2024版大型桥梁建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版大型桥梁建设工程施工合同本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程设计单位2.6工程监理单位3.合同工期3.1工程开始时间3.2工程结束时间3.3工期延误责任4.工程质量标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证期5.工程造价5.1工程预算金额5.2工程结算方式5.3预付款比例5.4进度款支付方式5.5结算方式6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度控制措施6.3进度延误责任7.材料供应与设备租赁7.1材料供应要求7.2材料验收标准7.3设备租赁要求7.4设备验收标准8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2工程变更原因8.3工程变更费用8.4索赔程序8.5索赔范围9.保险与安全9.1保险种类9.2保险责任9.3安全生产责任10.环境保护与文明施工10.1环境保护要求10.2文明施工要求11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同份数及保管14.5合同签订时间第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同双方名称1.1.1承包方：建筑工程有限公司1.1.2发包方：市交通运输局1.2合同双方地址1.2.1承包方地址：省市区路号1.2.2发包方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1承包方法定代表人：1.3.2发包方法定代表人：1.4合同双方联系方式1.4.1承包方联系人：1.4.2发包方联系人：赵六2.工程概况2.1工程名称2.1.1市跨江大桥工程2.2工程地点2.2.1省市区江上2.3工程规模2.3.1桥梁全长：2000米2.3.2主桥宽度：40米2.3.3边桥宽度：30米2.4工程类型2.4.1公路桥梁工程2.5工程设计单位2.5.1市建筑设计研究院2.6工程监理单位2.6.1市建设工程监理有限公司3.合同工期3.1工程开始时间3.1.12024年1月1日3.2工程结束时间3.2.12026年12月31日3.3工期延误责任3.3.1因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应的违约责任。3.3.2因发包方原因导致的工期延误，发包方应承担相应的责任，并给予承包方合理的工期延误补偿。4.工程质量标准4.1工程质量要求4.1.1符合国家相关工程质量标准及设计要求4.2工程验收标准4.2.1按照国家相关工程质量验收标准进行验收4.3质量保证期4.3.1工程质量保证期为5年5.工程造价5.1工程预算金额5.1.1工程预算金额为人民币亿元5.2工程结算方式5.2.1按照合同约定进行分阶段结算5.3预付款比例5.3.1预付款比例为合同总额的10%5.4进度款支付方式5.4.1每月支付进度款的50%5.5结算方式5.5.1工程竣工后进行最终结算6.工程进度管理6.1进度计划6.1.1承包方应编制详细的工程进度计划，并报送发包方及监理单位审核批准。6.2进度控制措施6.2.1承包方应采取有效措施确保工程进度按计划进行。6.3进度延误责任6.3.1因承包方原因导致的进度延误，承包方应承担相应的违约责任。6.3.2因发包方原因导致的进度延误，发包方应承担相应的责任，并给予承包方合理的进度延误补偿。8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1发包方或承包方提出工程变更，应向对方提交书面变更申请。8.1.2变更申请经双方协商一致后，由发包方或承包方签署变更协议。8.2工程变更原因8.2.1因工程设计、地质条件、施工技术等因素变更。8.3工程变更费用8.3.1变更费用应按照实际发生的人工、材料、机械等成本计算。8.4索赔程序8.4.1索赔方应在索赔事件发生后14日内向对方提交索赔书面报告。8.4.2受理方应在收到索赔报告后7日内给予答复。8.5索赔范围8.5.1因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的额外费用。9.保险与安全9.1保险种类9.1.1工程一切险9.1.2人员意外伤害险9.2保险责任9.2.1保险责任范围应符合相关保险条款的规定。9.3安全生产责任9.3.1承包方应遵守国家安全生产法规，确保施工安全。10.环境保护与文明施工10.1环境保护要求10.1.1施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。10.2文明施工要求10.2.1施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放材料。11.违约责任11.1违约情形11.1.1未按合同约定完成工程进度或质量要求。11.1.2违反合同约定的付款义务。11.2违约责任承担11.2.1承包方应支付违约金，并赔偿发包方因此遭受的损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会应为本合同争议的管辖机构。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同终止条件13.2.1工程竣工并验收合格。13.2.2合同约定的其他终止条件。14.其他约定14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程图纸、工程量清单等。14.4合同份数及保管14.4.1本合同一式八份，双方各执四份。14.4.2合同由双方妥善保管。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、监督、咨询或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于：工程设计咨询、施工监理、质量检测、安全监督、造价咨询、法律顾问等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，由甲乙双方共同选定第三方。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议，明确服务内容、费用、责任等。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在其服务范围内因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但责任限额不超过第三方服务协议中约定的金额。15.5第三方责任划分15.5.1第三方对甲乙双方的责任，仅限于其服务协议约定的范围内。15.5.2第三方对甲乙双方的责任，不因甲乙双方的违约行为而免除。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时的合同履行16.1.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。16.1.2第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。16.2第三方介入时的费用承担16.2.