2024年度数据中心建设单项劳务分包合同模板6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心建设单项劳务分包合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心建设项目的名称、地点2.2数据中心建设项目的规模、功能2.3数据中心建设项目的施工内容3.合同工期及进度3.1合同工期3.2施工进度计划4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2工程款支付方式4.3付款进度5.技术规范及质量要求5.1施工图纸及技术标准5.2质量标准5.3质量保证措施6.施工安全及环境保护6.1施工安全措施6.2环境保护措施6.3事故处理7.人员配备及培训7.1人员配备要求7.2人员培训8.材料供应及验收8.1材料供应要求8.2材料验收标准8.3材料验收程序9.合同变更及调整9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同调整10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效及终止程序13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同附件14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1雇主方名称：[雇主方全称]1.1.2分包方名称：[分包方全称]1.2合同双方地址1.2.1雇主方地址：[雇主方详细地址]1.2.2分包方地址：[分包方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1雇主方联系方式：[雇主方联系人姓名]联系电话：[雇主方联系电话]电子邮箱：[雇主方电子邮箱]1.3.2分包方联系方式：[分包方联系人姓名]联系电话：[分包方联系电话]电子邮箱：[分包方电子邮箱]2.合同标的及范围2.1数据中心建设项目的名称、地点2.1.1项目名称：[数据中心建设项目名称]2.1.2项目地点：[数据中心建设项目具体地址]2.2数据中心建设项目的规模、功能2.2.1规模：[数据中心规模描述，如：建筑面积、机柜数量等]2.2.2功能：[数据中心功能描述，如：数据处理、存储、备份等]2.3数据中心建设项目的施工内容2.3.1土建工程2.3.2电气工程2.3.3网络工程2.3.4气体灭火系统2.3.5冷却系统2.3.6安全监控系统3.合同工期及进度3.1合同工期3.1.1总工期：[合同工期总天数]3.1.2分阶段工期：[各阶段工期及完成节点]3.2施工进度计划3.2.1施工进度计划表3.2.2施工进度控制措施4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.1.1合同总价金额：[合同总价金额]4.1.2人民币大写：[合同总价金额大写]4.2工程款支付方式4.2.1预付款：[预付款比例及金额]4.2.2进度款：[进度款支付比例及时间节点]4.2.3结算款：[结算款支付比例及时间节点]4.3付款进度4.3.1付款进度表4.3.2付款变更程序5.技术规范及质量要求5.1施工图纸及技术标准5.1.1施工图纸：[提供施工图纸的名称及数量]5.1.2技术标准：[引用的国家标准、行业标准等]5.2质量标准5.2.1国家标准5.2.2行业标准5.2.3内部标准5.3质量保证措施5.3.1质量检查制度5.3.2质量验收程序6.施工安全及环境保护6.1施工安全措施6.1.1安全生产责任制6.1.2安全教育培训6.1.3安全防护设施6.2环境保护措施6.2.1环境保护责任制6.2.2环境监测6.2.3环境污染治理6.3事故处理6.3.1事故报告6.3.2事故调查6.3.3事故处理程序8.材料供应及验收8.1材料供应要求8.1.1材料清单：[详细列出所需材料名称、规格、型号、数量]8.1.2材料供应商：[指定或允许分包方选择材料供应商]8.1.3材料采购合同：[材料供应商与分包方签订的采购合同副本]8.2材料验收标准8.2.1国家标准8.2.2行业标准8.2.3内部标准8.3材料验收程序8.3.1验收时间：[材料进场后24小时内]8.3.2验收人员：[由雇主方、分包方及监理单位共同组成]8.3.3验收记录：[详细记录验收结果，包括合格、不合格材料及原因]9.合同变更及调整9.1合同变更条件9.1.1设计变更9.1.2工程量变更9.1.3因不可抗力导致合同变更9.2合同变更程序9.2.1变更申请9.2.2变更审批9.2.3变更合同签订9.3合同调整9.3.1调整原因9.3.2调整方式9.3.3调整后的合同内容10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1分包方违约10.1.2雇主方违约10.2争议解决方式10.2.1内部协商10.2.2仲裁10.2.3诉讼10.3争议解决程序10.3.1提出争议10.3.2争议解决期限10.3.3争议解决结果11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2违约导致合同解除11.1.3不可抗力导致合同解除11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除11.3合同解除及终止程序11.3.1提出解除或终止合同11.3.2解除或终止合同审批11.3.3解除或终止合同通知12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同备案12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.3合同生效及终止程序12.3.1合同生效通知12.3.2合同终止通知12.3.3合同终止后的善后处理13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1保密内容13.1.2保密期限13.1.3违约责任13.2不可抗力条款13.2.1不可抗力定义13.2.2不可抗力通知13.2.3不可抗力处理13.3合同附件13.3.1合同附件清单13.3.2合同附件内容14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.1.1雇主方签署日期14.1.2分包方签署日期14.2合同生效日期14.2.1合同生效条件14.2.2合同生效日期第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、员工或代理。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量15.2.2保障工程进度15.2.3风险控制15.3第三方介入方式15.3.1经甲乙双方协商一致，由甲方或乙方指定第三方介入。15.3.2第三方介入需签订专门的委托协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方应按照委托协议和本合同约定，履行相应的职责。16.1.2第三方对因其工作失误或故意行为导致的损失，应承担相应的责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额为本合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方在委托协议中约定。16.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请17.1.1甲乙双方任何一方均可向对方提出第三方介入申请。17.1.2申请内容包括第三方资质、服务内容、费用预算等。17.2第三方介入审批17.2.1对方应在收到申请之日起[天数]内给予答复。17.2.2同意介入的，双方应签订委托协议。17.3第三方介入监督17.3.1第三方介入期间，甲乙双方应共同监督第三方的履约情况。17.3.