2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同3篇_第1页
2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同3篇_第2页
2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同3篇_第3页
2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同3篇_第4页
2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程设计内容3.1设计依据3.2设计范围3.3设计深度3.4设计成果4.工程施工内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工方法4.4施工进度5.工程质量标准5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证6.工程造价6.1工程造价组成6.2工程造价确定6.3工程造价调整7.工程付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.工程进度款支付8.1进度款支付节点8.2进度款支付比例8.3进度款支付条件9.工程竣工验收9.1竣工验收条件9.2竣工验收程序9.3竣工验收标准10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:云南省市区城市管理局乙方:集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024云南城市排水及污水处理工程2.2工程地点云南省市区2.3工程规模本工程占地面积约平方公里,建设内容包括排水管网、污水处理厂等。2.4工程类型本工程为市政公用工程,包括排水及污水处理工程设计施工。3.工程设计内容3.1设计依据本工程设计依据《城市排水工程规划规范》、《城市污水处理厂设计规范》等相关法律法规。3.2设计范围本工程设计范围为市区城市排水及污水处理系统,包括排水管网、污水处理厂等。3.3设计深度本工程设计深度为方案设计及初步设计。3.4设计成果本工程设计成果包括设计图纸、设计说明书、设计计算书等。4.工程施工内容4.1施工范围本工程施工范围为市区城市排水及污水处理系统,包括排水管网、污水处理厂等。4.2施工内容本工程施工内容包括排水管网铺设、污水处理厂建设、配套设施建设等。4.3施工方法本工程施工方法采用地下暗挖、明挖、顶管等多种施工方式。4.4施工进度本工程施工进度按照工程设计要求及合同约定进行,具体进度计划如下:施工准备阶段:2024年1月至2024年3月施工阶段:2024年4月至2025年12月竣工验收阶段:2026年1月至2026年3月5.工程质量标准5.1质量标准本工程质量标准符合国家相关法律法规及行业标准。5.2质量检验本工程质量检验分为施工过程中的质量检验和竣工验收时的质量检验。5.3质量保证乙方应保证工程质量,如出现质量问题,乙方应负责修复或赔偿。6.工程造价6.1工程造价组成本工程造价由设计费、施工费、材料费、设备费、其他费用等组成。6.2工程造价确定本工程造价根据工程设计、施工方案、市场价格等因素确定。6.3工程造价调整如遇国家政策调整、市场价格变动等情况,工程造价可进行调整。7.工程付款方式7.1付款比例本工程付款比例为:设计费20%,施工费60%,竣工结算10%,保修金10%。7.2付款时间设计费:在合同签订后10个工作日内支付;施工费:按月进度支付,每月支付前一个月完成的工程量的60%;竣工结算:在工程竣工验收合格后30个工作日内支付;保修金:在工程竣工验收合格后支付,保修期满后无质量问题退还。7.3付款条件付款条件包括但不限于:工程进度达到约定节点、质量合格、相关手续齐全等。8.工程进度款支付8.1进度款支付节点进度款支付节点按照施工进度计划设置,包括但不限于:基础工程完成、主体工程完成、装饰装修工程完成等。8.2进度款支付比例进度款支付比例为:每个节点完成工程量的60%。8.3进度款支付条件进度款支付条件包括但不限于:工程进度达到约定节点、质量合格、甲方验收合格等。9.工程竣工验收9.1竣工验收条件工程竣工验收条件包括:工程按设计要求完成、质量合格、文档齐全、环保达标等。9.2竣工验收程序竣工验收程序包括:甲方组织验收、乙方配合验收、验收报告编制、验收结论等。9.3竣工验收标准竣工验收标准参照国家相关法律法规及行业标准执行。10.工程保修10.1保修范围保修范围包括但不限于:排水管网、污水处理厂主体结构、配套设施等。10.2保修期限保修期限为自竣工验收合格之日起,排水管网及配套设施保修期为2年,污水处理厂主体结构保修期为5年。10.3保修责任保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复或赔偿。11.违约责任11.1违约情形违约情形包括:乙方未按时完成工程、工程质量不合格、逾期付款、未履行保修义务等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金、继续履行合同等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定。