2024年度装配式建筑工程劳务清包与施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度装配式建筑工程劳务清包与施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人1.3双方注册地址及联系方式1.4双方开户银行及账号2.合同签订时间及地点2.1合同签订时间2.2合同签订地点3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模及类型3.4工程合同工期4.劳务清包内容4.1劳务清包范围4.2劳务清包项目清单4.3劳务清包工程量4.4劳务清包工程单价4.5劳务清包总价5.施工监理内容5.1施工监理范围5.2施工监理项目清单5.3施工监理工程量5.4施工监理工程单价5.5施工监理总价6.劳务清包施工进度安排6.1施工阶段划分6.2各阶段工期及节点6.3施工进度款支付方式7.施工监理进度安排7.1监理阶段划分7.2各阶段工期及节点7.3监理进度款支付方式8.劳务清包施工质量要求8.1施工质量标准8.2施工质量检验方法8.3施工质量问题处理9.施工监理质量要求9.1监理质量标准9.2监理质量检验方法9.3监理质量问题处理10.劳务清包施工安全要求10.1施工安全标准10.2施工安全管理措施10.3施工安全事故处理11.施工监理安全要求11.1监理安全标准11.2监理安全管理措施11.3监理安全事故处理12.合同价款及支付方式12.1合同总价12.2预付款12.3进度款12.4结算款12.5逾期付款违约责任13.争议解决方式13.1争议解决方式选择13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：建筑工程有限公司乙方：劳务有限公司1.2双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3双方注册地址及联系方式甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.4双方开户银行及账号甲方开户银行：银行分行甲方账号：05乙方开户银行：银行分行乙方账号：052.合同签订时间及地点2.1合同签订时间：2024年1月1日2.2合同签订地点：省市区路号3.工程概况3.1工程名称：装配式建筑工程3.2工程地点：省市区路号3.3工程规模及类型：建筑面积平方米，住宅楼3.4工程合同工期：自2024年1月1日起至2025年12月31日止4.劳务清包内容4.1劳务清包范围：包括但不限于土建、装修、安装等全部施工劳务工作4.2劳务清包项目清单：4.2.1土建工程4.2.2装修工程4.2.3安装工程4.3劳务清包工程量：详见附件《劳务清包工程量清单》4.4劳务清包工程单价：详见附件《劳务清包工程单价表》4.5劳务清包总价：人民币壹仟万元整（￥1,000,000.00）5.施工监理内容5.1施工监理范围：对劳务清包工程的施工过程进行全面监督、检查和验收5.2施工监理项目清单：5.2.1施工过程监理5.2.2质量控制监理5.2.3安全监理5.3施工监理工程量：详见附件《施工监理工程量清单》5.4施工监理工程单价：详见附件《施工监理工程单价表》5.5施工监理总价：人民币伍拾万元整（￥500,000.00）6.劳务清包施工进度安排6.1施工阶段划分：6.1.1土建阶段6.1.2装修阶段6.1.3安装阶段6.2各阶段工期及节点：6.2.1土建阶段：2024年1月1日至2024年6月30日6.2.2装修阶段：2024年7月1日至2024年12月31日6.2.3安装阶段：2025年1月1日至2025年3月31日6.3施工进度款支付方式：6.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的10%6.3.2进度款：各阶段完工后，按实际完成工程量支付总额的30%6.3.3结算款：工程竣工验收合格后，支付总额的50%6.3.4保修金：保修期内保留总额的10%作为保修金，保修期满后无质量问题退还7.施工监理进度安排7.1监理阶段划分：7.1.1施工准备阶段7.1.2施工实施阶段7.1.3竣工验收阶段7.2各阶段工期及节点：7.2.1施工准备阶段：2024年1月1日至2024年2月28日7.2.2施工实施阶段：2024年3月1日至2025年3月31日7.2.3竣工验收阶段：2025年4月1日至2025年5月31日7.3监理进度款支付方式：7.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的10%7.3.2进度款：各阶段完工后，按实际完成监理工作支付总额的30%7.3.3结算款：工程竣工验收合格后，支付总额的50%8.劳务清包施工质量要求8.1施工质量标准8.1.1符合国家现行建筑工程质量标准及规范要求8.1.2达到设计文件和施工图纸的要求8.1.3施工过程中严格执行国家及地方有关施工质量的规定8.2施工质量检验方法8.2.1施工单位自检8.2.2监理单位抽检8.2.3政府主管部门的验收8.3施工质量问题处理8.3.1施工单位对发现的质量问题应立即采取措施进行整改8.3.2监理单位对施工质量问题有权要求施工单位进行整改，直至符合质量要求8.3.3对严重影响工程安全和使用功能的质量问题，监理单位有权要求停工整改9.