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间为委托服务关系。18.1.2第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告和意见。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间为分包关系。18.2.2第三方应按照本合同和委托协议的要求，配合乙方完成相关工作。18.3第三方与监理单位的关系18.3.1第三方与监理单位之间为协作关系。18.3.2第三方应协助监理单位进行工程质量、进度、安全等方面的监督检查。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用由委托方承担。19.1.2费用支付方式及时间节点在委托协议中约定。19.2第三方介入成果19.2.1第三方介入成果包括但不限于：咨询报告、监理报告、检测报告、评估报告等。19.2.2第三方介入成果的提交时间和方式在委托协议中约定。19.3第三方介入变更19.3.1第三方介入期间，如需变更第三方服务内容、人员、费用等，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照副本2.合同双方法人代表身份证明3.合同双方授权委托书4.施工图纸及技术标准5.材料清单及供应商资质证明6.施工进度计划表7.施工安全措施及环境保护措施8.第三方介入委托协议9.合同变更及调整协议10.付款进度表11.争议解决协议12.不可抗力证明13.事故处理报告14.第三方介入成果报告15.合同终止协议16.合同补充协议附件详细要求和说明：1.合同双方营业执照副本：需加盖公章，证明双方企业身份。2.合同双方法人代表身份证明：需提供身份证复印件，证明法人代表身份。3.合同双方授权委托书：需加盖公章，证明授权人有权代表企业签订合同。4.施工图纸及技术标准：需提供完整、清晰的施工图纸和技术标准文件。5.材料清单及供应商资质证明：需提供详细材料清单和供应商资质证明文件。6.施工进度计划表：需明确各阶段工期和完成节点。7.施工安全措施及环境保护措施：需提供具体的安全措施和环境保护措施文件。8.第三方介入委托协议：需明确第三方服务内容、费用、期限等。9.合同变更及调整协议：需明确变更内容、原因、影响及解决方案。10.付款进度表：需明确各阶段付款比例和日期。11.争议解决协议：需明确争议解决方式、程序和期限。12.不可抗力证明：需提供相关证明文件，证明不可抗力事件的发生。13.事故处理报告：需详细记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及结果。15.合同终止协议：需明确合同终止原因、程序及后续处理。16.合同补充协议：需明确合同未尽事宜的补充条款。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。责任认定标准：根据合同约定，分包方应承担延误工期、质量不合格、数量不足等违约责任。示例说明：若分包方未按期完成工程，导致工期延误，应赔偿雇主方因此造成的损失。2.违约行为：分包方未按合同约定使用材料。责任认定标准：根据合同约定，分包方应使用符合质量标准的材料，如使用不合格材料，应承担相应责任。示例说明：若分包方使用不合格材料，导致工程质量问题，应赔偿雇主方因此造成的损失。3.违约行为：第三方介入方未按委托协议提供服务质量。责任认定标准：根据委托协议，第三方介入方应提供高质量的服务，如服务质量不符合要求，应承担相应责任。示例说明：若第三方介入方提供的监理报告存在重大错误，导致工程质量问题，应赔偿雇主方因此造成的损失。4.违约行为：雇主方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：根据合同约定，雇主方应按时支付工程款，如未按时支付，应承担违约责任。示例说明：若雇主方未按期支付工程款，导致分包方资金周转困难，应支付违约金。5.违约行为：雇主方或分包方未履行保密义务。责任认定标准：根据合同约定，双方应履行保密义务，如泄露对方商业秘密，应承担相应责任。示例说明：若雇主方泄露分包方商业秘密，导致分包方利益受损，应承担相应责任。全文完。2024年度数据中心建设单项劳务分包合同模板1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同主体4.合同签订日期5.合同期限二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目进度三、分包范围1.分包工程内容2.分包工程量3.分包工程标准4.分包工程质量要求5.分包工程验收标准四、合同价格1.合同总价2.计价方式3.价格调整4.预付款5.进度款五、工期及进度安排1.总工期2.各阶段工期3.工期延误及违约责任4.工程进度管理5.工期验收六、质量保证1.质量标准2.质量责任3.质量检查与验收4.质量保证期5.质量纠纷处理七、安全生产1.安全生产责任2.安全生产制度3.安全生产措施4.安全生产事故处理5.安全生产验收八、环境保护1.环境保护责任2.环境保护制度3.环境保护措施4.环境保护验收5.环境保护纠纷处理九、合同履行1.合同履行义务2.合同履行责任3.合同履行变更4.合同履行解除5.合同履行终止十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理5.违约纠纷处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决期限5.争议解决费用十二、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任4.合同解除通知5.合同解除后果十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任4.合同终止通知5.合同终止后果十四、其他约定1.不可抗力2.通知与送达3.合同附件4.合同附件效力5.合同解释与适用合同编号_________一、合同概述1.合同背景1.1项目背景介绍1.2合同目的阐述2.合同目的2.1明确合同目标2.2确保项目顺利实施3.合同主体3.1分包方基本信息3.2主合同方基本信息4.合同签订日期4.1签订日期5.合同期限5.1合同生效日期5.2合同终止日期二、项目概述1.项目名称1.1数据中心建设项目名称2.项目地点2.1项目具体地址3.项目规模3.1项目占地面积3.2建筑面积4.项目内容4.1项目主要建设内容4.2项目配套设施5.项目进度5.1项目总工期5.2各阶段工期安排三、分包范围1.分包工程内容1.1分包工程具体内容1.2分包工程范围2.分包工程量2.1分包工程量清单2.2工程量计算依据3.分包工程标准3.1国家及行业标准3.2项目特殊要求4.分包工程质量要求4.1质量等级4.2质量标准5.分包工程验收标准5.1验收程序5.2验收标准四、合同价格1.合同总价1.1合同总价金额1.2付款方式2.计价方式2.1工程量清单计价2.2估算总价3.价格调整3.1价格调整因素3.2价格调整方法4.预付款4.1预付款比例4.2预付款支付时间5.进度款5.1进度款支付比例5.2进度款支付时间五、工期及进度安排1.总工期1.1总工期时间2.各阶段工期2.1各阶段工期时间3.工期延误及违约责任3.1工期延误处理3.2违约责任4.工程进度管理4.1进度计划编制4.2进度跟踪与控制5.工期验收5.1验收程序5.2验收标准六、质量保证1.质量标准1.1国家及行业标准1.2项目特殊要求2.质量责任2.1分包方质量责任2.2主合同方质量责任3.质量检查与验收3.1质量检查程序3.2质量验收标准4.质量保证期4.1质量保证期时间5.质量纠纷处理5.1纠纷处理程序5.2纠纷处理方式七、安全生产1.安全生产责任1.1分包方安全生产责任1.2主合同方安全生产责任2.安全生产制度2.1安全生产管理制度2.2安全生产操作规程3.安全生产措施3.1安全生产技术措施3.2安全生产管理措施4.安全生产事故处理4.1事故报告程序4.2事故处理流程5.