12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构争议解决机构为云南省市区仲裁委员会或人民法院。12.3争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规及争议解决机构的规则执行。13.合同解除13.1合同解除条件合同解除条件包括:一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。13.2合同解除程序合同解除程序为:提出解除合同通知、确认解除、处理善后事宜等。13.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算、资料移交等事宜。14.其他约定14.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同变更合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.3合同附件本合同附件包括但不限于:工程设计文件、施工图纸、进度计划、付款计划等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、审计单位、检测机构、咨询公司、金融机构等,其介入旨在确保合同履行、工程质量、资金使用等方面的合规性和有效性。15.2第三方职责15.2.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度、安全等符合合同要求和国家标准。15.2.2审计单位审计单位负责对工程资金的使用进行审计,确保资金使用的合规性和合理性。15.2.3检测机构检测机构负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测,确保其符合设计要求和标准。15.2.4咨询公司咨询公司提供专业咨询服务,包括但不限于技术、管理、法律等方面的建议。15.2.5金融机构金融机构提供贷款、担保等金融服务,确保工程资金的到位和使用。15.3第三方权利15.3.1监理单位有权要求乙方提供施工进度、质量、安全等方面的报告,有权对施工过程进行现场检查。15.3.2审计单位有权要求乙方提供资金使用情况的相关资料,有权对资金使用进行现场审计。15.3.3检测机构有权对工程材料、设备、施工质量进行抽样检测,有权要求乙方提供检测所需的样品。15.3.4咨询公司有权要求乙方提供工程实施过程中的相关资料,有权对乙方提出的专业建议进行评估。15.3.5金融机构有权根据合同约定和贷款协议要求乙方提供相关担保和还款计划。15.4第三方义务15.4.1监理单位应按照合同约定和行业标准进行监理工作,确保监理报告的客观性和公正性。15.4.2审计单位应确保审计工作的独立性,对审计结果负责。15.4.3检测机构应按照国家标准和方法进行检测,对检测结果负责。15.4.4咨询公司应提供专业、客观、有效的咨询服务。15.4.5金融机构应按照合同约定和贷款协议提供金融服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失或损害的,应承担相应的法律责任。16.2责任限额第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定,并在合同中明确。16.3责任承担16.3.1第三方责任若第三方在履行职责过程中造成损失,乙方应承担赔偿责任,然后向第三方追偿。16.3.2合同责任若第三方因履行合同义务造成损失,乙方应根据合同约定承担相应的责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方第三方作为独立第三方,与甲方无直接合同关系,但应遵守合同约定,服从甲方的监督和管理。17.2第三方与乙方第三方与乙方存在合同关系,乙方应配合第三方履行职责,提供必要的资料和条件。17.3第三方与监理单位监理单位作为第三方,在履行职责时,应与检测机构、咨询公司等其他第三方保持沟通和协作。17.4第三方与其他第三方第三方之间应保持相互尊重、独立履行职责的原则,避免相互干扰。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同双方签字(或盖章)页2.工程设计文件方案设计图纸初步设计图纸设计说明书设计计算书3.施工图纸施工图纸施工组织设计施工方案4.进度计划施工进度计划表工程节点进度表5.付款计划付款计划表进度款支付节点表6.质量控制文件质量控制计划质量检验报告质量事故处理报告7.安全生产文件安全生产计划安全生产记录安全事故处理报告8.环境保护文件环境保护计划环境监测报告环境污染事故处理报告9.资金使用文件资金使用计划资金支付凭证资金使用审计报告10.验收文件竣工验收报告竣工验收记录验收合格证书11.保修文件保修承诺书保修记录保修期满证明12.争议解决文件争议解决协议仲裁裁决书诉讼判决书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按时完成工程乙方施工质量不合格乙方逾期付款乙方未履行保修义务甲方未按时支付进度款甲方未按时进行竣工验收第三方未能履行职责2.责任认定标准乙方未按时完成工程:每延迟一天,乙方应支付违约金总额的1%。乙方施工质量不合格:乙方应无条件返工,直至达到合格标准,并承担由此产生的所有费用。乙方逾期付款:每逾期一天,乙方应支付逾期付款金额的0.5%作为违约金。