2024版文化产业园建设工程施工合同gf3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版文化产业园建设工程施工合同gf本合同目录一览1.合同当事人信息1.1.发包方信息1.2.承包方信息1.3.监理单位信息1.4.设计单位信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容2.5.工程质量标准3.合同工期及进度3.1.合同工期3.2.进度款支付计划3.3.进度调整及延误责任4.工程造价及付款方式4.1.工程造价组成4.2.工程造价确定方式4.3.付款方式及时间4.4.预付款及进度款4.5.结算及最终付款5.材料及设备供应5.1.材料供应责任5.2.设备供应责任5.3.材料及设备质量要求5.4.材料及设备验收6.施工组织设计及施工方案6.1.施工组织设计内容6.2.施工方案编制要求6.3.施工方案审批及修改7.施工安全及环境保护7.1.施工安全责任7.2.环境保护责任7.3.安全生产措施7.4.环境保护措施8.质量管理及验收8.1.质量管理要求8.2.质量验收标准8.3.质量验收程序8.4.质量保修9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决程序9.3.争议解决费用10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.违约金计算11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后果12.合同终止12.1.合同终止条件12.2.合同终止程序12.3.合同终止后果13.合同附件及补充协议13.1.合同附件13.2.补充协议14.合同生效及终止日期14.1.合同生效日期14.2.合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1.发包方信息1.1.1.发包方名称：文化产业园发展有限公司1.1.2.发包方住所：省市区街道号1.1.3.发包方法定代表人：1.1.4.发包方联系电话：02156781.2.承包方信息1.2.1.承包方名称：建筑工程有限公司1.2.2.承包方住所：省市区街道号1.2.3.承包方法定代表人：1.2.4.承包方联系电话：021876543211.3.监理单位信息1.3.1.监理单位名称：工程监理有限公司1.3.2.监理单位住所：省市区街道号1.3.3.监理单位法定代表人：1.3.4.监理单位联系电话：021456789121.4.设计单位信息1.4.1.设计单位名称：建筑设计研究院1.4.2.设计单位住所：省市区街道号1.4.3.设计单位法定代表人：赵六1.4.4.设计单位联系电话：02156782.工程概况2.1.工程名称：文化产业园建设工程2.2.工程地点：省市区2.3.工程规模：占地面积10万平方米，建筑面积15万平方米2.4.工程内容：包括文化展览馆、艺术中心、创意办公区等2.5.工程质量标准：符合国家现行建筑质量验收统一标准及设计要求3.合同工期及进度3.1.合同工期：自合同签订之日起12个月3.2.进度款支付计划：按照工程进度分期支付，具体支付节点如下：3.2.1.验收合格后支付合同总价款的30%3.2.2.完成主体结构后支付合同总价款的20%3.2.3.完成装饰装修后支付合同总价款的30%3.2.4.验收合格并交付使用后支付合同总价款的20%3.3.进度调整及延误责任：因发包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方有权要求增加相应的人工、机械和材料费用；因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应支付发包方合同总价款千分之二的违约金。4.工程造价及付款方式4.1.工程造价组成：包括直接费、间接费、利润、税金等4.2.工程造价确定方式：根据国家现行工程定额及市场价格确定4.3.付款方式及时间：按照合同约定的进度款支付计划进行支付4.4.预付款及进度款：合同签订后5个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款，后续按照进度款支付计划支付4.5.结算及最终付款：工程竣工验收合格后30日内进行最终结算，结算完成后10个工作日内支付剩余款项5.材料及设备供应5.1.材料供应责任：由承包方负责全部工程所需的材料采购、运输及保管5.2.设备供应责任：由承包方负责全部工程所需的设备采购、运输及安装5.3.材料及设备质量要求：必须符合国家现行质量标准及设计要求5.4.材料及设备验收：承包方在进场前应提供材料及设备的合格证明，验收合格后方可使用6.施工组织设计及施工方案6.1.施工组织设计内容：包括施工组织设计编制依据、施工进度计划、施工平面布置图、施工技术措施等6.2.施工方案编制要求：必须符合国家现行施工规范及设计要求，并经监理单位审批6.3.施工方案审批及修改：施工方案经监理单位审批后，未经监理单位同意不得擅自修改7.施工安全及环境保护7.1.施工安全责任7.1.1.承包方负责施工过程中的安全工作，确保施工安全无事故。7.1.2.承包方应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。7.1.3.承包方应定期对施工人员进行安全教育培训。7.2.环境保护责任7.2.1.承包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。7.2.2.施工过程中产生的固体废物、废水、废气等应按规定进行处理，不得污染环境。