采煤井设计与建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME采煤井设计与建设合同合同目录第一章合同概述第一条款合同双方第二条款合同标的第三条款合同签订时间第四条款合同生效时间第五条款合同期限第六条款合同履行地点第七条款合同履行方式第八条款合同变更与解除第九条款违约责任第二章采煤井设计第一条款设计依据第二条款设计内容第三条款设计质量要求第四条款设计进度要求第五条款设计费用第六条款设计变更第七条款设计保密第三章采煤井建设第一条款建设范围第二条款建设内容第三条款建设工期第四条款建设质量要求第五条款建设费用第六条款建设变更第七条款建设施工安全第四章施工单位与监理单位第一条款施工单位资质第二条款监理单位资质第三条款施工单位与监理单位职责第四条款施工单位与监理单位协作第五章质量管理第一条款质量标准第二条款质量检验第三条款质量保证第四条款质量争议处理第六章费用管理第一条款费用构成第二条款费用支付方式第三条款费用结算第四条款费用变更第七章保险与赔偿第一条款保险种类第二条款保险责任第三条款保险费用第四条款赔偿范围第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第四条款争议解决期限第九章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除程序第四条款合同终止程序第十章合同履行与监督第一条款履行方式第二条款履行监督第三条款履行报告第四条款履行验收第十一章合同附件第一条款附件一：设计图纸第二条款附件二：施工图纸第三条款附件三：合同履行记录第四条款附件四：其他相关文件第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同生效日期第四条款合同终止日期第十三章合同附件第一条款附件一：设计图纸第二条款附件二：施工图纸第三条款附件三：合同履行记录第四条款附件四：其他相关文件第十四章合同签订与备案第一条款合同签订第二条款合同备案第三条款合同修改第四条款合同解除合同编号_________第一章合同概述第一条款合同双方1.1甲方（采煤企业）名称：__________________1.2甲方法定代表人：__________________1.3乙方（设计单位）名称：__________________1.4乙方法定代表人：__________________第二条款合同标的2.1采煤井设计范围：__________________2.2采煤井建设内容：__________________第三条款合同签订时间3.1合同签订日期：__________________第四条款合同生效时间4.1合同生效日期：__________________第五条款合同期限5.1合同总期限：__________________5.2设计阶段期限：__________________5.3建设阶段期限：__________________第六条款合同履行地点6.1设计工作地点：__________________6.2建设工作地点：__________________第七条款合同履行方式7.1设计工作方式：__________________7.2建设工作方式：__________________第二章采煤井设计第一条款设计依据2.1设计依据文件：__________________2.2设计依据标准：__________________第二条款设计内容2.1设计深度：__________________2.2设计范围：__________________第三条款设计质量要求3.1设计质量标准：__________________3.2设计质量保证措施：__________________第四条款设计进度要求4.1设计进度计划：__________________4.2设计阶段划分：__________________第五条款设计费用5.1设计费用总额：__________________5.2设计费用支付方式：__________________第六条款设计变更6.1设计变更程序：__________________6.2设计变更费用：__________________第七条款设计保密7.1保密内容：__________________7.2保密期限：__________________第三章采煤井建设第一条款建设范围3.1建设范围：__________________3.2建设内容：__________________第二条款建设内容2.1工程量清单：__________________2.2施工图纸：__________________第三条款建设工期3.1建设工期：__________________3.2工期延误责任：__________________第四条款建设质量要求4.1建设质量标准：__________________4.2质量保证措施：__________________第五条款建设费用5.1建设费用总额：__________________5.2费用支付方式：__________________第六条款建设变更6.1变更程序：__________________6.2变更费用：__________________第七条款建设施工安全7.1施工安全要求：__________________7.2安全事故处理：__________