乙方未履行保修义务:乙方应承担由此产生的维修费用。甲方未按时支付进度款:甲方应支付逾期付款金额的0.5%作为违约金。甲方未按时进行竣工验收:甲方应支付违约金总额的1%。第三方未能履行职责:第三方应承担由此产生的损失,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。3.违约示例说明乙方未按时完成工程:乙方原定于2025年12月31日完成的工程,实际完成时间为2026年3月1日,乙方应支付违约金总额的1%。乙方施工质量不合格:乙方施工的排水管网在验收时发现存在渗漏问题,乙方应无条件返工,并承担由此产生的维修费用。甲方未按时支付进度款:甲方原定于2024年6月30日支付进度款,实际支付时间为2024年7月15日,甲方应支付逾期付款金额的0.5%作为违约金。全文完。2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同1合同目录一、合同订立1.合同双方基本信息2.合同签订日期及地点3.合同生效条件4.合同变更与解除5.合同争议解决方式二、项目概况1.项目名称及编号2.项目地点及范围3.项目规模及目标4.项目设计及施工要求三、设计内容1.设计依据及标准2.设计阶段划分3.设计成果及提交要求4.设计费用及支付方式四、施工内容1.施工范围及内容2.施工组织设计3.施工进度计划4.施工质量控制五、合同价格1.合同总价2.工程量清单3.计价方式及依据4.价格调整机制六、付款方式1.预付款2.进度款3.验收款4.结算款七、工期1.施工工期2.设计工期3.工期延误及违约责任八、质量要求1.设计质量要求2.施工质量要求3.质量检验及验收4.质量违约责任九、安全文明施工1.安全文明施工要求2.安全生产责任3.事故处理及责任4.文明施工管理十、环境保护1.环境保护要求2.环境污染处理3.环境保护责任十一、知识产权1.知识产权归属2.保密条款3.侵权责任十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.解除或终止后的处理十三、合同争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决费用十四、合同附件1.设计文件2.施工图纸3.相关技术标准及规范4.其他附件合同编号_________一、合同订立1.合同双方基本信息a.甲方(发包方):云南城市排水有限公司b.乙方(承包方):工程设计施工有限公司c.双方联系方式:详见合同附件2.合同签订日期及地点:2024年3月15日,云南省昆明市3.合同生效条件:双方签字盖章后生效4.合同变更与解除:任何一方需变更或解除合同时,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后方可变更或解除5.合同争议解决方式:如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼二、项目概况1.项目名称及编号:2024云南城市排水及污水处理工程,项目编号:YNDP20240012.项目地点及范围:云南省昆明市主城区,具体范围详见设计图纸3.项目规模及目标:日处理污水量100万立方米,达到国家一级A排放标准4.项目设计及施工要求:详见设计文件及施工图纸三、设计内容1.设计依据及标准:国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的资料2.设计阶段划分:初步设计、详细设计、施工图设计3.设计成果及提交要求:详见设计合同附件4.设计费用及支付方式:设计费用按设计阶段分期支付,具体支付比例及时间节点详见合同附件四、施工内容1.施工范围及内容:根据设计图纸及施工图纸进行施工,包括但不限于土建、管道、设备安装等2.施工组织设计:乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、资源配置等3.施工进度计划:施工进度计划应包含关键线路、节点工期及里程碑事件4.施工质量控制:乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工,确保工程质量符合要求五、合同价格1.合同总价:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)2.工程量清单:详见合同附件3.计价方式及依据:按工程量清单计价,执行国家及地方相关价格政策4.价格调整机制:如遇政策性调整,按国家及地方相关政策执行调整六、付款方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付的人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)作为预付款2.进度款:按施工进度及工程量清单进行支付,每月支付一次3.验收款:工程验收合格后,甲方支付工程款总额的80%4.结算款:工程竣工结算后,甲方支付剩余工程款七、工期1.施工工期:自合同签订之日起,工期为18个月2.设计工期:自合同签订之日起,工期为6个月3.工期延误及违约责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一天,应向甲方支付合同总价0.5%的违约金;因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失八、质量要求1.