施工监理质量要求9.1监理质量标准9.1.1确保施工质量符合设计文件和施工图纸的要求9.1.2严格执行国家及地方有关施工监理的规定9.1.3对施工过程中的质量问题及时提出整改意见9.2监理质量检验方法9.2.1对施工单位的自检结果进行审核9.2.2定期进行现场巡视和抽查9.2.3对关键工序和隐蔽工程进行重点检查9.3监理质量问题处理9.3.1对施工质量问题及时向施工单位发出整改通知9.3.2对严重质量问题，有权要求施工单位停工整改9.3.3对整改后的质量问题进行复查，确保符合要求10.劳务清包施工安全要求10.1施工安全标准10.1.1符合国家及地方有关建筑施工安全的规定10.1.2施工现场应设置必要的安全防护设施10.1.3施工人员应佩戴必要的安全防护用品10.2施工安全管理措施10.2.1施工单位应建立健全安全生产责任制10.2.2定期进行安全教育和培训10.2.3定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患10.3施工安全事故处理10.3.1施工单位应立即启动应急预案，组织救援10.3.2及时向相关部门报告事故情况10.3.3对事故原因进行调查，提出整改措施11.施工监理安全要求11.1监理安全标准11.1.1严格执行国家及地方有关建筑施工安全的规定11.1.2定期对施工现场进行安全检查11.1.3对施工安全措施提出建议和改进意见11.2监理安全管理措施11.2.1对施工单位的安全生产责任制进行检查11.2.2对施工现场的安全防护设施进行检查11.2.3对施工人员的安全教育和培训进行检查11.3监理安全事故处理11.3.1对施工安全事故进行记录和报告11.3.2对事故原因进行分析，提出预防措施12.合同价款及支付方式12.1合同总价：人民币壹仟零伍拾万元整（￥1,050,000.00）12.2预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的10%12.3进度款：各阶段完工后，按实际完成工程量支付总额的30%12.4结算款：工程竣工验收合格后，支付总额的50%12.5逾期付款违约责任：逾期付款超过30天，按每日千分之五支付违约金13.争议解决方式13.1争议解决方式选择：双方应友好协商解决合同争议13.2争议解决程序：协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.3争议解决地点：省市区路号14.合同解除及终止14.1合同解除条件：14.1.1任何一方严重违约14.1.2因不可抗力导致合同无法履行14.2合同终止条件：14.2.1工程竣工验收合格14.2.2双方协商一致解除合同14.3合同解除及终止后的处理：14.3.1双方应立即终止合同履行14.3.2双方应按照合同约定结算已发生的款项14.3.3对合同解除或终止后的事宜，双方应协商解决第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入合同关系中的个人、法人或其他组织。15.2范围15.2.1提供技术服务或咨询15.2.2承担部分施工任务15.2.3提供设备或材料15.2.4进行工程监理15.2.5其他经甲乙双方同意的介入行为16.第三方介入的审批程序16.1甲方介入甲方如需引入第三方，应提前30日向乙方提交书面申请，并说明第三方介入的原因、范围、资质及预期效果。乙方应在收到申请后10日内予以答复。16.2乙方介入乙方如需引入第三方，应提前30日向甲方提交书面申请，并说明第三方介入的原因、范围、资质及预期效果。甲方应在收到申请后10日内予以答复。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在履行本合同时，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在引入第三方时协商确定，并在合同中明确约定。17.3责任承担若第三方责任超过其责任限额，超出部分由甲乙双方根据合同约定分担。18.第三方资质要求18.1第三方资质第三方介入前，甲乙双方应共同对第三方进行资质审查，确保其具备履行合同所需的资质和能力。18.2资质审查资质审查内容包括但不限于：18.2.1法人资格证明18.2.2营业执照18.2.3专业技术人员资格证书18.2.4相关业绩证明18.2.5其他相关证明材料19.第三方权利义务19.1第三方权利第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付报酬，并享有合同中约定的其他权利。19.2第三方义务第三方应按照合同约定履行相应的义务，包括但不限于：19.2.1按时、按质、按量完成工作任务19.2.2保守商业秘密19.2.3遵守国家法律法规和行业标准19.2.4其他合同约定的义务20.第三方与其他各方的划分说明20.1责任划分第三方在履行合同时，其责任仅限于合同约定的范围，与甲乙双方的责任划分如下：20.1.1第三方责任：由第三方承担20.1.2甲方责任：由甲方承担20.1.3乙方责任：由乙方承担20.2利益分享第三方在履行合同时产生的利益，归第三方所有，甲乙双方不得侵犯。20.3合作关系第三方与其他各方（甲方、乙方）之间的关系为合作关系，各方应本着平等、自愿、互利的原则进行合作。