________第四章施工单位与监理单位第一条款施工单位资质4.1施工单位资质等级：__________________4.2施工单位资质文件：__________________第二条款监理单位资质2.1监理单位资质等级：__________________2.2监理单位资质文件：__________________第三条款施工单位与监理单位职责3.1施工单位职责：__________________3.2监理单位职责：__________________第四条款施工单位与监理单位协作4.1协作方式：__________________4.2协作内容：__________________第五章质量管理第一条款质量标准5.1质量标准依据：__________________5.2质量标准内容：__________________第二条款质量检验2.1检验方法：__________________2.2检验程序：__________________第三条款质量保证3.1保证措施：__________________3.2保证责任：__________________第四条款质量争议处理4.1争议处理程序：__________________4.2争议处理方式：__________________第六章费用管理第一条款费用构成6.1费用构成内容：__________________6.2费用构成标准：__________________第二条款费用支付方式2.1支付方式：__________________2.2支付时间：__________________第三条款费用结算3.1结算方式：__________________3.2结算时间：__________________第四条款费用变更4.1变更程序：__________________4.2变更内容：__________________第七章保险与赔偿第一条款保险种类7.1保险种类：__________________7.2保险范围：__________________第二条款保险责任2.1保险责任范围：__________________2.2保险责任免除：__________________第三条款保险费用3.1保险费用总额：__________________3.2保险费用支付方式：__________________第四条款赔偿范围4.1赔偿范围：__________________4.2赔偿程序：__________________第八章争议解决第一条款争议解决方式8.1双方协商：优先解决争议。8.2仲裁：协商不成，提交至约定的仲裁机构仲裁。8.3法院诉讼：仲裁不成，提交至有管辖权的人民法院诉讼。第二条款争议解决程序8.1协商：双方在争议发生后，应积极协商，寻求解决方案。8.2仲裁：提交仲裁申请，仲裁机构受理后，按仲裁程序进行审理。8.3法院诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼，法院按诉讼程序进行审理。第三条款争议解决地点8.1争议解决地点：__________________第四条款争议解决期限8.1争议解决期限：自争议发生之日起____个工作日内解决。第九章合同解除与终止第一条款合同解除条件9.1甲方违约：乙方有权解除合同。9.2乙方违约：甲方有权解除合同。9.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。第二条款合同终止条件9.1合同期限届满：合同自然终止。9.2双方协商一致：双方协商一致，终止合同。9.3违约方承担违约责任后：合同终止。第三条款合同解除程序9.1通知：一方解除合同，应书面通知对方。9.2执行：解除合同后，双方应立即执行终止合同的相关事宜。第四条款合同终止程序9.1通知：一方终止合同，应书面通知对方。9.2执行：终止合同后，双方应立即执行终止合同的相关事宜。第十章合同履行与监督第一条款履行方式10.1甲方应按合同约定支付设计费和建设费。10.2乙方应按合同约定完成设计工作和建设工作。第二条款履行监督10.1甲方对乙方的设计和建设工作进行监督。10.2乙方应配合甲方的监督工作。第三条款履行报告10.1乙方应定期向甲方提交工作进展报告。10.2甲方有权要求乙方提供相关证明材料。第四条款履行验收10.1乙方完成设计工作后，甲方组织验收。10.2乙方完成建设工作后，甲方组织验收。第十一章合同附件第一条款附件一：设计图纸第二条款附件二：施工图纸第三条款附件三：合同履行记录第四条款附件四：其他相关文件第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件12.1合同双方签字盖章后生效。第二条款合同终止条件12.1合同期限届满或双方协商一致终止合同。第三条款合同生效日期12.1合同生效日期：__________________第四条款合同终止日期12.1合同终止日期：__________________第十三章合同附件（内容同第十一章）第十四章合同签订与备案第一条款合同签订14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同备案14.2合同签订后，双方应向相关部门备案。