设计质量要求:设计文件应符合国家及行业相关标准,确保工程安全、可靠、经济、合理2.施工质量要求:施工质量应符合国家及行业相关标准,确保工程质量达到优良等级3.质量检验及验收:甲方有权对设计、施工过程中的质量进行监督和检验,乙方应予以配合4.质量违约责任:如因设计、施工质量问题导致工程不合格,乙方应承担修复责任及相应损失九、安全文明施工1.安全文明施工要求:乙方应遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的规定,确保施工安全2.安全生产责任:乙方应建立健全安全生产责任制,定期进行安全检查,确保施工安全3.事故处理及责任:发生安全事故,乙方应立即采取应急措施,并承担相应责任4.文明施工管理:乙方应加强施工现场管理,保持施工现场整洁,减少对周边环境的影响十、环境保护1.环境保护要求:乙方应遵守国家及地方有关环境保护的规定,确保施工过程中不造成环境污染2.环境污染处理:如因施工造成环境污染,乙方应立即采取措施进行治理,并承担相应费用3.环境保护责任:乙方应对施工过程中产生的固体废弃物、废水等进行分类处理,确保达标排放十一、知识产权1.知识产权归属:设计文件、施工图纸等知识产权归甲方所有,乙方不得擅自复制、转让或泄露2.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露3.侵权责任:如因乙方侵权导致甲方权益受损,乙方应承担相应法律责任十二、合同解除与终止1.合同解除条件:如发生合同约定的解除条件,任何一方均可提出解除合同2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致终止合同3.解除或终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余工程及结算事宜十三、合同争议解决1.争议解决方式:如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼2.争议解决机构:如双方协商不成,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁3.争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担十四、合同附件1.设计文件2.施工图纸3.相关技术标准及规范4.其他附件甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________代表人(签字):____________________代表人(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方决策权条款a.在合同执行过程中,甲方对项目的设计、施工、进度、质量等重大决策具有最终决定权。b.乙方应无条件执行甲方的决策,并及时向甲方汇报执行情况。2.设计变更管理条款a.甲方有权根据项目需求或实际情况对设计进行变更。b.设计变更需经甲方确认后,乙方应在规定时间内完成设计变更工作。c.设计变更导致的费用调整,按实际发生费用及合同约定进行调整。3.施工进度调整条款a.甲方有权根据项目进度需求,对施工进度进行调整。b.乙方应按照甲方调整后的进度计划执行,确保项目按期完成。c.施工进度调整导致的费用调整,按实际发生费用及合同约定进行调整。4.质量监督条款a.甲方有权对设计、施工过程进行质量监督,乙方应予以配合。b.甲方委托第三方质量检测机构对项目进行质量检测,检测费用由甲方承担。5.风险管理条款a.甲方负责项目整体风险的管理,包括但不限于政策风险、市场风险等。b.乙方应积极配合甲方进行风险管理,降低项目风险。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方设计主导权条款a.乙方在项目设计阶段具有主导权,负责设计方案的制定和优化。b.甲方对设计方案提出修改意见时,乙方应在合理时间内予以回复。2.施工组织优化条款a.乙方有权根据施工实际情况,对施工组织进行优化,提高施工效率。b.优化后的施工组织方案需经甲方确认后方可执行。3.资源调配权条款a.乙方在施工过程中,有权根据工程进度和需求进行资源调配。b.资源调配方案需经甲方审核,确保资源合理利用。4.风险分担条款a.乙方负责项目施工过程中的风险控制,包括但不限于技术风险、施工风险等。b.甲方对乙方承担的风险部分,按合同约定进行补偿。5.质量保证条款a.乙方保证工程质量达到国家及行业相关标准。b.乙方对工程质量承担终身责任,如因质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构选定条款a.合同双方共同选定具备相应资质的第三方中介机构,负责项目监理、检测等工作。b.中介机构选定后,双方应与其签订委托合同,明确双方权利义务。2.中介机构职责条款a.中介机构应严格按照合同约定,对项目进行监理、检测等工作。b.中介机构应定期向合同双方汇报项目进展情况,并提出合理化建议。3.中介机构费用条款a.中介机构费用由合同双方按比例承担,具体比例由双方协商确定。b.中介机构费用支付方式及时间节点,由合同双方与中介机构协商确定。4.中介机构变更条款a.如中介机构无法履行职责或出现严重违约行为,合同双方有权解除与中介机构的委托合同。