安全生产验收5.1验收程序5.2验收标准八、环境保护1.环境保护责任1.1分包方环境保护责任1.2主合同方环境保护责任2.环境保护制度2.1环境保护管理制度2.2环境保护操作规程3.环境保护措施3.1环境保护技术措施3.2环境保护管理措施4.环境保护验收4.1验收程序4.2验收标准5.环境保护纠纷处理5.1纠纷处理程序5.2纠纷处理方式九、合同履行1.合同履行义务1.1分包方履行义务1.2主合同方履行义务2.合同履行责任2.1分包方责任2.2主合同方责任3.合同履行变更3.1变更程序3.2变更内容4.合同履行解除4.1解除条件4.2解除程序5.合同履行终止5.1终止条件5.2终止程序十、违约责任1.违约情形1.1违约行为列举2.违约责任2.1违约责任承担3.违约赔偿3.1赔偿计算方式3.2赔偿支付方式4.违约处理4.1处理程序4.2处理方式5.违约纠纷处理5.1纠纷处理程序5.2纠纷处理方式十一、争议解决1.争议解决方式1.1争议解决途径2.争议解决程序2.1争议解决步骤3.争议解决地点3.1争议解决地点选择4.争议解决期限4.1争议解决期限规定5.争议解决费用5.1费用承担方5.2费用计算标准十二、合同解除1.合同解除条件1.1合同解除事由2.合同解除程序2.1合同解除流程3.合同解除责任3.1解除责任承担4.合同解除通知4.1通知形式及送达5.合同解除后果5.1解除后果处理十三、合同终止1.合同终止条件1.1合同终止事由2.合同终止程序2.1合同终止流程3.合同终止责任3.1终止责任承担4.合同终止通知4.1通知形式及送达5.合同终止后果5.1终止后果处理十四、其他约定1.不可抗力1.1不可抗力定义1.2不可抗力处理2.通知与送达2.1通知方式2.2送达方式3.合同附件3.1附件内容3.2附件效力4.合同解释与适用4.1合同解释原则4.2合同适用范围甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方项目管理权1.1甲方有权对分包工程进行全面管理，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面。1.2甲方应提供必要的管理和技术支持，确保分包工程的顺利进行。2.甲方监督权1.1甲方有权对分包工程的实施进行监督检查，包括但不限于现场巡查、资料审核等。1.2甲方有权要求分包方及时整改不符合要求的问题，并有权暂停工程直至问题解决。3.甲方变更权1.1甲方有权根据项目需求对分包工程的范围、质量标准、工期等做出合理变更。1.2任何变更均应以书面形式通知分包方，并协商一致后进行。4.甲方付款责任1.1甲方应按照合同约定，按时支付分包工程款，包括预付款、进度款和结算款。1.2甲方未按时付款，应向分包方支付违约金，并承担相应的法律责任。5.甲方保密责任1.1甲方应妥善保管项目相关资料，不得泄露给任何第三方。1.2分包方在履行合同过程中获取的甲方商业秘密，应予以保密。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主管理权1.1乙方有权对分包工程进行自主管理，包括但不限于施工组织、人员配置、材料采购等。1.2乙方应确保施工质量、安全和环境保护达到合同要求。2.乙方进度控制权1.1乙方应制定合理的施工进度计划，并及时向甲方报告工程进度。1.2乙方因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的责任。3.乙方质量控制权1.1乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。1.2乙方在施工过程中发现质量问题，应及时进行整改，并向甲方报告。4.乙方材料采购权1.1乙方有权根据项目需求，选择合适的材料供应商和材料品牌。1.2乙方应确保所采购的材料符合合同约定的质量要求。5.乙方安全责任1.1乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。1.2乙方应定期开展安全教育培训，提高施工人员的安全意识。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介服务内容1.1中介方应提供项目咨询、合同管理、质量监督、进度控制等服务。1.2中介方应按照合同约定，对分包工程进行全面监督。2.中介费用1.1中介服务费用由甲方支付，具体金额在合同中约定。1.2中介方应提供详细的费用清单，并经甲方确认。3.中介责任1.1中介方应保证其提供的服务符合国家法律法规和行业标准。1.2中介方在履行职责过程中，如因自身原因造成分包工程损失，应承担相应的赔偿责任。4.中介变更1.1中介方如需变更服务内容，应提前通知甲方和乙方，并经双方同意。1.2中介方变更服务内容，可能导致服务费用调整，具体事宜由三方协商确定。5.中介争议解决1.1中介方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决。1.2如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目立项批准文件2.甲方营业执照副本3.乙方营业执照副本4.甲方法人代表授权委托书5.乙方法人代表授权委托书6.项目施工图纸及技术规范7.分包工程量清单8.合同附件9.中介服务协议10.不可抗力事件证明材料11.违约金计算标准12.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款乙方未按合同约定完成工程乙方未达到合同约定的质量标准甲方未提供必要的管理和技术支持乙方未按照安全生产要求进行施工任何一方未履行合同约定的保密义务2.违约认定：违约行为的认定需根据合同条款及相关法律法规进行。争议双方应协商一致，如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当支付一定数额的金钱。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的活动。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行审理并作出判决的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款解决办法：及时沟通，要求甲方履行付款义务，必要时通过法律途径解决。2.问题：乙方未按合同约定完成工程解决办法：要求乙方加快施工进度，必要时暂停工程并追究违约责任。3.问题：乙方未达到合同约定的质量标准解决办法：要求乙方进行整改，如整改无效，可要求甲方解除合同并赔偿损失。4.问题：安全生产事故解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，并追究相关责任。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目2.信息化基础设施建设3.工业园区、科技园区配套建设4.政府及企业信息化改造项目5.重大基础设施建设全文完。2024年度数据中心建设单项劳务分包合同模板2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.2乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度数据中心建设过程中劳务分包的具体事项，确保双方在项目实施过程中的权益得到保障，实现合作共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，并遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足企业、政府或其他组织的数据存储、处理、传输等需求而建设的专用场地和设施。（2）劳务分包：指甲方将数据中心建设过程中的部分劳务工作委托给乙方完成。3.2关键词解释（1）建设周期：指从合同签订之日起至数据中心建设完成并验收合格为止的时间。