甲方（采煤企业）：__________________乙方（设计单位）：__________________甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________日期：__________________日期：__________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第一附加条款：甲方决策权说明：甲方作为合同主导方，对采煤井的设计和建设拥有最终决策权。乙方在设计过程中应充分尊重甲方的意见和建议，并在甲方指导下进行设计。第二附加条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方的设计和建设工作进行全过程监督，包括但不限于设计方案的审核、施工进度检查、工程质量验收等。第三附加条款：甲方变更权说明：甲方有权根据实际情况和需求，对设计和建设方案提出变更要求。乙方应积极配合甲方的变更，并在变更后重新计算相关费用。第四附加条款：甲方保密义务说明：甲方应对乙方提供的设计图纸、技术资料等保密信息承担保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。第五附加条款：甲方支付责任说明：甲方应按照合同约定，及时支付乙方设计费和建设费。如甲方逾期支付，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的_____%计算。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第一附加条款：乙方设计主导权说明：乙方作为合同主导方，负责采煤井的设计工作。甲方应积极配合乙方的设计工作，提供必要的资料和条件。第二附加条款：乙方施工监督权说明：乙方有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合设计要求。甲方应协助乙方进行施工监督，并配合乙方提出的合理要求。第三附加条款：乙方变更控制权说明：乙方在施工过程中，如因设计变更等原因导致工程量增加，有权对工程量进行调整。甲方应按照乙方提出的调整方案，支付相应费用。第四附加条款：乙方保密义务说明：乙方对甲方提供的采煤井相关资料承担保密义务，未经甲方同意，不得向第三方泄露。第五附加条款：乙方履约责任说明：乙方应按照合同约定，按时完成设计和建设工作。如乙方未能按时完成，应向甲方支付违约金，违约金按延误天数计算。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第一附加条款：第三方中介职责说明：第三方中介作为合同第三方，负责监督合同的履行，包括设计、施工、质量、进度等方面的监督。第二附加条款：第三方中介费用说明：第三方中介的监督费用由合同双方按照约定的比例分担。具体费用标准和支付方式由合同双方与第三方中介协商确定。第三附加条款：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向合同双方提交监督报告，报告内容包括但不限于设计、施工、质量、进度等方面的监督情况。第四附加条款：第三方中介争议解决说明：若合同双方对第三方中介的监督报告有异议，可由第三方中介进行解释说明，如仍有争议，可提交至约定的仲裁机构或法院解决。第五附加条款：第三方中介责任说明：第三方中介在履行职责过程中，应保持客观、公正，对合同双方负责。如因第三方中介的失职导致合同无法履行，第三方中介应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：设计图纸2.附件二：施工图纸3.附件三：合同履行记录4.附件四：其他相关文件（包括但不限于地质报告、设备清单、施工方案等）5.附件五：第三方中介监督报告6.附件六：合同变更记录7.附件七：违约金支付凭证8.附件八：争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方逾期支付设计费和建设费。认定：自约定的付款日起超过____个工作日未支付，视为违约。2.违约行为：乙方未按时完成设计或建设工作。认定：未能在合同约定的期限内完成设计或建设工作，视为违约。3.违约行为：第三方中介未能履行监督职责。认定：未能按照合同约定提交监督报告或监督过程中出现重大失误，视为违约。4.违约行为：任何一方未履行保密义务。认定：未经对方同意，泄露合同相关保密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指合同一方违约时，根据合同约定应向对方支付的一定金额的补偿。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。4.法院诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁导致工期延误。解决办法：设立变更控制委员会，对变更进行审核，确保变更的合理性和必要性。2.问题：施工过程中质量问题。解决办法：加强施工过程中的质量检查，对不合格工程进行返工处理。3.问题：第三方中介监督不力。解决办法：定期评估第三方中介的监督工作，必要时更换中介机构。4.问题：合同双方沟通不畅。解决办法：建立定期沟通机制，确保信息畅通，及时解决争议。五、所有应用场景：1.适用于采煤企业进行新采煤井的设计与建设。2.适用于设计单位承担采煤井设计工作。3.适用于施工单位承担采煤井建设工作。