21.第三方变更及退出21.1变更如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。21.2退出第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前30日向甲乙双方提出书面申请，并说明退出原因。甲乙双方应在收到申请后10日内予以答复。第三方退出后，其权利义务由接替其工作的第三方或甲乙双方另行约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.劳务清包工程量清单要求：详细列出每个项目的工程量，单位，数量，以及工程量计算方法。说明：此清单为劳务清包工程量的依据，应与施工图纸和规范相符。2.劳务清包工程单价表要求：列出每个项目的工程单价，包括人工费、材料费、机械使用费等。说明：此表格为劳务清包工程单价的依据，应与市场价格及合同约定相符。3.施工监理工程量清单要求：详细列出每个监理项目的工程量，单位，数量，以及工程量计算方法。说明：此清单为施工监理工程量的依据，应与施工图纸和规范相符。4.施工监理工程单价表要求：列出每个监理项目的工程单价，包括监理人员费用、设备使用费等。说明：此表格为施工监理工程单价的依据，应与市场价格及合同约定相符。5.甲方资质证明文件要求：提供甲方的营业执照、资质证书等证明文件。说明：此文件用于证明甲方具备签订和履行合同的资格。6.乙方资质证明文件要求：提供乙方的营业执照、资质证书等证明文件。说明：此文件用于证明乙方具备签订和履行合同的资格。7.施工单位资质证明文件要求：提供施工单位的营业执照、资质证书等证明文件。说明：此文件用于证明施工单位具备施工能力。8.施工单位人员资质证明文件要求：提供施工单位项目经理、技术负责人、施工员等人员的资格证书。说明：此文件用于证明施工单位人员具备相应资质。9.施工现场安全防护设施清单要求：详细列出施工现场应设置的安全防护设施及其数量。说明：此清单用于确保施工现场安全。10.施工单位安全生产责任制文件要求：提供施工单位安全生产责任制的文件。说明：此文件用于明确施工单位安全生产责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付工程进度款。责任认定：甲方应支付违约金，违约金按每日万分之五计算，直至支付完毕。示例：若甲方逾期支付进度款10万元，违约金为5000元。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成施工任务或施工质量不达标。责任认定：乙方应承担违约责任，包括修复工程缺陷，并支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若乙方因施工质量问题导致工程延误5天，违约金为2500元。3.施工单位违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成施工任务或施工质量不达标。责任认定：施工单位应承担违约责任，包括修复工程缺陷，并支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例：若施工单位因施工质量问题导致工程延误10天，违约金为5000元。4.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按合同约定履行职责或提供的服务不符合要求。责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例：若第三方提供的设备出现质量问题，导致工程延误，第三方应赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度装配式建筑工程劳务清包与施工监理合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同目的二、合同主体1.合同主体资格2.合同主体权利义务三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程建设内容四、劳务清包工程1.劳务清包工程范围2.劳务清包工程量3.劳务清包工程进度4.劳务清包工程费用5.劳务清包工程验收五、施工监理1.施工监理范围2.施工监理内容3.施工监理人员4.施工监理进度5.施工监理费用六、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付进度3.工程款支付条件4.工程款支付期限5.工程款支付违约责任七、工程进度与质量1.工程进度要求2.工程质量标准3.工程质量验收4.工程进度违约责任5.工程质量违约责任八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同变更与解除的法律后果九、违约责任1.违约责任形式2.违约责任承担3.违约责任计算4.违约责任争议解决5.违约责任赔偿范围十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的权利义务4.合同终止后的资料移交5.合同终止后的违约责任十二、合同附件1.合同附件清单2.合同附件内容3.合同附件效力4.合同附件修改5.