b.中介机构变更后,双方应重新签订委托合同,明确双方权利义务。5.中介机构争议解决条款a.中介机构与合同双方发生争议时,应通过协商解决。b.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方、乙方基本信息2.设计文件3.施工图纸4.工程量清单5.施工组织设计6.质量检验及验收标准7.安全文明施工标准8.环境保护标准9.合同双方联系方式10.中介机构委托合同11.相关技术标准及规范12.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定的时间完成设计或施工任务;b.乙方提供的工程设计或施工质量不符合合同约定;c.乙方未按合同约定支付工程款;d.甲方未按合同约定支付设计或施工费用;e.任何一方未按合同约定履行保密义务;f.任何一方未按合同约定履行质量监督义务。2.违约行为认定:a.违约行为一经发生,双方应立即书面通知对方;b.违约行为需由第三方机构或法院进行认定;c.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方:指在建设工程活动中,委托他人完成建设工程的一方。3.承包方:指在建设工程活动中,接受发包方委托,完成建设工程的一方。4.设计文件:指设计单位根据建设工程需要,编制的设计图纸、说明书等文件。5.施工图纸:指施工单位根据设计文件,编制的施工图纸、施工方案等文件。6.工程量清单:指详细列出建设工程所需材料、设备、人工等项目的清单。7.违约金:指违约方为弥补对方损失而支付的一定金额。8.赔偿损失:指违约方因违约行为给对方造成的经济损失。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,影响施工进度。解决办法:建立设计变更审批制度,减少不必要的变更。2.问题:工程质量出现问题,导致返工。解决办法:加强工程质量监控,严格验收标准,确保工程质量。3.问题:工程进度延误,导致合同违约。解决办法:制定合理的进度计划,加强施工组织管理,确保工程按期完成。4.问题:环境保护措施不到位,造成环境污染。解决办法:严格执行环境保护标准,加强施工现场管理,确保环境保护措施落实。五、所有应用场景:1.城市排水及污水处理工程的设计与施工。2.工程设计、施工合同的签订与履行。3.设计、施工过程中的质量控制与进度管理。4.合同违约行为的处理与解决。5.中介机构在工程项目中的角色与职责。全文完。2024云南城市排水及污水处理工程设计施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方全称)地址:(如有,填写相关方详细地址)联系人:(如有,填写相关方联系人姓名)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市排水及污水处理条例》等相关法律法规,以及云南省城市排水及污水处理行业的相关政策,为满足甲方城市排水及污水处理工程的需求,经甲乙双方友好协商,达成如下合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在城市排水及污水处理工程设计施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1.排水工程:指将城市生活污水、工业废水等通过管道、泵站等设施,收集、输送至污水处理厂或排放口的过程。2.污水处理工程:指对城市生活污水、工业废水进行物理、化学、生物等处理,使其达到国家或地方排放标准的过程。3.设计施工一体化:指在合同约定范围内,由乙方负责工程设计、施工、调试及验收等工作。3.2关键词解释:1.本合同:指本合同全文及其附件。2.工程范围:指本合同约定的排水及污水处理工程设计施工范围。3.合同价款:指甲乙双方约定的工程总价款。4.履约保证金:指乙方为履行本合同所缴纳的保证金。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程设计施工任务。2.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。3.甲方应配合乙方进行现场勘查、设计施工等工作。4.甲方应按照国家相关法律法规和行业标准,对工程进行监督管理。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程设计施工任务。2.乙方应按照甲方要求,对工程进行现场勘查、设计施工等工作。3.乙方应按照国家相关法律法规和行业标准,对工程进行质量保证。4.乙方应按照合同约定,向甲方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____年____个月。5.2合同履行地点:本合同约定的工程地点为:(填写具体地址)5.3合同履行方式:1.乙方负责工程设计施工,包括但不限于:施工图纸设计、施工组织设计、材料设备采购、施工、调试、验收等工作。2.甲方负责提供施工所需场地、水源、电源等条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同约定的工期届满,且乙方完成工程设计施工任务。2.双方协商一致,同意终止合同。3.因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方完成工程剩余工作,甲方支付剩余工程款。