4.适用于第三方中介对合同履行进行监督。5.适用于合同双方在争议解决过程中的文件记录。采煤井设计与建设合同1合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方法定代表人第四条款合同双方联系方式第二章合同标的第一条款采煤井设计规模第二条款采煤井设计内容第三条款采煤井建设地点第四条款采煤井建设工期第三章设计服务内容第一条款设计文件编制第二条款设计文件审查第三条款设计变更第四条款设计咨询服务第四章设计费用及支付方式第一条款设计费用总额第二条款设计费用支付方式第三条款设计费用支付时间第四条款设计费用调整第五章建设施工内容第一条款施工范围第二条款施工工期第三条款施工质量要求第四条款施工安全要求第六章施工费用及支付方式第一条款施工费用总额第二条款施工费用支付方式第三条款施工费用支付时间第四条款施工费用调整第七章质量保证第一条款设计质量保证第二条款施工质量保证第三条款质量检验与验收第四条款质量争议解决第八章安全生产第一条款安全生产责任第二条款安全生产措施第三条款安全生产事故处理第四条款安全生产责任追究第九章保密条款第一条款保密内容第二条款保密期限第三条款违约责任第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算第十一章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决费用第十三章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止后的处理第十四章其他第一条款合同附件第二条款合同份数第三条款合同签订日期合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方法定代表人第四条款合同双方联系方式第二章合同标的第一条款采煤井设计规模第二条款采煤井设计内容第三条款采煤井建设地点第四条款采煤井建设工期第三章设计服务内容第一条款设计文件编制第二条款设计文件审查第三条款设计变更第四条款设计咨询服务第四章设计费用及支付方式第一条款设计费用总额第二条款设计费用支付方式第三条款设计费用支付时间第四条款设计费用调整第五章建设施工内容第一条款施工范围第二条款施工工期第三条款施工质量要求第四条款施工安全要求第六章施工费用及支付方式第一条款施工费用总额第二条款施工费用支付方式第三条款施工费用支付时间第四条款施工费用调整第七章质量保证第一条款设计质量保证第二条款施工质量保证第三条款质量检验与验收第四条款质量争议解决第八章安全生产第一条款安全生产责任第二条款安全生产措施第三条款安全生产事故处理第四条款安全生产责任追究第九章保密条款第一条款保密内容第二条款保密期限第三条款违约责任第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算第十一章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决费用第十三章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止后的处理第十四章其他第一条款合同附件第二条款合同份数第三条款合同签订日期_________________________甲方（签字）：_________________________乙方（签字）：_________________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：项目进度控制说明：甲方应制定详细的项目进度计划，并负责监督执行。乙方需按照甲方要求的时间节点完成设计、施工等工作。若乙方未按时完成，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权调整项目进度计划。2.第二附加条款：设计变更管理说明：甲方在项目实施过程中，如需对设计进行变更，应提前与乙方沟通，并书面确认变更内容。乙方应在接到变更通知后，根据变更内容及时调整设计，并确保设计变更不影响项目进度和质量。3.第三附加条款：项目资金管理说明：甲方负责项目资金的管理和拨付。乙方在项目实施过程中，如需资金支持，应向甲方提出书面申请，经甲方审核批准后，甲方按照合同约定拨付资金。4.第四附加条款：项目验收标准说明：甲方负责制定项目验收标准，并组织项目验收。乙方应按照甲方要求完成项目验收工作，如验收不合格，乙方应承担返工、修复等责任。5.第五附加条款：知识产权归属说明：在项目实施过程中产生的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或许可他人使用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：项目进度控制说明：乙方应制定详细的项目进度计划，并负责监督执行。甲方需按照乙方要求的时间节点提供相关资料和条件。若甲方未按时提供，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权调整项目进度计划。2.第二附加条款：设计变更管理说明：乙方在项目实施过程中，如需对设计进行变更，应提前与甲方沟通，并书面确认变更内容。甲方应在接到变更通知后，根据变更内容及时提供相关资料和条件，确保设计变更不影响项目进度和质量。3.