版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑安装工程承包合同印花税税务筹划服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及依据2.1项目背景2.2合同签订依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程承包方式及范围4.1承包方式4.2承包范围5.工程施工期限5.1工期开始时间5.2工期结束时间5.3工期延误责任6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.工程合同价款7.1合同价款总额7.2计价方式7.3付款方式7.4付款时间8.税务筹划服务内容8.1税务筹划目标8.2税务筹划方案8.3税务筹划实施8.4税务筹划效果评估9.合同履行及变更9.1合同履行要求9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同解释14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方:建筑安装工程有限公司1.1.2发包方:房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1承包方法定代表人:1.2.2发包方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系人:1.3.2承包方联系电话:138xxxx56781.3.3发包方联系人:赵六1.3.4发包方联系电话:139xxxx87652.合同签订背景及依据2.1项目背景2.1.1本合同项目为房地产开发有限公司开发的住宅小区建设项目。2.1.2项目总投资约为人民币壹亿元。2.2合同签订依据2.2.1《中华人民共和国建筑法》2.2.2《建筑工程施工合同示范文本》2.2.3《中华人民共和国印花税暂行条例》3.工程概况3.1工程名称3.1.1住宅小区建设项目3.2工程地点3.2.1市区街道3.3工程规模3.3.1总建筑面积约为30万平方米3.3.2总投资约为人民币壹亿元3.4工程类型3.4.1住宅楼、商业楼、地下车库等4.工程承包方式及范围4.1承包方式4.1.1总承包方式4.2承包范围4.2.1土建工程4.2.2安装工程4.2.3竣工验收5.工程施工期限5.1工期开始时间5.1.12024年3月1日5.2工期结束时间5.2.12025年12月31日5.3工期延误责任5.3.1因承包方原因导致的工期延误,承包方应承担相应的违约责任。6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家及地方相关质量标准6.2质量检验6.2.1按照国家及地方相关质量检验规定进行6.3质量责任6.3.1承包方对工程质量承担全部责任7.工程合同价款7.1合同价款总额7.1.1合同总价款为人民币壹亿元整7.2计价方式7.2.1采用固定总价方式7.3付款方式7.3.1分阶段支付,具体支付比例及时间如下:7.3.1.1签订合同后支付合同总价款的10%7.3.1.2工程进度达到50%时支付合同总价款的30%7.3.1.3工程进度达到80%时支付合同总价款的40%7.3.1.4工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%7.4付款时间7.4.1付款时间应与工程进度相符,具体时间以合同约定为准8.税务筹划服务内容8.1税务筹划目标8.1.1优化税务结构,降低税负成本8.1.2合规性税务筹划,确保合法性8.1.3提高税务效率,减少税务风险8.2税务筹划方案8.2.1根据工程实际情况,制定具体的税务筹划方案8.2.2分析工程收入、成本、费用等税务要素8.2.3提出合理避税建议,包括但不限于:8.2.3.1利用税收优惠政策8.2.3.2选择合适的税务筹划工具8.2.3.3优化合同条款8.3税务筹划实施8.3.1协助发包方进行税务筹划方案的实施8.3.2提供必要的税务咨询和指导8.3.3跟踪税务筹划效果,及时调整方案8.4税务筹划效果评估8.4.1定期对税务筹划效果进行评估8.4.2分析税务筹划成本与效益8.4.3提出改进建议9.合同履行及变更9.1合同履行要求9.1.1承包方应严格按照合同约定履行工程承包义务9.1.2发包方应按时足额支付工程款项9.1.3双方应按照合同约定的时间节点完成各项合同内容9.2合同变更程序9.2.1双方协商一致,书面确认变更内容9.2.2变更内容不得违反国家法律法规和合同约定9.3合同解除条件9.3.1发包方在承包方严重违约的情况下,有权解除合同9.3.2承包方在发包方严重违约的情况下,有权解除合同10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程任务的10.1.2发包方未按合同约定支付工程款项的10.1.3双方未按合同约定履行其他义务的10.2违约责任承担10.2.1承包方应承担违约责任,包括但不限于:10.2.1.1支付违约金10.2.1.2承担因违约造成的损失10.2.2发包方应承担违约责任,包括但不限于:10.2.2.1支付违约金10.2.2.2承担因违约造成的损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1市仲裁委员会12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方代表签字盖章12.1.2合同符合法律法规12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于:13.1.1.1工程图纸13.1.1.2施工组织设计13.1.1.3付款计划13.2合同解释14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式八份,双方各执四份,具有同等法律效力14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、评估机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程管理效率15.2.2确保工程质量与安全15.2.3完善税务筹划方案15.3第三方介入方式15.3.1经合同双方协商一致,可邀请第三方介入合同履行过程。