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照服务协议约定承担。16.3第三方介入时的争议解决16.3.1第三方介入引发的争议，应由甲乙双方协商解决。16.3.2协商不成的，可提交第三方介入时的争议解决机构解决。17.第三方权利17.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其服务职责。17.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出改进建议。18.第三方义务18.1第三方应按照服务协议约定，独立、客观、公正地提供服务。18.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。19.第三方变更19.1第三方介入期间，如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并重新签订服务协议。20.第三方终止20.1第三方介入期间，如因第三方原因导致服务无法继续，甲乙双方应协商解决，必要时可终止服务协议。20.2第三方终止后，甲乙双方应按照合同约定，继续履行合同义务。21.第三方责任限额的具体规定21.1第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容、服务费用等因素综合确定。21.2第三方责任限额应在服务协议中明确约定，并作为合同的一部分。21.3第三方责任限额的调整，需经甲乙双方协商一致，并在服务协议中予以修改。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件详细要求：包含桥梁结构设计图、施工图、设计说明书等，必须符合国家相关标准。说明：图纸及设计文件是施工的重要依据，需确保准确性和完整性。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的工程量，包括人工、材料、机械等。说明：工程量清单是计算工程造价和支付进度款的基础。3.合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、附件等。说明：合同签订文件是合同生效的法律依据。4.工程进度计划详细要求：包括施工阶段划分、关键线路、施工顺序等。说明：进度计划是控制工程进度的重要工具。5.质量验收标准详细要求：根据国家相关标准和设计要求，明确质量验收标准。说明：质量验收标准是确保工程质量的关键。6.材料设备清单详细要求：列出工程所需材料的品牌、规格、数量、产地等。说明：材料设备清单是确保施工材料合格的重要依据。7.保险合同详细要求：包括保险种类、保险金额、保险期限等。说明：保险合同是保障工程安全的重要措施。8.安全生产责任制详细要求：明确各级人员的安全责任和安全生产措施。说明：安全生产责任制是预防安全事故的重要保障。9.环境保护措施详细要求：列出施工过程中采取的环境保护措施。说明：环境保护措施是确保工程对环境影响最小化的要求。10.索赔事件记录详细要求：记录索赔事件的发生、处理过程和结果。说明：索赔事件记录是解决争议和责任认定的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程进度。责任认定：承包方应支付违约金，并赔偿发包方因此遭受的损失。示例：承包方未在约定工期内完成主体结构施工，应支付违约金并赔偿发包方因此造成的工期延误损失。2.违约行为：工程质量不符合合同约定。责任认定：承包方应修复不合格工程，并承担修复费用。示例：桥梁主体结构经检测发现裂缝，承包方应进行修复并承担修复费用。3.违约行为：未按合同约定支付进度款。责任认定：违约方应支付逾期付款利息，并赔偿对方因此遭受的损失。示例：发包方未在约定时间内支付进度款，应支付逾期付款利息并赔偿承包方因此造成的损失。4.违约行为：违反安全生产规定，导致安全事故。责任认定：责任方应承担相应的法律责任，并赔偿受害者的损失。示例：施工过程中发生安全事故，责任方应承担事故责任并赔偿受害者。5.违约行为：违反环境保护规定，造成环境污染。责任认定：责任方应承担相应的法律责任，并赔偿受损方因此遭受的损失。示例：施工过程中造成环境污染，责任方应承担环境污染责任并赔偿受损方损失。全文完。2024版大型桥梁建设工程施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.2乙方（施工单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.3其他相关方（如监理单位、设计单位等）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲方与乙方在大型桥梁建设工程施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现工程项目的预期目标。2.2目的：通过本合同的签订，明确双方在施工过程中的合作方式，确保工程质量、安全、进度、投资等各方面达到预期要求。三、定义与解释3.1专业术语：（1）大型桥梁：指单跨长度超过100米或总长度超过500米的桥梁；（2）施工图设计：指乙方根据甲方提供的工程地质勘察报告、设计要求等，编制的详细施工图；（3）施工组织设计：指乙方编制的，包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全管理等方面的计划；（4）工程验收：指在工程完成后，由甲方组织相关单位对工程质量、安全、进度等方面进行检验和评估。3.2关键词解释：（1）工程质量：指施工过程中，按照设计文件、规范、标准等要求，达到预定的质量标准；（2）施工安全：指在施工过程中，确保施工人员的人身安全和设备设施的安全；（3）施工进度：指按照合同约定的时间节点，完成工程的各项施工任务；（4）投资控制：指在施工过程中，控制工程投资，确保工程预算不超支。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；（2）有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正；（3）有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查；（4）有权对乙方违反合同约定的行为进行索赔。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；（2）对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，寻求解决方案；（3）确保施工人员的人身安全和设备设施的安全；（4）按照合同约定，对工程进度、质量、安全等方面进行自检和整改。