7.3.安全生产措施7.3.1.施工现场应设置安全警示标志，并保持其完好。7.3.2.高处作业、交叉作业等危险作业应制定专项安全措施。7.4.环境保护措施7.4.1.施工现场应设置环境保护设施，如沉淀池、隔音屏障等。7.4.2.施工过程中应采取有效措施减少噪声、粉尘等污染。8.质量管理及验收8.1.质量管理要求8.1.1.承包方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。8.1.2.施工过程中应严格执行国家及行业标准，确保施工质量。8.2.质量验收标准8.2.1.工程质量应符合国家及行业规定的质量标准。8.2.2.工程质量验收应按国家规定的验收程序进行。8.3.质量验收程序8.3.1.承包方应按工程进度进行自检，并向监理单位报验。8.3.2.监理单位应按照验收标准对工程进行验收。8.4.质量保修8.4.1.承包方应按照合同约定提供质量保修服务。8.4.2.质量保修期限自竣工验收合格之日起计算。9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方应友好协商解决争议。9.1.2.协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。9.2.争议解决程序9.2.1.争议发生后，双方应立即停止争议行为。9.2.2.双方应在争议发生后30日内提交仲裁委员会。9.3.争议解决费用9.3.1.仲裁费用由败诉方承担。10.违约责任10.1.违约情形10.1.1.承包方未按合同约定完成工程任务的。10.1.2.发包方未按合同约定支付工程款的。10.2.违约责任承担10.2.1.承包方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，并支付违约金。10.2.2.发包方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，并支付违约金。10.3.违约金计算10.3.1.违约金按合同总价款的千分之五计算。11.合同解除11.1.合同解除条件11.1.1.双方协商一致解除合同的。11.1.2.因不可抗力导致合同无法履行的。11.2.合同解除程序11.2.1.双方应书面通知对方解除合同。11.2.2.合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。11.3.合同解除后果11.3.1.合同解除后，双方应各自承担相应的责任。12.合同终止12.1.合同终止条件12.1.1.合同约定的工期届满，工程竣工验收合格的。12.1.2.双方协商一致终止合同的。12.2.合同终止程序12.2.1.双方应书面通知对方合同终止。12.2.2.合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。12.3.合同终止后果12.3.1.合同终止后，双方应各自承担相应的责任。13.合同附件及补充协议13.1.合同附件13.1.1.设计文件13.1.2.施工图纸13.1.3.甲方提供的其他相关文件13.2.补充协议13.2.1.双方就合同内容达成补充协议的，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同生效及终止日期14.1.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。14.2.合同终止日期：合同约定的工期届满，工程竣工验收合格之日起终止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1.本合同中所述“第三方”是指除发包方（甲方）和承包方（乙方）以外的任何个人、法人或其他组织。1.2.第三方介入的范围包括但不限于：设计、监理、审计、咨询、评估、检测、仲裁等。2.第三方介入的条件及程序2.1.1.双方同意第三方介入；2.1.2.第三方具备相应的资质和能力；2.1.3.第三方介入的内容及方式符合法律法规及本合同要求。2.2.第三方介入的程序：2.2.1.双方应共同向第三方发出邀请函；2.2.2.第三方在收到邀请函后，应在规定时间内给予答复；2.2.3.双方与第三方签订书面协议，明确各方权利义务。3.第三方责任限额3.1.第三方在本合同项下的责任限额如下：3.1.1.第三方因自身原因导致的损失，其责任限额不超过合同总价款的5%；3.1.2.第三方因违反本合同约定导致发包方或承包方损失的，其责任限额不超过因违约行为造成的实际损失；3.1.3.第三方责任限额的确定，以第三方与发包方或承包方签订的书面协议为准。4.第三方权利义务4.1.第三方权利：4.1.1.根据合同约定，获得相应的服务费用；4.1.2.享有合同约定的其他权利。4.2.第三方义务：4.2.1.按照合同约定，提供专业、高效的服务；4.2.2.严格遵守国家法律法规及行业标准；4.2.3.对所提供的服务承担相应的责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1.第三方与发包方、承包方的关系：5.1.1.第三方与发包方、承包方之间为委托服务关系；5.1.2.第三方应独立履行职责，不得干预发包方、承包方的正常工作。5.2.第三方介入后的责任划分：5.2.1.第三方在其职责范围内对发包方、承包方的损失承担相应责任；5.2.2.发包方、承包方在第三方介入过程中产生的损失，由各方根据合同约定及实际情况承担；5.2.3.第三方在介入过程中违反本合同约定的，由第三方承担相应责任。6.第三方介入后的合同变更6.1.