合同附件补充十三、其他约定1.其他约定事项2.其他约定效力3.其他约定变更4.其他约定争议解决5.其他约定终止十四、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同备案要求4.合同备案机构5.合同备案效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度装配式建筑工程劳务清包与施工监理合同2.合同签订双方：a.劳务清包方：[劳务清包方全称]b.施工监理方：[施工监理方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同有效期：自[起始日期]至[终止日期]5.合同目的：明确双方在2024年度装配式建筑工程中的劳务清包与施工监理职责、权利、义务和责任，确保工程顺利进行。6.合同金额：[合同总金额]元人民币二、合同主体1.合同主体资格：双方均为具有独立法人资格的单位，具备相应的资质和许可。2.合同主体权利义务：双方应严格按照合同约定行使权利，履行义务。三、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程类型：装配式建筑工程5.工程建设内容：[工程详细建设内容]四、劳务清包工程1.劳务清包工程范围：[详细劳务清包工程范围]2.劳务清包工程量：[详细劳务清包工程量]3.劳务清包工程进度：[详细工程进度安排]4.劳务清包工程费用：a.工程费用构成：[详细费用构成]b.工程费用支付方式：[详细支付方式]5.劳务清包工程验收：a.验收标准：[详细验收标准]b.验收程序：[详细验收程序]五、施工监理1.施工监理范围：[详细施工监理范围]2.施工监理内容：a.施工过程监理：[详细施工过程监理内容]b.质量控制：[详细质量控制内容]c.进度控制：[详细进度控制内容]3.施工监理人员：[详细监理人员配置]4.施工监理进度：[详细监理进度安排]5.施工监理费用：a.监理费用构成：[详细费用构成]b.监理费用支付方式：[详细支付方式]六、工程款支付1.工程款支付方式：[详细支付方式]2.工程款支付进度：a.预付款：[预付款比例及金额]b.进度款：[进度款支付比例及金额]c.结算款：[结算款支付比例及金额]3.工程款支付条件：a.验收合格：[验收合格条件]b.工程进度符合要求：[工程进度要求]4.工程款支付期限：[详细支付期限]5.工程款支付违约责任：[违约责任及处理方式]七、工程进度与质量1.工程进度要求：[详细进度要求]2.工程质量标准：[详细质量标准]3.工程质量验收：a.验收标准：[详细验收标准]b.验收程序：[详细验收程序]4.工程进度违约责任：[违约责任及处理方式]5.工程质量违约责任：[违约责任及处理方式]八、合同变更与解除1.合同变更条件：a.双方协商一致b.法律法规或政策调整c.不可抗力因素2.合同变更程序：a.提出变更申请b.双方协商确定变更内容c.签订变更协议3.合同解除条件：a.合同目的无法实现b.一方严重违约c.不可抗力导致合同无法履行4.合同解除程序：a.提出解除通知b.双方确认解除c.签订解除协议5.合同变更与解除的法律后果：a.变更或解除后的权利义务处理b.工程进度、质量、费用调整c.违约责任承担九、违约责任1.违约责任形式：a.经济赔偿b.撤回授权c.恢复原状2.违约责任承担：a.违约方承担相应违约责任b.受害方有权要求违约方赔偿损失3.违约责任计算：a.根据合同约定计算4.违约责任争议解决：a.双方协商解决b.仲裁机构仲裁c.法院诉讼5.违约责任赔偿范围：a.直接损失b.间接损失c.机会损失十、争议解决1.争议解决方式：a.协商b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构：a.[指定仲裁机构]b.[指定法院]3.争议解决程序：a.提起争议解决申请b.争议解决机构受理c.争议解决机构裁决或判决4.争议解决费用：a.双方协商承担b.争议解决机构规定5.争议解决期限：a.[具体期限]b.法律法规规定的期限十一、合同终止1.合同终止条件：a.合同期限届满b.合同解除c.合同目的实现2.合同终止程序：a.双方确认合同终止b.签订终止协议c.办理合同终止手续3.合同终止后的权利义务：a.权利义务终止b.资料移交c.费用结算4.合同终止后的资料移交：a.移交清单b.移交时间c.移交责任5.合同终止后的违约责任：a.违约责任终止b.违约责任处理十二、合同附件1.合同附件清单：a.附件一：工程图纸b.附件二：工程量清单c.附件三：施工监理大纲d.附件四：其他相关文件2.合同附件内容：a.附件一详细内容b.附件二详细内容c.附件三详细内容d.附件四详细内容3.合同附件效力：a.附件作为合同组成部分具有同等法律效力b.附件内容与合同内容冲突时，以合同内容为准4.合同附件修改：a.修改需双方协商一致b.修改后需签订补充协议5.合同附件补充：a.双方可根据实际情况补充附件内容b.补充内容需签订补充协议十三、其他约定1.其他约定事项：a.双方在履行合同过程中，如遇特殊情况，应积极协商解决b.双方应遵守国家法律法规和政策2.其他约定效力：a.其他约定作为合同组成部分具有同等法律效力b.其他约定与合同内容冲突时，以合同内容为准3.其他约定变更：a.变更需双方协商一致b.变更后需签订补充协议4.其他约定争议解决：a.