3.乙方撤离施工现场,甲方承担乙方撤离产生的费用。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照合同约定支付剩余工程款。2.双方应按照国家相关法律法规和行业标准,对工程进行验收。3.双方应按照合同约定,承担各自的责任。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费:根据设计工作量及设计深度,按照国家或行业相关收费标准计算。2.施工费:包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等,根据施工图预算及实际情况确定。3.质量保证金:为保证工程质量,乙方需缴纳一定比例的质量保证金,在工程验收合格后无息退还。4.其他费用:包括但不限于监理费、检测费、验收费等,按实际发生费用结算。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方应在____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。2.进度款:乙方每月向甲方提交工程进度报告及付款申请,甲方应在____个工作日内审核并支付当月进度款的____%。3.结算款:工程完工并验收合格后,甲方应在____个工作日内支付结算款的____%。4.验收合格后,甲方应在____个工作日内支付结算款的____%,剩余____%作为保修金,保修期满后无息退还。7.3支付时间1.预付款:合同签订后____个工作日内。2.进度款:每月____日前。3.结算款:工程验收合格后____个工作日内。4.保修金退还:保修期满后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的合法有效发票后____个工作日内支付相应款项。2.乙方提供的发票应包括但不限于工程名称、工程量、单价、总价、税率、税额等信息。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金。2.甲方擅自变更工程内容,导致工程延期,应赔偿乙方相应的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程设计施工任务,应向甲方支付____%的违约金。2.乙方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格,应承担相应的修复责任及赔偿损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失及合同约定支付赔偿金。赔偿金应以人民币计算,并按实际发生的时间、金额支付。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:工程设计图纸、施工方案、技术资料、商业秘密等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年,自合同生效之日起计算。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容采取严格保密措施,不得泄露给任何第三方。2.双方应在本合同约定的保密期限内,履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件本合同约定的不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件导致工程延期,双方应协商解决延期问题。3.因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解除合同或部分条款。10.4不可抗力实例本合同约定的不可抗力实例包括地震、洪水、台风、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同主体变更。2.合同内容变更。3.合同目的变更。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对工程设计方案的最终审批权。2.乙方保留对施工过程中技术改进和创新的权利。13.2特殊权力保留1.乙方保留对工程设计文件和施工技术资料的所有权。2.甲方保留对工程最终验收的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程设计、施工、验收等事项进行密切配合。2.双方应就工程进度、质量、安全等方面的问题及时沟通和解决。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开工程协调会,讨论和解决工程实施过程中的问题。2.双方应通过书面形式或口头形式及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,任何一方不得增减本合同的条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.设计方案及施工图纸6.施工组织设计7.工程量清单及预算8.付款进度计划9.不可抗力事件证明材料10.合同修改和补充协议11.其他双方认为需要作为附件的材料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论