第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并由第三方参与签订补充协议；6.2.补充协议与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入后的争议解决7.1.第三方介入后发生的争议，应由第三方与发包方、承包方协商解决；7.2.协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。8.第三方介入后的合同终止8.1.1.第三方原因导致的合同无法履行；8.1.2.发包方、承包方协商一致终止合同；8.1.3.法律法规规定的其他情形。8.2.合同终止后，各方应按照本合同约定及补充协议处理剩余事宜。9.第三方介入后的保密条款9.1.第三方在介入过程中，应遵守保密条款，对所知悉的合同内容及相关保密信息予以保密；9.2.第三方违反保密条款，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包括但不限于总平面图、建筑设计图、结构设计图、设备设计图等，需符合国家及行业标准。说明：设计文件是工程实施的基础，需确保其准确性和完整性。2.施工图纸详细要求：包括但不限于施工详图、材料清单、施工工艺说明等，需详细、清晰、准确。说明：施工图纸是施工人员施工的依据，需确保其符合设计文件要求。3.甲方提供的其他相关文件详细要求：包括但不限于地质勘察报告、土地使用权证、环境影响评价报告等。说明：甲方提供的文件是工程实施的前提条件，需确保其合法性和有效性。4.合同附件详细要求：包括但不限于工程量清单、材料价格表、设备清单、质量标准等。说明：合同附件是合同的重要组成部分，需确保其与合同一致。5.施工组织设计详细要求：包括但不限于施工进度计划、施工方案、安全措施、环境保护措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保其科学性和可行性。6.质量验收报告详细要求：包括但不限于自检报告、监理验收报告、竣工验收报告等。说明：质量验收报告是工程质量的重要证明，需确保其真实性和完整性。7.付款凭证详细要求：包括但不限于银行转账记录、现金收据等。说明：付款凭证是款项支付的重要证据，需确保其合法性和有效性。8.其他相关文件详细要求：根据工程实际情况，可能涉及的其他相关文件。说明：其他相关文件是根据工程需要而产生的，需确保其合规性和必要性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1.承包方未按合同约定完成工程任务。1.2.发包方未按合同约定支付工程款。1.3.第三方未按合同约定提供专业、高效的服务。1.4.违反国家法律法规及行业标准。1.5.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准2.1.承包方违约责任：超过合同工期，每延误一天，支付违约金合同总价款的千分之五。工程质量不合格，按不合格部分价值进行赔偿。违反安全规定，造成安全事故，承担相应法律责任。2.2.发包方违约责任：未按合同约定支付工程款，按逾期付款天数支付违约金。违反合同约定，造成承包方损失的，承担相应赔偿责任。2.3.第三方违约责任：未按合同约定提供专业、高效的服务，承担相应违约责任。违反国家法律法规及行业标准，承担相应法律责任。3.违约示例说明3.1.承包方延误工期：合同工期为12个月，实际完成工期为15个月，需支付3个月的违约金。3.2.发包方逾期付款：合同约定每月支付工程款100万元，实际支付日期延误5天，需支付5天的违约金。3.3.第三方服务质量不合格：第三方提供的设计服务不符合国家标准，需承担相应赔偿责任。全文完。2024版文化产业园建设工程施工合同gf1合同目录一、合同基本信息1.合同名称2.合同双方基本信息3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同履行期限6.合同金额7.合同付款方式8.合同变更及解除条件二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程质量标准6.工程进度要求7.工程验收标准三、施工内容1.施工范围2.施工项目3.施工工艺4.施工材料5.施工设备6.施工组织设计四、施工进度1.施工阶段划分2.施工节点时间安排3.施工进度控制措施4.施工进度调整五、施工质量1.质量控制体系2.质量标准及要求3.质量检验及验收4.质量保证措施六、施工安全1.安全生产责任制2.安全生产管理制度3.安全防护措施4.施工安全事故处理七、环境保护1.环境保护措施2.环境污染治理3.环境监测与报告4.环境责任追究八、合同价款1.工程造价构成2.工程量清单及计价3.合同价款调整4.预付款及进度款支付九、合同履行与违约责任1.合同履行义务2.合同违约责任3.违约金及赔偿4.合同解除条件及程序十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限4.争议解决费用十一、合同附件1.施工图纸2.工程量清单3.材料设备清单4.附件其他相关资料十二、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理4.合同解除的效力十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止的效力十四、其他约定1.不可抗力条款2.合同保密条款3.合同解除通知4.合同解除证明合同编号_________一、合同基本信息1.合同名称：2024版文化产业园建设工程施工合同2.