双方协商解决b.争议解决机构解决5.其他约定终止：a.合同终止后，其他约定效力终止b.其他约定终止后，双方应按照合同约定履行剩余义务十四、合同生效与备案1.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同内容符合法律法规2.合同生效日期：a.双方签字盖章之日起3.合同备案要求：a.双方应按照相关法律法规办理合同备案手续4.合同备案机构：a.[指定备案机构]5.合同备案效力：a.经备案的合同具有法律效力劳务清包方（盖章）：代表（签字）：日期：施工监理方（盖章）：代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导权条款a.说明：甲方作为工程项目的投资方和主导方，拥有对工程项目的最终决策权。b.内容：甲方有权决定工程项目的重大设计变更、施工方案调整、合同解除等事宜。2.甲方监督权条款a.说明：甲方有权对乙方的工作进行监督，确保工程质量和进度符合要求。b.内容：甲方可委派监理人员或聘请第三方监理机构对乙方进行监督，并有权要求乙方提供相关资料和报告。3.甲方付款优先权条款a.说明：在工程款支付方面，甲方有权优先支付已完成的工程量和质量合格的工程部分。b.内容：甲方应在乙方提交的工程量和质量验收报告经甲方确认合格后，按照合同约定支付相应的工程款。4.甲方变更权条款a.说明：甲方有权根据实际情况对工程项目的部分内容进行调整，包括但不限于设计变更、施工方案变更等。b.内容：甲方应在变更前与乙方进行充分沟通，变更内容需经乙方书面确认后方可实施。5.甲方违约责任条款a.说明：甲方作为主导方，如因自身原因导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。b.内容：甲方应按照合同约定承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导权条款a.说明：乙方作为施工方，对施工过程中的具体实施拥有主导权。b.内容：乙方有权根据工程实际情况调整施工方案，并负责施工过程中的安全管理。2.乙方施工进度控制权条款a.说明：乙方有权根据工程进度要求，制定合理的施工计划，并确保按期完成工程。b.内容：乙方应制定详细的施工进度计划，并确保每个阶段的施工进度符合合同约定。3.乙方质量控制权条款a.说明：乙方对施工过程中的质量控制负有主要责任，应确保工程质量达到合同约定标准。b.内容：乙方应建立健全的质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪、整改和反馈。4.乙方材料采购权条款a.说明：乙方有权根据工程需要，自行采购所需材料，但应符合合同约定的质量标准。b.内容：乙方在采购材料时应选择合格供应商，并确保材料质量符合要求。5.乙方违约责任条款a.说明：乙方如因自身原因导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。b.内容：乙方应按照合同约定承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款a.说明：合同中引入第三方中介机构，负责协调双方关系，提供专业咨询服务。b.内容：第三方中介机构应具备相关资质，并按照合同约定履行职责。2.第三方中介费用条款a.说明：第三方中介机构提供的服务费用由合同双方承担。b.内容：合同中应明确第三方中介机构的费用构成和支付方式。3.第三方中介责任条款a.说明：第三方中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行，应承担相应责任。b.内容：第三方中介机构应按照合同约定承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。4.第三方中介争议解决条款a.说明：双方在第三方中介机构介入的争议解决过程中，应保持合作态度，共同协商解决。b.内容：合同中应明确第三方中介机构在争议解决过程中的权利和义务，以及争议解决方式。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程图纸2.附件二：工程量清单3.附件三：施工监理大纲4.附件四：施工方案及进度计划5.附件五：材料设备清单6.附件六：施工组织设计7.附件七：质量管理体系文件8.附件八：安全生产管理制度9.附件九：环境保护措施10.附件十：合同变更协议11.附件十一：第三方中介服务协议12.附件十二：其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成工程进度。b.乙方施工质量不符合合同约定标准。c.甲方未按合同约定支付工程款。d.双方未按合同约定履行合同变更程序。2.违约行为认定：a.乙方未按合同约定完成工程进度，经甲方确认后，视为违约。b.乙方施工质量经甲方或第三方验收不合格，视为违约。c.甲方未按合同约定支付工程款，经乙方确认后，视为违约。d.双方未按合同约定履行合同变更程序，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务，或者履行不符合合同约定。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决，并受裁决约束。