（2）工程量：指数据中心建设过程中乙方需完成的劳务工作总量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成劳务分包工作。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付劳务分包费用。（3）甲方应配合乙方完成相关工作，包括但不限于提供相关资料、办理相关手续等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成劳务分包工作。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用。（3）乙方应遵守国家法律法规，确保劳务分包工作的合法合规。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心建设完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点数据中心建设地点：____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、质量、数量等要求，在甲方提供的现场完成劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出解除合同，应提前通知对方，并书面确认；（2）双方应按照合同约定办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算劳务分包费用；（2）合同终止后，双方应按照国家法律法规及相关政策办理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）劳务分包费用：根据双方协商确定的劳务分包工程量及市场价格，计算得出劳务分包费用。（2）材料费：乙方在施工过程中使用的各类材料费用。（3）设备租赁费：乙方在施工过程中租赁的各类设备费用。（4）管理费：乙方为完成合同约定的劳务分包工作所发生的各项管理费用。（5）其他费用：根据合同约定及实际情况产生的其他费用。7.2支付方式（1）劳务分包费用：甲方应按照合同约定，在乙方完成劳务分包工作后，支付劳务分包费用。（2）材料费、设备租赁费：甲方应按照合同约定，在乙方提交相关发票及证明材料后，支付相关费用。（3）管理费：甲方应按照合同约定，在乙方完成劳务分包工作后，支付管理费。7.3支付时间（1）劳务分包费用：甲方应在乙方完成劳务分包工作后30日内支付。（2）材料费、设备租赁费：甲方应在乙方提交相关发票及证明材料后30日内支付。（3）管理费：甲方应在乙方完成劳务分包工作后30日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付劳务分包费用时，应将款项直接支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到甲方支付款项后，及时向甲方提供相应的发票及证明材料。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付劳务分包费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的_____%。（2）甲方未按合同约定提供相关资料、办理相关手续，导致乙方无法按时完成劳务分包工作，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定的时间、质量、数量等要求完成劳务分包工作，应向甲方支付违约金，违约金为应完成工作量的_____%。（2）乙方在施工过程中造成甲方财产损失的，应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定及法律法规的规定，承担相应的赔偿责任。赔偿金额以实际损失为准，赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及到的技术秘密、商业秘密、个人隐私等信息均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府行为等社会异常事件；（3）其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并互不承担违约责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、动乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体发生变更；（2）合同内容发生重大变更；（3）法律法规规定的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，双方不得擅自变更或解除合同。（2）未经对方同意，任何一方不得将合同权利转让给第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对数据中心建设项目的最终验收权。（2）乙方保留对劳务分包工作质量的控制权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式确定，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有与原合同相同的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保数据中心建设项目的顺利进行。（2）乙方应按照甲方的要求，及时提供相关资料和报告。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，讨论项目进展和问题解决。（2）双方应通过电子邮件、电话等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心建设单项劳务分包的完整协议，任何口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款本合同中未列明的其他条款，双方可根据实际情况另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：代表（签字）：日期：____年____月____日盖章：乙方（承包方）：代表（签字）：日期：____年____月____日盖章：见证人（如有）：代表（签字）：日期：____年____月____日盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的项目资料清单，包括但不限于设计图纸、施工方案、设备清单等。2.乙方提交的劳务分包工作计划及进度安排。3.双方协商确定的劳务分包工程量清单。4.材料采购清单及供应商资质证明。5.设备租赁清单及租赁协议。6.管理费计算依据及明细。7.不可抗力事件证明材料。8.争议解决过程中产生的相关文件。9.合同修改和补充协议。10.其他双方认为有必要作为合同附件的材料。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付劳务分包费用，认定为违约行为。未按合同约定提供相关资料、办理相关手续，认定为违约行为。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定的时间、质量、数量等要求完成劳务分包工作，认定为违约行为。在施工过程中造成甲方财产损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律法规。2.建筑法：指调整建筑活动的法律法规。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方法。5.仲裁：指由仲裁机构根据当事人协议进行的争议解决方式。6.诉讼：指向人民法院提起的诉讼程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中遇到技术难题，影响工程进度。