合同双方基本信息：发包方名称：[发包方名称]发包方地址：[发包方地址]发包方联系人：[发包方联系人]发包方联系电话：[发包方联系电话]承包方名称：[承包方名称]承包方地址：[承包方地址]承包方联系人：[承包方联系人]承包方联系电话：[承包方联系电话]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同生效日期：[生效日期]5.合同履行期限：[开始日期]至[结束日期]6.合同金额：人民币[金额]元7.合同付款方式：[付款方式描述]8.合同变更及解除条件：[变更及解除条件描述]二、工程概况1.工程名称：文化产业园建设工程2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]4.工程类型：[工程类型描述]5.工程质量标准：[质量标准描述]6.工程进度要求：[进度要求描述]7.工程验收标准：[验收标准描述]三、施工内容1.施工范围：[施工范围描述]2.施工项目：[施工项目清单]3.施工工艺：[施工工艺描述]4.施工材料：[材料清单及要求]5.施工设备：[设备清单及要求]6.施工组织设计：[施工组织设计内容]四、施工进度1.施工阶段划分：[施工阶段划分描述]2.施工节点时间安排：[施工节点时间安排表]3.施工进度控制措施：[进度控制措施描述]4.施工进度调整：[进度调整条件及方法]五、施工质量1.质量控制体系：[质量控制体系描述]2.质量标准及要求：[质量标准及要求描述]3.质量检验及验收：[质量检验及验收流程]4.质量保证措施：[质量保证措施描述]六、施工安全1.安全生产责任制：[责任制描述]2.安全生产管理制度：[管理制度描述]3.安全防护措施：[安全防护措施描述]4.施工安全事故处理：[事故处理流程]七、环境保护1.环境保护措施：[环境保护措施描述]2.环境污染治理：[污染治理措施描述]3.环境监测与报告：[监测与报告要求]4.环境责任追究：[责任追究规定]八、合同价款1.工程造价构成：直接费间接费利润税金2.工程量清单及计价：工程量清单单价及总价3.合同价款调整：价格调整因素调整方法4.预付款及进度款支付：预付款比例进度款支付节点付款凭证九、合同履行与违约责任1.合同履行义务：承包方义务发包方义务2.合同违约责任：违约情形违约责任3.违约金及赔偿：违约金计算赔偿计算4.合同解除条件及程序：解除条件解除程序十、争议解决1.争议解决方式：协商仲裁诉讼2.争议解决机构：仲裁机构人民法院3.争议解决期限：协商期限仲裁期限诉讼期限4.争议解决费用：费用承担费用计算十一、合同附件1.施工图纸2.工程量清单3.材料设备清单4.附件其他相关资料十二、合同解除1.合同解除条件：双方协商一致一方违约不可抗力2.合同解除程序：提出解除书面通知确认解除3.合同解除后的处理：工程结算费用结算人员撤离4.合同解除的效力：合同终止权利义务终止十三、合同终止1.合同终止条件：合同履行完毕合同解除其他法定终止条件2.合同终止程序：提出终止书面通知确认终止3.合同终止后的处理：工程验收费用结算人员撤离4.合同终止的效力：合同终止权利义务终止十四、其他约定1.不可抗力条款：不可抗力定义影响及处理2.合同保密条款：保密内容保密期限3.合同解除通知：通知方式通知内容4.合同解除证明：证明形式证明效力发包方（盖章）：签字：_________日期：_________承包方（盖章）：签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计及变更甲方有权对施工图设计进行审核和提出变更要求。任何设计变更均需甲方书面确认，并通知承包方。设计变更导致的工期延误和费用增加，由甲方承担。2.甲方主导材料设备采购甲方负责工程所需主要材料、设备的采购。采购材料、设备的质量、规格、型号等应符合合同约定和国家标准。承包方需配合甲方进行材料、设备的验收。3.甲方主导进度管理甲方负责制定工程进度计划，并监督执行。甲方有权根据工程实际情况调整进度计划。承包方需按照甲方要求提供施工进度报告。4.甲方主导验收甲方负责组织工程验收，包括分部分项工程验收和竣工验收。验收合格后，甲方出具验收报告，承包方方可进行下一阶段的施工。验收不合格的，承包方需整改，直至合格。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导设计及变更乙方有权对施工图设计进行审核和提出变更要求。任何设计变更均需乙方书面确认，并通知甲方。设计变更导致的工期延误和费用增加，由乙方承担。2.乙方主导材料设备采购乙方负责工程所需主要材料、设备的采购。采购材料、设备的质量、规格、型号等应符合合同约定和国家标准。甲方需配合乙方进行材料、设备的验收。3.乙方主导进度管理乙方负责制定工程进度计划，并监督执行。乙方有权根据工程实际情况调整进度计划。甲方需按照乙方要求提供施工进度报告。4.乙方主导验收乙方负责组织工程验收，包括分部分项工程验收和竣工验收。验收合格后，乙方出具验收报告，甲方方可进行下一阶段的施工。验收不合格的，乙方需整改，直至合格。三、第三方中介参与时的附加条款及说明1.中介机构职责中介机构负责对工程的设计、施工、材料设备等进行全程监督。中介机构有权对工程进度、质量、安全等方面进行评估和验收。中介机构出具的报告作为工程验收的重要依据。2.中介机构费用中介机构服务费用由甲方和乙方按照合同约定分摊。中介机构服务费用包括：监理费、咨询费、验收费等。3.中介机构与合同方的关系中介机构与合同方（甲方和乙方）之间不存在隶属关系。中介机构应独立、客观、公正地履行职责。4.中介机构与合同方的沟通中介机构应定期向合同方报告工程进展情况。合同方有权要求中介机构提供相关资料和报告。合同方对中介机构的工作有监督权和建议权。5.