第三附加条款：项目资金管理说明：乙方负责项目资金的管理和拨付。甲方在项目实施过程中，如需资金支持，应向乙方提出书面申请，经乙方审核批准后，乙方按照合同约定拨付资金。4.第四附加条款：项目验收标准说明：乙方负责制定项目验收标准，并组织项目验收。甲方应按照乙方要求完成项目验收工作，如验收不合格，甲方应承担返工、修复等责任。5.第五附加条款：知识产权归属说明：在项目实施过程中产生的知识产权归乙方所有，甲方不得擅自使用、转让或许可他人使用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：中介机构职责说明：第三方中介机构应协助双方履行合同，对项目进度、质量、资金等方面进行监督管理。中介机构应具备相关资质，并按照合同约定收取服务费用。2.第二附加条款：中介机构权利说明：中介机构有权要求甲方和乙方提供项目相关信息，并对项目实施情况进行监督检查。中介机构有权对违约行为提出警告或要求违约方支付违约金。3.第三附加条款：中介机构责任说明：中介机构应保证其提供的服务符合合同约定，如因中介机构原因导致合同无法履行，中介机构应承担相应责任。4.第四附加条款：中介机构保密说明：中介机构在履行职责过程中，应对项目相关信息保密，不得泄露给任何第三方。5.第五附加条款：中介机构终止说明：如中介机构无法履行职责或出现严重违约行为，任何一方均有权解除与中介机构的合作关系，并要求中介机构承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同双方营业执照副本2.合同双方法定代表人身份证明3.项目地质勘察报告4.设计文件及图纸5.施工方案及施工图纸6.质量检验报告7.安全生产措施及事故处理记录8.付款凭证9.项目验收报告10.争议解决相关文件11.中介机构资质证明12.其他双方认为需要附上的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时提供项目所需资料或条件。认定：甲方在合同约定的时间内未履行提供资料或条件的义务，视为违约。2.违约行为：乙方未按时完成设计或施工工作。认定：乙方未按照合同约定的时间节点完成设计或施工工作，视为违约。3.违约行为：中介机构未履行监督管理职责。认定：中介机构在履行职责过程中，未按照合同约定进行监督管理，视为违约。4.违约行为：任何一方未按照合同约定支付费用。认定：任何一方未按照合同约定的时间、金额支付费用，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务的行为。3.保密：指对合同内容及相关信息进行保密，不得泄露给任何第三方。4.知识产权：指权利人依法享有的，具有独占性、排他性的智力成果权利。5.中介机构：指在合同履行过程中，为双方提供专业服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误。解决办法：及时沟通，调整项目进度计划，必要时增加人力或资源。2.问题：设计变更频繁。解决办法：明确变更流程，双方协商一致后书面确认，确保变更合理。3.问题：资金拨付不及时。解决办法：甲方及时审核乙方申请，确保资金拨付符合合同约定。4.问题：质量问题。解决办法：及时进行质量检验，发现问题后立即整改，确保项目质量。五、所有应用场景：1.采煤井设计与建设合同适用于新建采煤井的设计与建设。2.适用于现有采煤井的改造或扩建项目。3.适用于采煤井安全生产管理。4.适用于采煤井知识产权保护。5.适用于第三方中介机构参与的项目管理。采煤井设计与建设合同2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同有效期第二章合同目的与范围第一条款合同目的第二条款合同范围第三章合同标的第一条款采煤井设计要求第二条款采煤井建设要求第三条款设计与建设标准第四章设计与建设责任第一条款设计方责任第二条款施工方责任第三条款监理方责任第五章设计与建设进度第一条款设计进度安排第二条款施工进度安排第三条款进度调整机制第六章设计与建设费用第一条款设计费用第二条款施工费用第三条款费用支付方式第四条款费用调整机制第七章技术与质量要求第一条款设计质量要求第二条款施工质量要求第三条款质量检测与验收第八章安全与环保要求第一条款安全生产要求第二条款环境保护要求第九章合同变更与解除第一条款合同变更第二条款合同解除第十章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第十二章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第十三章合同附件第一条款设计文件第二条款施工文件第三条款其他附件第十四章合同生效与解除第一条款合同生效第二条款合同解除条件合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：采煤井设计与建设合同第二条款合同双方：甲方（设计方）、乙方（施工方）第三条款合同签订日期：____年____月____日第四条款合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止第二章合同目的与范围第一条款合同目的：为确保采煤井设计与建设的高效、安全、环保，明确甲乙双方的权利和义务。第二条款合同范围：包括采煤井的设计、施工、监理等工作。