矿山开采指挥部施工合同协议书

矿山开采指挥部施工合同协议书合同编号：__________矿山开采指挥部施工合同协议书与鉴于：甲方为进行矿山开采工程，需对矿山进行建设施工；乙方具备相关施工资质和经验，愿意为甲方提供施工服务；双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________矿山开采工程1.2工程地点：__________省（自治区、直辖市）__________市（县）__________矿区1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：人工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润等。2.3合同金额的支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的比例后，甲方支付乙方相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同金额。三、施工期限3.1乙方的施工期限为：__________日。3.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证施工质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工，直到验收合格为止。五、材料和设备5.1乙方应按照甲方的要求，采购、运输、保管和使用施工所需的材料和设备。5.2乙方应保证所采购的材料和设备的质量，不得使用不合格的产品。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。七、知识产权7.1乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。7.2乙方应按照甲方的要求，办理相关的知识产权手续。八、保密条款8.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。8.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。九、违约责任9.1乙方违反合同的，应承担相应的违约责任。9.2甲方违反合同的，应承担相应的违约责任。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他11.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。甲方（盖章）：__________年__________月__________日乙方（盖章）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方矿山开采工程设计文件2.乙方施工资质证明文件3.合同金额支付凭证4.施工进度计划表5.工程验收报告6.安全生产管理措施文件7.知识产权手续办理文件8.保密协议9.争议解决机构出具的调解书或判决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务的，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定的，视为违约。3.乙方未按照甲方要求采购、运输、保管和使用材料和设备的，视为违约。4.乙方未按照约定保密的，视为违约。5.乙方违反国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求的，视为违约。三、法律名词及解释：1.矿山开采工程：指在矿山进行的矿产资源开采活动。2.施工资质：指乙方具备的从事矿山开采工程施工的资格和能力。3.合同金额：指本合同约定的乙方完成施工任务后，甲方应支付给乙方的金额。4.施工期限：指乙方完成施工任务的期限。5.施工质量：指乙方按照甲方要求和国家相关标准完成的施工任务的品质。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：按照合同约定的违约责任处理，乙方承担相应违约责任。2.问题：工程质量不合格解决办法：乙方负责返工，直到验收合格为止。3.问题：材料和设备不合格解决办法：乙方负责更换，并承担相应责任。4.问题：发生安全事故解决办法：乙方立即启动应急预案，报告甲方，依法承担相应责任。5.问题：乙方泄露甲方商业秘密解决办法：按照保密协议约定处理，乙方承担相应违约责任。五、所有应用场景：1.矿山开采工程的建设施工2.乙方提供施工服务3.双方签订