中介机构责任中介机构应按照合同约定履行职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。中介机构应保守合同方的商业秘密和技术秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.材料设备清单4.施工组织设计5.进度计划6.质量标准及要求7.安全生产管理制度8.环境保护措施9.合同变更记录10.验收报告11.付款凭证12.争议解决文件13.中介机构报告（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程进度。承包方提供的材料或设备不符合合同要求。发包方未按合同约定支付款项。任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定：通过书面通知、现场检查、第三方鉴定等方式认定。违约行为的认定需有充分证据支持。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。3.争议解决：指合同当事人在合同履行过程中发生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。4.验收：指合同当事人对完成的工程进行的质量、数量、规格等方面的检查和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度滞后。解决办法：调整进度计划，增加人员、设备投入，或延长工期。2.问题：材料供应不及时。解决办法：提前采购，建立备用库存，或与供应商协商。3.问题：质量问题。解决办法：立即整改，重新检验，必要时进行返工。4.问题：合同纠纷。解决办法：协商解决，或提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.文化产业园建设工程施工。2.需要明确设计、施工、材料设备等各方责任的工程。3.需要第三方中介机构进行监督和管理的工程。4.需要明确违约责任和争议解决机制的工程。全文完。2024版文化产业园建设工程施工合同gf2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，为明确甲乙双方在文化产业园建设工程施工过程中的权利、义务和责任，保障工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，特订立本合同。2.2合同依据（1）中华人民共和国合同法；（2）中华人民共和国建筑法；（3）中华人民共和国招标投标法；（4）建设工程质量管理条例；（5）建筑工程安全生产管理条例；（6）其他相关法律法规和规范性文件。三、定义与解释3.1专业术语为明确本合同中涉及的专业术语，特作如下解释：（1）文化产业园：指以文化产业为核心，集文化、科技、创意、休闲、旅游等功能于一体的综合性园区；（2）建设工程：指在规定的地点、时间、质量、安全等条件下，按照设计文件和技术规范进行的建筑物、构筑物及其配套设施的施工活动；（3）施工图纸：指根据设计文件制作，用于指导施工的图纸；（4）施工方案：指为完成建设工程施工任务而编制的施工组织设计、施工进度计划、施工资源配置计划等；（5）施工质量：指建设工程施工过程中，按照设计文件、技术规范和施工标准要求，达到预期效果的程度。3.2关键词解释（1）工期：指合同约定的施工期限，自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止；（2）质量：指建设工程施工过程中，按照设计文件、技术规范和施工标准要求，达到预期效果的程度；（3）安全：指在施工过程中，确保人员、设备、材料等安全，防止事故发生；（4）造价：指建设工程施工过程中，所需支付的人工、材料、设备、机械、运输、管理、利润等费用总和；（5）违约责任：指甲乙双方在履行合同过程中，因违反合同约定而应承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，在规定的时间内完成工程；（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督检查；（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款；（4）甲方应按照合同约定提供施工图纸、施工场地、施工材料等；（5）甲方应按照合同约定承担工程质量、安全、进度等方面的责任。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；（2）乙方有权要求甲方提供施工图纸、施工场地、施工材料等；（3）乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成工程；（4）乙方应按照设计文件、技术规范和施工标准要求，确保工程质量、安全、进度；（5）乙方应按照合同约定，对施工过程中出现的问题进行处理。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工图纸费：指乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工所发生的费用；（2）人工费：指乙方在施工过程中支付给施工人员的工资、福利、社会保险等费用；（3）材料费：指乙方在施工过程中购买、租赁、运输、储存等材料所产生的费用；（4）设备费：指乙方在施工过程中使用、租赁、维修、保养等设备所产生的费用；（5）机械使用费：指乙方在施工过程中使用施工机械所产生的费用；（6）检验检测费：指乙方在施工过程中进行质量检验、检测所发生的费用；（7）安全文明施工费：指乙方在施工过程中为保证工程质量和安全文明施工而产生的费用；（8）临时设施费：指乙方在施工过程中搭建、拆除临时设施所产生的费用；（9）其他费用：指本合同约定以外的其他费用。