第三章合同标的第一条款采煤井设计要求：根据甲方提供的地质资料，设计方需完成采煤井的设计方案。第二条款采煤井建设要求：乙方需按照甲方提供的设计方案进行施工。第三条款设计与建设标准：遵循国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第四章设计与建设责任第一条款设计方责任：负责采煤井设计方案的编制、审查、修改等工作。第二条款施工方责任：负责采煤井的施工，确保工程质量和进度。第三条款监理方责任：负责对设计与施工过程进行监督，确保工程质量、安全和环保。第五章设计与建设进度第一条款设计进度安排：设计方需在____日内完成设计方案。第二条款施工进度安排：乙方需在____日内完成采煤井建设。第三条款进度调整机制：如遇特殊情况，双方可协商调整进度。第六章设计与建设费用第一条款设计费用：甲方支付设计方____元设计费用。第二条款施工费用：乙方提交施工方案及报价，经甲方审核同意后，按实际发生费用支付。第三条款费用支付方式：采用分期支付，具体支付时间及比例由双方协商确定。第四条款费用调整机制：如遇不可抗力等因素导致费用增加，双方协商调整费用。第七章技术与质量要求第一条款设计质量要求：设计方案需满足甲方提出的各项技术要求，确保采煤井安全、高效、环保。第二条款施工质量要求：施工过程中，乙方需严格按照设计方案和施工规范进行施工，确保工程质量。第三条款质量检测与验收：双方共同对采煤井进行质量检测与验收，确保工程质量符合要求。第八章安全与环保要求第一条款安全生产要求：甲乙双方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保采煤井建设过程中的安全生产。第二条款环境保护要求：施工过程中，乙方应采取有效措施，减少对环境的污染，并按相关规定进行环保治理。第九章合同变更与解除第一条款合同变更：如遇国家政策调整、不可抗力等因素，导致合同内容需变更，双方应协商一致后进行变更。第二条款合同解除：合同在有效期内，如一方严重违约，另一方有权解除合同。第十章违约责任第一条款违约行为：包括但不限于未按时完成设计、施工；工程质量不合格；违反安全生产规定等。第二条款违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一章争议解决第一条款争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。第二条款争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章合同终止第一条款合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。第二条款合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。第十三章合同附件第一条款设计文件：包括采煤井设计方案、施工图纸等。第二条款施工文件：包括施工组织设计、施工记录等。第三条款其他附件：包括合同签订证明、相关审批文件等。第十四章合同生效与解除第一条款合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同解除条件：如遇合同约定的解除条件，合同可解除。甲方（设计方）：____________________签字：_______________乙方（施工方）：____________________签字：_______________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：甲方决策权第一条款：甲方在合同履行过程中享有最终决策权，包括但不限于设计方案的确定、施工方案的审批、工程款项的支付等。说明：甲方作为投资方和业主，拥有对采煤井项目的最终决策权，以确保项目按照预期目标进行。附加条款2：设计变更审批第一条款：设计变更需由甲方提出，经甲方同意后方可进行。说明：甲方对设计变更有最终决定权，以确保设计变更符合项目整体规划和投资效益。附加条款3：工程进度监督第一条款：甲方有权对乙方施工进度进行监督，乙方应定期向甲方报告施工进度。说明：甲方有权监督施工进度，确保项目按计划进行，避免延期带来的额外成本。附加条款4：质量事故处理第一条款：如发生质量事故，乙方应立即通知甲方，并采取有效措施进行处理。说明：甲方作为业主，有权参与质量事故的处理，确保事故得到妥善解决。附加条款5：工程验收第一条款：工程完工后，甲方有权组织验收，验收合格后方可投入使用。说明：甲方对工程验收有决定权，确保工程质量符合要求，避免投入使用后出现质量问题。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：乙方施工自主权第一条款：乙方在合同履行过程中享有施工自主权，包括但不限于选择施工方法、安排施工顺序等。说明：乙方作为施工方，有权根据工程实际情况自主选择施工方法和安排施工顺序，以提高施工效率。附加条款2：材料采购权第一条款：乙方有权自行采购工程所需材料，但需保证材料质量符合合同要求。说明：乙方对材料采购有自主权，可以确保材料的质量和供应及时性。附加条款3：施工方案调整第一条款：乙方在施工过程中可根据实际情况对施工方案进行调整，但需提前通知甲方。说明：乙方有权根据施工过程中遇到的问题进行调整，以提高施工效率和质量。附加条款4：工期延误责任第一条款：因乙方原因