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院保护自己的合法权益。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢。解决办法：甲方应与乙方协商，明确进度要求，并监督乙方按照计划施工。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：甲方应加强质量监督，要求乙方整改，直至达到合同要求。3.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：甲方应按照合同约定支付工程款，如因特殊原因无法按时支付，应提前与乙方协商。4.问题：合同变更未履行程序。解决办法：双方应按照合同约定程序进行合同变更，确保变更合法有效。五、所有应用场景：1.装配式建筑工程劳务清包与施工监理合同适用于新建装配式建筑工程项目。2.合同适用于甲方为主导的工程项目建设。3.合同适用于乙方为主导的工程项目建设。4.合同适用于引入第三方中介机构的工程项目建设。5.合同适用于装配式建筑工程的施工监理工作。全文完。2024年度装配式建筑工程劳务清包与施工监理合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方全称）地址：（如有，填写相关方详细地址）联系人：（如有，填写相关方联系人姓名）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确2024年度装配式建筑工程劳务清包与施工监理双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现甲乙双方共赢。2.2目的：本合同旨在规范装配式建筑工程劳务清包与施工监理的行为，明确双方的责任和义务，确保工程质量、安全、进度，降低工程成本，提高工程效益。三、定义与解释3.1专业术语：1.装配式建筑工程：指采用装配式建筑技术，将建筑构件在工厂预制、运输至施工现场进行组装的建筑工程。2.劳务清包：指甲方将工程劳务部分委托乙方进行施工，乙方负责组织施工人员、设备、材料等，完成工程劳务施工。3.施工监理：指乙方在工程实施过程中，对工程质量、安全、进度等方面进行监督、检查、控制，确保工程符合相关规范和标准。3.2关键词解释：1.装配式建筑：采用预制构件进行装配的建筑工程。2.清包：甲方将工程劳务部分委托乙方进行施工，乙方负责组织施工人员、设备、材料等，完成工程劳务施工。3.监理：对工程质量、安全、进度等方面进行监督、检查、控制。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成劳务清包和施工监理工作。2.甲方有权对乙方的工作进行检查、监督，并提出合理化建议。3.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付劳务清包和施工监理费用。4.甲方应按照合同约定，提供施工图纸、技术资料等，确保乙方顺利开展施工监理工作。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、技术资料等，确保乙方顺利开展施工监理工作。2.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成劳务清包和施工监理工作。3.乙方应严格按照国家相关规范和标准，对工程质量、安全、进度等方面进行监督、检查、控制。4.乙方应按照合同约定，及时向甲方汇报工程进度、质量等情况。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至2024年度装配式建筑工程劳务清包和施工监理工作全部完成之日止。5.2合同履行地点：2024年度装配式建筑工程施工现场。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，组织施工人员、设备、材料等，在施工现场完成劳务清包和施工监理工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同履行完毕，双方达成一致意见，终止合同。2.一方违反合同约定，另一方提出终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，终止合同。6.3终止程序：1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.一方提出终止合同，另一方同意，签订终止合同协议。6.4终止后果：1.双方按照合同约定，对已完成的工程进行验收，确认工程质量、安全、进度等符合要求。2.双方按照合同约定，结算劳务清包和施工监理费用。3.双方按照合同约定，处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.劳务清包费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、运输费等，具体费用以双方协商确定的清单为准。2.施工监理费用：包括监理人员费用、监理设备使用费、监理资料费、现场巡查费等，具体费用以双方协商确定的清单为准。3.