15.3.2第三方介入的具体形式和内容应在合同中明确约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和行业标准履行其职责。16.1.2第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的违约责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、工程规模和风险程度等因素确定。16.2.2第三方责任限额不得超过合同总价款的X%。16.2.3第三方责任限额在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。17.第三方介入协议17.1协议签订17.1.1第三方介入协议由合同双方与第三方共同签订。17.1.2协议内容应包括但不限于:17.1.2.1第三方介入的具体内容17.1.2.2第三方责任范围和责任限额17.1.2.3第三方报酬及支付方式17.1.2.4第三方介入期限17.1.2.5第三方退出机制17.2协议变更17.2.1第三方介入协议的变更需经合同双方和第三方协商一致,并书面确认。18.第三方与其他各方的责任划分18.1承包方责任18.1.1承包方对工程的整体质量、进度和安全负责。18.1.2承包方应配合第三方进行工作,并提供必要的信息和资料。18.2发包方责任18.2.1发包方负责工程的投资、监督和管理。18.2.2发包方应与第三方保持沟通,确保第三方工作顺利进行。18.3第三方责任18.3.1第三方应按照合同约定和行业标准履行其职责。18.3.2第三方应独立承担责任,不因合同双方的原因而免除责任。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序19.1.1第三方介入导致合同内容变更的,应按照合同变更程序进行。19.1.2变更内容应经合同双方和第三方协商一致,并书面确认。19.2合同变更对其他方的影响19.2.1合同变更不影响合同双方的权利和义务。19.2.2合同变更不影响第三方的责任和权利。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。20.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构20.2.1市仲裁委员会第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求和说明:包括建筑平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,以及相应的技术规范和施工标准。2.施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施等,需符合国家相关施工规范要求。3.付款计划详细要求和说明:包括各阶段工程进度、对应付款金额、付款时间节点,以及付款条件和方式。4.税务筹划方案详细要求和说明:包括税务筹划目标、具体方案、实施步骤、预期效果等,需确保符合国家税法规定。5.第三方介入协议详细要求和说明:包括第三方介入的具体内容、责任范围、报酬、期限等,需经合同双方和第三方协商一致。6.工程质量检验报告详细要求和说明:包括工程质量检验结果、不合格项处理措施、最终验收报告等。7.工程进度报告详细要求和说明:包括各阶段工程进度、完成情况、存在问题及解决方案等。8.工程变更记录详细要求和说明:包括变更原因、变更内容、变更金额、变更审批流程等。9.工程验收报告详细要求和说明:包括工程质量、安全、环保等方面的验收结果,需符合国家相关标准。详细要求和说明:包括合同履行过程中的亮点、存在的问题、改进措施等。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成工程任务。责任认定:支付违约金,赔偿发包方因此遭受的损失。示例:承包方未按合同约定完成主体结构施工,造成工期延误,需支付合同总价款X%的违约金,并赔偿发包方因工期延误造成的损失。2.发包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付工程款项。责任认定:支付违约金,赔偿承包方因此遭受的损失。示例:发包方未按合同约定支付工程进度款,造成承包方资金周转困难,需支付合同总价款X%的违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行其职责。责任认定:支付违约金,赔偿合同双方因此遭受的损失。示例:第三方未按合同约定完成质量检验,导致工程质量不合格,需支付合同总价款X%的违约金,并赔偿合同双方因此遭受的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:违反合同约定,造成工程安全事故。责任认定:承担相应的法律责任,赔偿受害方损失。示例:施工过程中发生安全事故,第三方未能及时采取有效措施,需承担相应的法律责任,并赔偿受害方损失。全文完。2024年度建筑安装工程承包合同印花税税务筹划服务合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方4.合同期限5.合同金额6.合同附件二、印花税税务筹划服务内容1.税务筹划方案制定2.税务风险评估3.税务申报及缴纳4.税务政策解读5.税务合规性审查6.税务咨询及培训三、双方权利义务1.承包方权利2.承包方义务3.服务方权利4.服务方义务5.双方合作方式6.双方沟通机制四、项目进度安排1.项目启动2.税务筹划方案制定3.税务风险评估4.税务申报及缴纳5.税务咨询及培训五、费用及支付方式1.服务费用2.费用构成3.支付方式4.支付时间5.付款条件6.违约责任六、保密条款1.保密信息范围2.保密期限3.保密责任4.违约责任5.保密信息处理七、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.违约责任5.