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，寻求技术支持或调整施工方案。2.问题：甲方未能按时提供相关资料，影响乙方施工。解决办法：甲方应尽快提供所需资料，如因特殊情况无法提供，应提前通知乙方，并协商解决方案。3.问题：不可抗力事件导致工程无法继续进行。解决办法：双方应按照合同约定，协商解除合同或调整合同履行期限。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，对数据中心建设项目的部分工作进行监督和验收。第三方应对其监督和验收的结果负责，确保工程质量符合国家标准。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行各自的义务。第三方有权对甲方和乙方的违约行为提出警告和纠正。4.第三方义务：第三方应公正、客观地履行监督和验收职责。第三方应保守项目秘密，不得泄露给任何第三方。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、设备等。乙方有权要求甲方在项目变更时，重新评估和调整劳务分包费用。2.乙方利益条款：甲方应保障乙方的合法权益，不得无故解除合同。甲方应保障乙方的施工安全，提供必要的防护措施。甲方应保障乙方的合理工期，不得无故拖延工期。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付劳务分包费用，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件，应承担相应的责任。甲方违反合同约定，导致乙方损失，应赔偿乙方损失。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成劳务分包工作。甲方有权要求乙方遵守施工现场的安全规定。甲方有权对乙方的施工质量进行监督和验收。2.甲方利益条款：乙方应确保数据中心建设项目的质量和进度。乙方应遵守合同约定，不得擅自变更施工方案。乙方应确保施工过程中的环境保护和文明施工。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成劳务分包工作，应向甲方支付违约金。乙方违反施工现场的安全规定，应承担相应的责任。乙方违反合同约定，导致甲方损失，应赔偿甲方损失。全文完。2024年度数据中心建设单项劳务分包合同模板3本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容第三条劳务分包内容3.1分包范围3.2分包工作内容3.3分包工作要求第四条合同工期及进度安排4.1合同工期4.2进度安排4.3工期延误责任第五条工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任第六条工程造价及支付方式6.1工程造价6.2支付方式6.3预付款6.4进度款6.5结算款6.6逾期付款违约责任第七条保密条款7.1保密范围7.2保密期限7.3违约责任第八条合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止后的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条合同生效及解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除后的处理第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿第十二条不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力解除合同第十三条合同附件13.1附件一：劳务分包报价单13.2附件二：劳务分包工程量清单13.3附件三：其他相关文件第十四条合同签署及其他14.1合同签署14.2合同生效14.3合同附件14.4合同变更14.5合同解除14.6合同终止14.7合同争议解决14.8合同执行14.9合同终止后的处理14.10合同附件生效14.11合同附件变更14.12合同附件解除14.13合同附件终止14.14合同附件争议解决14.15合同附件执行14.16合同附件终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：____________________1.1.2分包方法定代表人：_____________1.1.3分包方注册地址：_________________1.1.4分包方联系电话：_________________1.1.5分包方开户银行：_________________1.1.6分包方银行账号：_________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：____________________1.2.2总包方法定代表人：_____________1.2.3总包方注册地址：_________________1.2.4总包方联系电话：_________________1.2.5总包方开户银行：_________________1.2.6总包方银行账号：_________________第二条项目概况2.1项目名称：2024年度数据中心建设项目2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目内容：数据中心建设，包括但不限于土建、设备安装、网络布线等。第三条劳务分包内容3.1.1土建施工：基础、主体结构、装饰装修等。3.1.2设备安装：服务器、存储设备、网络设备等。3.1.3网络布线：综合布线、光纤布线等。3.2分包工作内容：具体详见附件一：劳务分包报价单。3.3分包工作要求：严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。第四条合同工期及进度安排4.1合同工期：自合同签订之日起____个月。4.2进度安排：具体进度安排详见附件二：劳务分包工程量清单。4.3工期延误责任：因分包方原因导致工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付____元违约金。第五条工程质量要求5.1质量标准：符合国家现行相关标准和规范。5.2质量检验：分包方应按合同约定和相关规定进行质量检验，并确保工程质量。5.3质量责任：因分包方施工质量问题导致工程损失，分包方应承担全部责任。第六条工程造价及支付方式6.1工程造价：详见附件一：劳务分包报价单。6.2支付方式：6.2.1预付款：合同签订后____个工作日内，总包方支付分包方合同总价款的____%作为预付款。6.2.2进度款：根据工程进度和附件二：劳务分包工程量清单，按月支付合同总价款的____%。6.2.3结算款：工程完工验收合格后，总包方支付剩余合同总价款的____%。6.3逾期付款违约责任：因总包方逾期付款，每逾期一日，总包方应向分包方支付____元违约金。第七条保密条款7.1保密范围：本合同及其相关资料、技术秘密、商业秘密等。7.2保密期限：自合同签订之日起____年。7.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第八条合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致，且不违反法律法规的，可以解除合同。8.1.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认，可以解除合同。8.1.3一方违约，严重违反合同约定，另一方有权解除合同。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期届满，且工程验收合格，合同终止。8.2.2双方约定的其他终止条件成就。8.3合同解除及终止后的处理8.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行工程结算。8.3.2分包方应将已完成的工程移交给总包方，并确保移交的工程质量符合合同约定。