其他费用：包括合同签订费、履约保证金、不可预见费等，具体费用以双方协商确定的清单为准。7.2支付方式1.劳务清包费用：甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方支付劳务清包费用。2.施工监理费用：甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方支付施工监理费用。7.3支付时间1.劳务清包费用：具体支付时间节点由双方在合同中约定，一般包括工程进度节点、工程结算节点等。2.施工监理费用：具体支付时间节点由双方在合同中约定，一般包括监理服务提供节点、监理报告提交节点等。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提供的合法发票后，按照约定的支付时间和方式支付费用。2.乙方应在收到甲方支付的费用后，及时向甲方开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的1%。2.若甲方违反合同约定，导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定完成劳务清包和施工监理工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的1%。2.若乙方违反合同约定，导致工程质量不达标，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。2.若违约行为造成守约方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。2.双方在合同签订前、签订后以及合同履行过程中产生的任何涉及商业秘密的信息。9.2保密期限1.本合同约定的保密期限自合同生效之日起至合同终止后三年止。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、转让、披露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。2.不可抗力事件发生，导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震导致施工现场无法正常施工。2.社会事件：政府行为导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议，应友好协商解决。2.协商期限不超过30日，自一方提出争议之日起计算。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼。2.仲裁或诉讼应向合同签订地或争议发生地的人民法院提起。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形1.合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密内容。2.合同涉及的国家利益、社会公共利益等特殊事项。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对装配式建筑工程劳务清包与施工监理工作的监督权。2.乙方保留对甲方提供的技术资料、图纸等的保密权。13.2特殊权力保留1.乙方保留在工程实施过程中，对工程质量、安全、进度等方面的调整权。2.甲方保留在工程实施过程中，对施工监理工作的评价权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容，应作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容，自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意，任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，共同完成装配式建筑工程劳务清包与施工监理工作。2.双方应按照合同约定，提供必要的协助和支持。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进展、问题解决等事项。2.双方应通过电话、邮件等方式，及时沟通信息，确保工作顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于装配式建筑工程劳务清包与施工监理的全部协议，取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款1.本合同的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。2.增减条款作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：________日期：____年____月____日乙方（盖章）：签字：________日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.装配式建筑工程劳务清包与施工监理合同文本。2.甲乙双方签订的保密协议。3.装配式建筑工程劳务清包与施工监理工作清单。4.施工图纸及技术资