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点：本合同约定的施工地点为：__________5.3合同履行方式：（1）乙方负责本工程的施工组织、施工方案编制、施工资源配置、施工安全管理等工作；（2）甲方负责提供施工图纸、施工场地、施工用水、用电等条件；（3）双方应按照合同约定，共同完成工程项目的各项施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的施工期限届满，工程竣工验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方；（2）双方应在接到终止合同通知之日起____日内，办理合同终止手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应立即停止施工，妥善处理施工现场；（2）甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项；（3）双方应按照合同约定，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等；（2）工程间接费用：包括但不限于管理费、监理费、设计费、检验费、保险费等；（3）其他费用：包括但不限于不可预见费、合同变更费、违约金等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月支付合同总价款的____%，具体支付时间以乙方提交的进度款申请为准；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为竣工结算款；（4）质保金：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的____%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方应无息退还。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内；（2）进度款支付时间：每月____日前；（3）竣工结算款支付时间：工程竣工验收合格后____个工作日内；（4）质保金支付时间：工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的正规发票和支付申请后____个工作日内支付相应款项；（2）乙方应在每月____日前向甲方提交上个月的进度款申请；（3）甲方有权根据工程进度和实际完成情况调整支付比例和时间。八、违约责任8.1甲方违约（1）若甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金；（2）若甲方未按时提供施工图纸和施工场地，应向乙方支付____%的违约金；（3）若甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金；（2）若乙方未按合同约定保证工程质量，应承担相应的修复责任，并支付____%的违约金；（3）若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方协商确定；（2）违约金的支付方式为现金支付或银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）工程的技术资料、设计图纸、施工方案等；（2）工程的经济指标、财务数据、投资预算等；（3）工程的其他商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的措施，防止保密信息的泄露；（2）未经对方同意，任何一方不得将保密信息泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府行为等社会异常事件；（3）其他经双方认可的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失；（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决合同终止或变更事宜。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府征收、社会动乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或委托他人履行本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体资格的变更；（2）合同权利和义务的实质性变更；（3）合同涉及的国家秘密、商业秘密等。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对工程项目的所有权，直至乙方按照合同约定履行完毕所有义务；（2）乙方在施工过程中，应保留所有施工图纸、技术资料等，未经甲方同意不得擅自复制、泄露或转让。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对工程项目的监督权，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面的监督；（2）乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规和行业标准，不得违反合同约定。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）及时沟通，解决施工过程中出现的问题；（2）共同协调处理与工程相关的各类事宜；（3）遵守合同约定，共同推进工程进度。15.2协作与配合方式（1）双方应设立专门的联络人，负责日常沟通和协调工作；（2）遇有重大问题，双方应召开会议，共同研究解决方案。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款任何增减条款均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：代表（签字）：__________日期：____年____月____日乙方（施工单位）：代表（签字）：__________日期：____年____月____日附件：1.本合同附件一：工程量清单2.本合同附件二：施工图纸及技术资料3.本合同附件三：施工组织设计4.本合同附件四：其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同附件一：工程量清单2.本合同附件二：施工图纸及技术资料3.本合同附件三：施工组织设计4.本合同附件四：其他相关文件（如合同变更协议、补充协议等）二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款项，认定违约行为。未按时提供施工图纸和施工场地，认定违约行为。违反保密条款，认定违约行为。2.乙方违约：未按合同约定完成工程，认定违约行为。未按合同约定保证工程质量，认定违约行为。违反保密条款，认定违约行为。3.违约行为的认定：甲方或乙方未履行合同约定的义务，经对方书面通知后仍未在合理期限内纠正，视为违约行为。违约行为的具体认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指因一方违约而向对方支付的一定金额的金钱，作为违约方赔偿损失的补偿。3.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.仲裁：指双方在争议发生后，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指双方在争议发生后，向人民法院提起诉讼，由法院依法作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现的技术难题。解决办法：双方应共同研究解决方案，必要时可邀请专家进行技术指导。2.问题：施工进度滞后。解决办法：分析原因，调整施工计划，确保工程按期完成。3.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，分析原因，进行整改，确保工程质量符合要求。4.问题：合同变更。解决办法：按照合同约定，签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。5.问题：争议解决。解决办法：