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。第十条合同生效及解除10.1合同生效条件10.1.1双方签署并加盖公章或合同专用章。10.1.2合同约定的其他生效条件成就。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致解除合同。10.2.2符合合同约定的解除条件。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定进行结算和清算。10.3.2双方应互相返还因合同而产生的财产。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供劳务。11.1.2总包方未按合同约定支付款项。11.1.3违反保密条款。11.2违约责任11.2.1分包方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2总包方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约方应按照合同约定和法律法规的规定，向守约方支付违约赔偿。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。12.2.2因不可抗力导致合同无法履行，双方应根据不可抗力的影响程度，协商确定合同变更或解除事宜。12.3不可抗力解除合同12.3.1在不可抗力事件持续期间，如合同无法履行，双方可协商解除合同。第十三条合同附件13.1附件一：劳务分包报价单13.2附件二：劳务分包工程量清单13.3附件三：其他相关文件第十四条合同签署及其他14.1合同签署14.1.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.1.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同附件生效14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同变更14.3.1合同的任何变更，均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）后生效。14.4合同解除14.4.1合同解除应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）后生效。14.5合同终止14.6合同争议解决14.6.1本合同争议解决方式及机构已在第九条中约定。14.7合同执行14.7.1双方应严格按照本合同约定执行。14.8合同终止后的处理14.8.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行、监督、协调或提供专业服务的任何个人或组织，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询服务机构等。第二条第三方介入的条件2.1.1甲乙双方协商一致；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方介入的内容和方式符合合同约定及法律法规的要求。第三条第三方介入的内容3.1第三方介入的内容包括但不限于：3.1.1监督工程质量、进度和安全；3.1.2提供技术咨询和咨询服务；3.1.3检测工程质量、材料、设备等；3.1.4协调甲乙双方之间的争议。第四条第三方责任限额4.1.1第三方责任限额不得超过其提供的专业服务的收费标准；4.1.2第三方责任限额不得超过合同总价款的____%；4.1.3第三方责任限额不得低于因其过错造成的实际损失。第五条第三方责权利5.1第三方权利：5.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展相关工作；5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；5.1.3第三方有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。5.2第三方义务：5.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务；5.2.2第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范；5.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系：6.1.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任；6.1.2第三方对甲乙双方之间的争议有协调、调解的权利，但无最终决定权。6.2第三方与工程项目的划分说明：6.2.1第三方对工程项目的监督、检测和评估工作，仅限于其介入的内容和范围；6.2.2第三方对工程项目的最终验收和结论，需经甲乙双方共同确认。第七条第三方介入的变更7.1.1甲乙双方协商一致；7.1.2第三方介入的变更内容符合合同约定及法律法规的要求。7.2第三方介入的变更程序：7.2.1甲乙双方应书面提出第三方介入的变更请求；7.2.2第三方应在收到变更请求后____个工作日内，确认是否接受变更；7.2.3甲乙双方与第三方协商一致后，签订变更协议。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用包括但不限于：8.1.1第三方提供专业服务的费用；8.1.2第三方开展工作的相关费用。8.2第三方介入费用的支付：8.2.1第三方介入的费用，按照合同约定或双方协商一致的方式支付；8.2.2第三方介入的费用，由甲乙双方按照合同约定各自承担。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式：9.1.1双方应友好协商解决争议；9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方介入的争议解决机构：9.2.1双方同意将第三方介入的争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。第十条第三方介入的合同解除10.1第三方介入的合同解除条件：10.1.1第三方无法履行合同约定；10.1.2第三方严重违约；10.1.3第三方介入的合同目的无法实现。10.2第三方介入的合同解除程序：10.2.1甲乙双方应书面提出第三方介入的合同解除请求；10.2.2第三方应在收到解除请求后____个工作日内，确认是否同意解除；10.2.3甲乙双方与第三方协商一致后，签订解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务分包报价单详细要求：包括分包工作内容、工程量、单价、总价、支付方式等。说明：劳务分包报价单是合同的重要组成部分，应详细列出所有分包工作及费用。2.附件二：劳务分包工程量清单详细要求：列出所有分包工作的工程量，包括数量、单位、计算方法等。说明：工程量清单是合同执行过程中计算工程进度款和结算款的重要依据。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应详细规划施工过程中的各项措施。4.附件四：施工图纸及技术规范详细要求：包括设计图纸、技术规范、施工标准等。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵循的标准，确保工程质量。5.附件五：工程验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收人员、验收结论等。说明：工程验收报告是工程完工后，对工程质量进行确认的重要文件。6.附件六：工程结算书详细要求：包括工程结算依据、结算金额、结算时间等。说明：工程结算书是合同履行结束后，对工程款项进行结算的重要文件。7.