款仲裁或诉讼的管辖与法律适用：本合同争议的解决适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。第十章合同附件与补充条款1.设计文件；2.施工图纸；3.甲方提供的地质资料；4.其他与本合同相关的文件。第二条款合同补充条款的制定与修改：合同补充条款应由双方协商一致后制定或修改。第三条款合同附件与补充条款的效力：合同附件与补充条款与本合同具有同等法律效力。第四条款合同附件与补充条款的备案：合同附件与补充条款的备案应按照相关法律法规的要求进行。第十一章合同履行与变更第一条款合同履行的要求与义务：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第二条款合同变更的条件与程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。第三条款合同变更的效力与影响：合同变更后的内容具有法律效力，对双方均有约束力。第四条款合同履行中的监督与检查：甲方有权对乙方履行合同情况进行监督和检查。第十二章合同解除与终止后的后续事项1.停止履行合同义务；2.进行清算和结算；3.解除相关合同关系。第二条款合同解除与终止后的责任承担：合同解除或终止后，双方应各自承担相应的责任。第三条款合同解除与终止后的清算与结算：清算和结算工作应在合同解除或终止后的__个工作日内完成。第四条款合同解除与终止后的争议解决：如合同解除或终止后产生争议，双方应按照第九章的规定解决。第十三章合同的解除与终止第一条款合同解除的条件与程序：如前所述。第二条款合同终止的情形与后果：如前所述。第三条款合同解除后的处理事项：如前所述。第四条款合同终止后的清算与结算：如前所述。第十四章合同的终止与生效第一条款合同终止的条件与程序：如前所述。第二条款合同生效的时间与效力：本合同自双方签字盖章之日起生效。第三条款合同终止后的处理事项：如前所述。第四条款合同终止后的争议解决：如前所述。[甲方（盖章）][乙方（盖章）]甲方代表签名：日期：乙方代表签名：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：甲方决策权说明：甲方在本合同中拥有最终决策权，对于工程的设计、施工、变更等重大事项，甲方有权作出决定，乙方应无条件执行。2.第二条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、工程进度、质量检查等。乙方应配合甲方的工作，提供必要的资料和条件。3.第三条款：甲方变更权说明：甲方有权根据实际情况对工程进行变更，包括但不限于设计变更、施工方案变更等。乙方应积极配合，并在接到变更通知后__个工作日内完成相关调整。4.第四条款：甲方验收权说明：甲方有权对完成的工程进行验收，验收标准应符合国家相关标准和合同约定。验收不合格的工程，乙方应无条件进行整改，直至合格。5.第五条款：甲方信息保密权说明：甲方对在合同履行过程中获取的乙方商业秘密和技术信息负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：乙方自主权说明：乙方在本合同中拥有一定的自主权，包括但不限于选择施工工艺、材料供应商等。乙方应确保其选择的方案符合合同要求和国家标准。2.第二条款：乙方施工权说明：乙方有权根据合同约定和工程设计要求进行施工，甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。3.第三条款：乙方进度控制权说明：乙方有权根据工程实际情况调整施工进度，甲方应予以配合，并在乙方提出调整申请后__个工作日内给予答复。4.第四条款：乙方质量保证权说明：乙方保证施工质量符合国家相关标准和合同约定，如因乙方施工质量问题导致工程返工或损失，乙方应承担全部责任。5.第五条款：乙方信息保密权说明：乙方对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密和技术信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第一条款：第三方中介的职责说明：第三方中介在本合同中负责协调甲方和乙方之间的关系，监督合同履行情况，确保双方权益得到保障。2.第二条款：第三方中介的独立性说明：第三方中介应保持独立性，公正、客观地处理合同履行过程中的问题，不得偏袒任何一方。3.第三条款：第三方中介的报告权说明：第三方中介有权定期向甲方和乙方提交合同履行情况的报告，包括但不限于工程进度、质量检查、争议解决等。4.第四条款：第三方中介的决策权说明：第三方中介在处理合同履行过程中的争议时，有权提出解决方案，但最终决策权仍归甲方和乙方所有。5.第五条款：第三方中介的保密义务说明：第三方中介对在合同履行过程中获取的甲方、乙方及合同相关方的商业秘密和技术信息负有保密义务，未经同意不得泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.甲方提供的地质资料4.第三方中介服务协议5.保密协议6.验收报告7.合同履行情况报告8.变更文件9.争议解决文件10.其他与本合同相关的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程；甲方未按合同约定的时间支付工程款；任何一方未履行保密义务，泄露对方商业秘密；任何一方未按合同约定进行验收或变更；任何一方未按合同约定处理争议。2.违约行为认定：通过合同条款、书面通知、第三方中介报告或法院判决等证据认定；双方协商一致认定；法律法规明确规定的行为。三、法律名词及解释：1.民事行为能力：指自然人、法人及其他组织能够独立进行民事活动，享有民事权利和承担民事义务的能力。