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付工程款；（2）甲方应在工程进度达到约定节点时，向乙方支付相应的工程进度款；（3）甲方应在工程竣工验收合格后，向乙方支付结算款。7.3支付时间（1）工程进度款支付时间：甲方应在工程进度达到约定节点后的十个工作日内支付；（2）结算款支付时间：甲方应在工程竣工验收合格后的三十个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，向乙方提供付款凭证；（2）乙方应在收到付款凭证后，出具收款确认单；（3）甲方应在支付款项后，保留支付凭证和乙方出具的收款确认单。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的千分之五计算；（2）甲方未按合同约定提供施工图纸、施工场地、施工材料的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按工程合同总价的千分之五计算；（2）乙方未按合同约定保证工程质量、安全的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金；（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失；（3）赔偿金额和方式由甲乙双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方提供的工程图纸、技术资料、商业秘密等；（2）乙方在施工过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等；（3）双方在合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限本合同项下保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；（2）甲乙双方应采取必要措施，确保保密信息的保密性；（3）保密信息的处理和存储，应遵循国家有关保密法律法规的规定。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）战争：如战争、军事冲突等；（3）政府行为：如政府政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生时，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决，尽量减少损失；（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震：指发生地震时，双方应暂停施工，采取措施确保人员、设备安全；（2）战争：指发生战争时，双方应暂停施工，采取措施确保人员、设备安全；（3）政府行为：指政府政策调整或法律法规变化时，双方应按照新的政策或法律法规执行。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方；（2）经双方同意，合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的情形；（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对文化产业园建设工程施工过程中的监督权；（2）乙方保留对文化产业园建设工程施工过程中的质量控制权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对文化产业园建设工程施工过程中的变更权；（2）乙方保留对文化产业园建设工程施工过程中的技术调整权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应由甲乙双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字或盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力；（2）修改和补充的内容，自双方签字或盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行；（2）甲乙双方应相互配合，及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开协调会，共同商讨施工过程中的问题；（2）甲乙双方应建立信息共享机制，及时传递施工过程中的信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就文化产业园建设工程施工事项的完整协议，具有独立性。16.3增减条款（1）本合同如有增减条款，应以书面形式进行；（2）增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（施工单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人（如有）：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.工程量清单3.施工组织设计4.施工进度计划5.材料设备清单6.安全生产措施7.质量检验报告8.验收报告9.付款凭证及收款确认单10.不可抗力事件证明材料11.争议解决