附件七：合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同变更协议是合同履行过程中，对合同内容进行变更的正式文件。8.附件八：违约责任证明详细要求：包括违约行为、违约责任、赔偿金额等。说明：违约责任证明是违约方承担违约责任的重要依据。9.附件九：不可抗力证明详细要求：包括不可抗力事件、影响程度、处理措施等。说明：不可抗力证明是因不可抗力导致合同无法履行时，免除责任的重要依据。10.附件十：其他相关文件详细要求：包括双方协商一致认为需要作为合同附件的其他文件。说明：其他相关文件是合同履行过程中，可能涉及到的其他重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定完成工程或提供劳务。1.2总包方未按合同约定支付款项。1.3违反保密条款。1.4违反工程质量和安全标准。1.5未经双方同意擅自变更合同内容。2.违约责任认定标准：2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的计算标准：按照合同约定或法律法规的规定计算。2.3赔偿损失的计算标准：按照实际损失计算。3.违约责任示例说明：3.1分包方未按合同约定完成工程，导致工期延误。根据合同约定，分包方应支付每日____元违约金，并赔偿因延误造成的损失。3.2总包方未按合同约定支付进度款，导致分包方资金周转困难。根据合同约定，总包方应支付每日____元违约金，并赔偿因延误造成的损失。3.3分包方泄露了总包方的商业秘密，造成总包方经济损失。根据合同约定，分包方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度数据中心建设单项劳务分包合同模板4合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同签订地点1.6合同标的物1.7合同总价1.8合同付款方式1.9合同履行地点1.10合同履行期限1.11合同变更与解除1.12合同争议解决方式1.13合同生效条件1.14合同附件第二章甲方责任2.1甲方提供资料2.2甲方提供场地2.3甲方提供设备2.4甲方配合施工2.5甲方验收标准2.6甲方验收时间2.7甲方验收程序2.8甲方验收结果处理2.9甲方违约责任第三章乙方责任3.1乙方施工范围3.2乙方施工质量3.3乙方施工进度3.4乙方施工安全3.5乙方施工环境保护3.6乙方施工资料3.7乙方施工验收3.8乙方违约责任第四章施工组织设计4.1施工组织结构4.2施工人员配备4.3施工设备配置4.4施工进度计划4.5施工安全措施4.6施工环境保护措施4.7施工变更管理第五章施工进度管理5.1进度计划编制5.2进度计划执行5.3进度调整5.4进度控制措施5.5进度验收第六章施工质量管理6.1质量标准6.2质量检验6.3质量问题处理6.4质量验收6.5质量保证措施第七章施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产规章制度7.3安全生产措施7.4安全事故处理7.5安全生产验收第八章施工环境保护8.1环境保护责任制8.2环境保护规章制度8.3环境保护措施8.4环境污染事故处理8.5环境保护验收第九章合同价款支付9.1预付款支付9.2进度款支付9.3验收款支付9.4结算款支付9.5违约金支付第十章合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序第十一章违约责任11.1违约责任概述11.2甲方违约责任11.3乙方违约责任11.4违约金计算第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构第十三章合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理第十四章合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度数据中心建设单项劳务分包合同”。1.2合同双方1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效，有效期为____年。1.5合同签订地点本合同签订地点为____。1.6合同标的物本合同标的物为2024年度数据中心建设项目中的劳务分包工作。1.7合同总价本合同总价为人民币____元整。1.8合同付款方式合同付款方式为分阶段支付，具体如下：（1）合同签订后____日内支付合同总价____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时支付合同总价____%作为进度款；（3）工程验收合格后____日内支付合同总价____%作为验收款；（4）合同工程完工并经验收合格后____日内支付合同总价____%作为结算款。1.9合同履行地点本合同履行地点为甲方指定数据中心建设地点。1.10合同履行期限本合同履行期限为____年，自合同生效之日起计算。1.11合同变更与解除1.11.1合同变更任何一方要求变更合同内容，应提前____日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的组成部分。1.11.2合同解除1.11.2.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。1.11.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同。1.12合同争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决，如协商不成，提交____仲裁委员会仲裁。1.13合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。1.14合同附件（1）甲方提供的资料清单；（2）乙方提交的施工组织设计；（3）工程进度计划；（4）工程验收标准；（5）合同付款计划。第二章甲方责任2.1甲方提供资料（1）工程地质勘察报告；（2）施工图纸；（3）工程预算；（4）工程量清单；（5）其他相关资料。2.2甲方提供场地甲方应在本合同签订后____日内向乙方提供施工现场，并确保场地平整、排水畅通。2.3甲方提供设备甲方应在本合同签订后____日内向乙方提供施工所需的设备，并保证设备完好、性能符合要求。2.4甲方配合施工甲方应积极配合乙方施工，提供必要的协助和支持。2.5甲方验收标准甲方应按照国家有关法律法规和行业标准，对乙方施工质量进行验收。2.6甲方验收时间甲方应在乙方完成施工后____日内进行验收。2.7甲方验收程序甲方验收程序如下：（1）乙方提交验收申请；（2）甲方组织验收；（3）双方签署验收报告。2.8甲方验收结果处理甲方验收结果分为合格和不合格两种。不合格的工程，乙方应在甲方提出整改要求后____日内完成整改。2.9甲方违约责任如甲方违约，应按照本合同约定承担相应的违约责任。第三章乙方责任3.1乙方施工范围乙方负责本合同约定的数据中心建设项目的劳务分包工作。3.2乙方施工质量乙方应严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。3.3乙方施工进度乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。3.4乙方施工安全乙方应建立健全安全生产责任制，采取有效措施，确保施工安全。3.5乙方施工环境保护乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施保护环境。3.6乙方施工资料乙方应按照甲方要求，及时、完整地提交施工资料。3.7乙方施工验收乙方应按照甲方要求，配合甲方进行工程验收。3.8乙方违约责任如乙方违约，应按照本合同约定承担相应的违约责任。第四章施工组织设计4.1施工组织结构乙方应设立项目组织机构，明确各部门职责和人员配备。4.2施工人员配备乙方应按照合同约定和工程需求，配备相应数量和技能的施工人员。