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院作出判决的一种争议解决方式。5.保密义务：指合同当事人对于在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息负有保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，乙方提出的设计变更，甲方不同意。解决办法：双方通过第三方中介进行协商，寻求解决方案。2.问题：甲方未按时支付工程款，导致乙方施工进度受阻。解决办法：乙方可要求甲方按照合同约定支付工程款，或通过法律途径解决。3.问题：合同履行过程中出现争议，双方无法达成一致。解决办法：提交仲裁或诉讼，由第三方机构或法院进行裁决。五、所有应用场景：1.矿山工程设计、施工、监理等阶段的合作。2.甲方为矿山企业，乙方为施工单位或设计单位。3.双方在合同签订前已进行充分沟通和协商。4.合同涉及地质勘探、工程设计、施工建设等多个环节。5.合同适用于国内矿山工程建设项目。矿山工程协议书模板2合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及地址第二条款法定代表人或授权代表姓名及联系方式第三条款合同签订日期第二章矿山工程概况第一条款工程名称及地点第二条款工程规模及工期第三条款工程质量要求第三章工程设计第一条款设计依据及要求第二条款设计费用及支付方式第三条款设计变更及调整第四章工程施工第一条款施工单位资质及施工组织第二条款施工进度及质量保证第三条款施工现场管理及安全措施第四条款施工变更及调整第五章材料设备第一条款材料设备质量要求第二条款材料设备采购及供应第三条款材料设备检验及验收第六章工程验收第一条款验收标准及程序第二条款验收时间及组织第三条款验收不合格处理第七章付款方式第一条款付款方式及比例第二条款付款时间及程序第三条款付款违约责任第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决期限第三条款争议解决费用第九章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除或终止程序第十章违约责任第一条款违约行为及认定第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿及处理第十一章保密条款第一条款保密信息范围第二条款保密义务及责任第三条款保密期限第十二章合同生效及解除第一条款合同生效条件第二条款合同解除条件第三条款合同解除程序第十三章合同附件第一条款附件内容及要求第二条款附件效力及解释第十四章其他第一条款合同变更及补充第二条款合同争议解释第三条款合同份数及效力合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及地址第二条款法定代表人或授权代表姓名及联系方式第三条款合同签订日期第二章矿山工程概况第一条款工程名称及地点第二条款工程规模及工期第三条款工程质量要求第三章工程设计第一条款设计依据及要求第二条款设计费用及支付方式第三条款设计变更及调整第四章工程施工第一条款施工单位资质及施工组织第二条款施工进度及质量保证第三条款施工现场管理及安全措施第四条款施工变更及调整第五章材料设备第一条款材料设备质量要求第二条款材料设备采购及供应第三条款材料设备检验及验收第六章工程验收第一条款验收标准及程序第二条款验收时间及组织第三条款验收不合格处理第七章付款方式第一条款付款方式及比例第二条款付款时间及程序第三条款付款违约责任第四条款预付款第五条款进度款第六条款结算款第七条款逾期付款利息第八条款付款凭证及结算单据第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决期限第三条款争议解决费用第四条款争议解决地点第九章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除或终止程序第四条款合同解除或终止后的处理第十章违约责任第一条款违约行为及认定第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿及处理第四条款违约金的计算方式第五条款违约金的上限第十一章保密条款第一条款保密信息范围第二条款保密义务及责任第三条款保密期限第四条款保密信息的处理第十二章合同生效及解除第一条款合同生效条件第二条款合同解除条件第三条款合同解除程序第四条款合同解除通知方式第十三章合同附件第一条款附件内容及要求第二条款附件效力及解释第三条款附件签署及生效第十四章其他第一条款合同变更及补充第二条款合同争议解释第三条款合同份数及效力第四条款合同文本的官方语言第五条款合同的不可分割性合同方签字：甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：项目决策权说明：甲方作为项目主导方，拥有最终决策权，包括但不限于工程进度、设计变更、材料设备选择等重大决策。附加条款二：项目监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、施工记录审查等，以确保工程质量符合合同要求。附加条款三：进度款支付条件说明：甲方有权根据项目进度和乙方实际完成情况，调整进度款的支付比例和支付时间。附加条款四：工程验收标准说明：甲方有权制定工程验收标准，乙方需按照甲方标准进行自检，并通过甲方验收后方可进行下一阶段的施工。附加条款五：工程变更管理说明：如因甲方原因导致工程变更，甲方需提前通知乙方，并承担由此产生的额外费用。附加条款六：合同解除权说明：在乙方严重违约的情况下，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：技术决策