4.3施工设备配置乙方应按照合同约定和工程需求，配置必要的施工设备。4.4施工进度计划乙方应编制详细的施工进度计划，包括各阶段的工期、工作量等。4.5施工安全措施乙方应制定施工安全措施，确保施工安全。4.6施工环境保护措施乙方应制定施工环境保护措施，保护环境。4.7施工变更管理乙方应建立健全施工变更管理制度，及时处理施工变更事宜。第八章施工进度管理5.1进度计划编制乙方应根据合同约定的工期和工程量，编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。5.2进度计划执行乙方应严格按照批准的施工进度计划执行施工，并及时向甲方报告进度情况。5.3进度调整如因特殊原因导致施工进度发生变化，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。5.4进度控制措施乙方应采取有效措施，确保施工进度不受影响，并及时解决施工过程中出现的问题。5.5进度验收施工进度达到约定节点时，乙方应向甲方提交进度验收报告，甲方应在收到报告后____日内进行验收。第六章施工质量管理6.1质量标准乙方施工质量应符合国家有关法律法规和行业标准。6.2质量检验乙方应进行自检、互检和专检，确保工程质量。6.3质量问题处理如发现质量问题，乙方应及时采取措施进行处理，并向甲方报告。6.4质量验收工程完工后，乙方应向甲方提交质量验收报告，甲方应在收到报告后____日内进行验收。6.5质量保证措施乙方应采取有效措施，确保工程质量达到约定标准。第七章施工安全管理7.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。7.2安全生产规章制度乙方应制定安全生产规章制度，并严格执行。7.3安全生产措施乙方应采取有效措施，确保施工安全。7.4安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方。7.5安全生产验收工程完工后，乙方应向甲方提交安全生产验收报告，甲方应在收到报告后____日内进行验收。第八章施工环境保护8.1环境保护责任制乙方应建立健全环境保护责任制，明确各级人员的环境保护责任。8.2环境保护规章制度乙方应制定环境保护规章制度，并严格执行。8.3环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。8.4环境污染事故处理如发生环境污染事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方。8.5环境保护验收工程完工后，乙方应向甲方提交环境保护验收报告，甲方应在收到报告后____日内进行验收。第九章合同价款支付9.1预付款支付合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价____%作为预付款。9.2进度款支付工程进度达到约定节点时，甲方支付乙方合同总价____%作为进度款。9.3验收款支付工程验收合格后____日内，甲方支付乙方合同总价____%作为验收款。9.4结算款支付合同工程完工并经验收合格后____日内，甲方支付乙方合同总价____%作为结算款。9.5违约金支付如任何一方违约，应按照本合同约定支付违约金。第十章合同变更与解除10.1合同变更条件如因不可抗力或国家政策调整等原因，导致合同无法履行，双方可协商变更合同。10.2合同解除条件如一方严重违约，另一方有权解除合同。10.3合同解除程序合同解除前，双方应协商一致，并签订书面解除协议。第十一章违约责任11.1违约责任概述任何一方违约，应按照本合同约定承担相应的违约责任。11.2甲方违约责任如甲方违约，应按照本合同约定支付违约金。11.3乙方违约责任如乙方违约，应按照本合同约定支付违约金。第十二章争议解决12.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决，如协商不成，提交____仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序争议解决程序按照仲裁委员会的有关规定执行。第十三章合同解除13.1合同解除条件如因不可抗力或国家政策调整等原因，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。13.2合同解除程序合同解除前，双方应协商一致，并签订书面解除协议。第十四章合同终止14.1合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致解除合同，合同终止。14.2合同终止程序合同终止后，双方应进行合同终止确认，并签订书面终止协议。合同方签字：甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在合同执行过程中的主导权，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的决策权。条款内容：甲方对本合同项目拥有最终决策权，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的决策权。乙方应服从甲方的管理，并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方提供技术支持条款说明：本条款要求甲方在项目实施过程中提供必要的技术支持，确保项目顺利进行。条款内容：甲方应在本合同项目实施过程中，提供必要的技术支持，包括但不限于技术指导、技术培训、技术交流等。乙方应积极配合甲方的工作，确保项目技术要求得到满足。1.3甲方监督权条款说明：本条款赋予甲方对乙方施工过程的监督权，确保施工质量、进度和安全。条款内容：甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、质量抽检、进度跟踪等。乙方应配合甲方的工作，并及时向甲方报告施工情况。1.4甲方协调权条款说明：本条款规定甲方在项目实施过程中，负责协调解决与项目相关的各种问题。条款内容：甲方负责协调解决本合同项目实施过程中出现的各种问题，包括但不限于与政府部门、周边居民、供应商等的协调工作。乙方应积极配合甲方的工作。1.5甲方变更通知条款说明：本条款要求甲方在项目实施过程中，对施工方案的变更进行及时通知。条款内容：甲方如需对本合同项目施工方案进行变更，应提前____日以书面形式通知乙方，并说明变更原因和影响。乙方应根据甲方的要求进行调整。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在合同执行过程中的主导权，包括但不限于施工方案、进度安排、资源配置等方面的决策权。条款内容：乙方对本合同项目拥有最终决策权，包括但不限于施工方案、进度安排、资源配置等方面的决策权。甲方应尊重乙方的决策，并提供必要的支持。2.2乙方施工方案调整权条款说明：本条款赋予乙方在项目实施过程中，根据实际情况调整施工方案的权力。条款内容：乙方在项目实施过程中，可根据实际情况调整施工方案，但应提前____日以书面形式通知甲方，并说明调整原因和影响。2.3乙方资源配置权条款说明：本条款规定乙方在项目实施过程中，有权根据工程进度和需求调整资源配置。条款内容：乙方在项目实施过程中，有权根据工程进度和需求调整资源配置，包括但不限于人员、设备、材料等。甲方应尊重乙方的资源配置决策。2.4乙方进度控制权条款说明：本条款赋予乙方在项目实施过程中，对施工进度的控制权。条款内容：乙方在项目实施过程中，有权根据工程进度和需求调整施工进度，确保项目按期完成。甲方应尊重乙方的进度控制决策。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介服务条款说明：本条款明确第三方中介在合同执行过程中的职责和权利。条款内容：本合同项目引入第三方中介，负责对项目实施过程中的技术、质量、安全等方面进行监督和评估。第三方中介应独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方中介费用条款说