知识产权争议解决八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理5.违约争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任4.合同解除后的处理5.合同解除争议解决十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任4.合同终止后的处理5.合同终止争议解决十二、其他条款1.法律适用2.合同生效3.合同变更4.合同解除5.合同终止十三、合同附件1.双方营业执照2.税务筹划方案3.税务风险评估报告4.税务申报及缴纳证明5.知识产权证明文件十四、合同签署1.签署时间2.签署地点3.签署代表4.签署程序5.签署生效合同编号_________一、合同概述1.合同背景项目名称:_______项目地点:_______项目业主:_______2.合同目的明确印花税税务筹划服务内容保障项目税务合规性提高税务效益3.合同双方承包方名称:_______服务方名称:_______合同签订日期:_______4.合同期限服务期限:_______5.合同金额服务费用总额:_______6.合同附件附件一:服务内容明细附件二:费用明细附件三:保密协议二、印花税税务筹划服务内容1.税务筹划方案制定方案制定依据方案实施步骤2.税务风险评估风险评估方法风险评估报告3.税务申报及缴纳申报流程缴纳流程4.税务政策解读政策解读范围政策解读方式5.税务合规性审查审查标准审查程序6.税务咨询及培训咨询内容培训内容三、双方权利义务1.承包方权利获得服务费用要求服务方提供必要资料2.承包方义务按时提供项目资料配合服务方工作3.服务方权利获得服务费用要求承包方提供必要资料4.服务方义务按合同要求提供服务对服务结果负责5.双方合作方式定期沟通机制协作流程6.双方沟通机制沟通方式沟通频率四、项目进度安排1.项目启动项目启动时间项目启动流程2.税务筹划方案制定方案制定时间方案审批流程3.税务风险评估风险评估时间风险评估报告提交时间4.税务申报及缴纳申报时间缴纳时间5.税务咨询及培训咨询时间培训时间五、费用及支付方式1.服务费用服务费用总额分阶段支付比例2.费用构成税务筹划费用税务申报费用咨询培训费用3.支付方式银行转账现金支付4.支付时间首付款支付时间阶段付款时间5.付款条件服务完成条件质量验收合格6.违约责任逾期付款责任付款方式变更责任六、保密条款1.保密信息范围项目相关资料商业秘密2.保密期限合同有效期内及合同终止后_______年3.保密责任双方均应承担保密责任4.违约责任违反保密条款的违约责任5.保密信息处理保密信息的存储和使用七、知识产权1.知识产权归属服务成果的知识产权归服务方所有2.知识产权使用承包方在项目范围内使用服务成果3.知识产权保护服务方负责知识产权的保护4.违约责任违反知识产权约定的违约责任5.知识产权争议解决争议解决方式及程序八、违约责任1.违约情形承包方未按合同规定提供服务服务方未按合同规定完成工作一方未按时支付费用2.违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失违约方应承担因违约造成的额外费用3.违约赔偿赔偿金额根据实际损失计算赔偿方式包括但不限于货币支付4.违约处理双方协商解决违约问题协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁5.违约争议解决争议解决方式争议解决机构九、争议解决1.争议解决方式双方协商解决向合同约定的仲裁机构申请仲裁2.争议解决机构仲裁委员会名称仲裁规则3.争议解决程序争议提交仲裁机构仲裁程序4.争议解决期限争议应在收到争议通知后_______日内解决5.争议解决费用仲裁费用由败诉方承担十、合同解除1.合同解除条件一方违约双方协商一致不可抗力因素2.合同解除程序提出解除合同通知确认解除合同3.合同解除责任解除合同后,双方应承担相应的责任4.合同解除后的处理知识产权归属5.合同解除争议解决同上十一、合同终止1.合同终止条件合同期限届满双方协商一致不可抗力因素2.合同终止程序提出合同终止通知确认合同终止3.合同终止责任终止合同后,双方应承担相应的责任4.合同终止后的处理知识产权归属5.合同终止争议解决同上十二、其他条款1.法律适用本合同适用中华人民共和国法律2.合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效3.合同变更合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署4.合同解除同违约责任5.合同终止同合同解除十三、合同附件1.双方营业执照2.税务筹划方案3.税务风险评估报告4.税务申报及缴纳证明5.知识产权证明文件十四、合同签署1.签署时间_________2.签署地点_________3.签署代表承包方代表:_______服务方代表:_______4.签署程序双方代表签字盖章5.签署生效本合同自双方签字盖章之日起生效承包方(盖章):____________________法定代表人(签字):________________日期:____________________服务方(盖章):____________________法定代表人(签字):________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明:本条款明确甲方在项目决策和执行过程中的主导地位。内容:甲方有权决定项目的整体方向、重大决策以及变更事宜。2.项目变更审批条款说明:本条款确保甲方在项目变更时的审批权限。内容:任何项目变更需经甲方审批同意,服务方需提交变更申请,并附变更原因及影响评估。3.甲方监督权条款说明:本条款赋予甲方对服务方工作的监督权。内容:甲方有权对服务方的服务质量、进度及费用进行监督,并提出改进建议。4.甲方决策权条款说明:本条款确保甲方在项目决策过程中的决定权。内容:甲方有权对税务筹划方案、风险评估报告等进行最终决策。5.甲方信息提供义务条款说明:本条款要求甲方提供项目相关信息,以确保服务方准确执行任务。内容:甲方应按时提供项目相关资料,包括但不限于项目背景、合同文件、财务数据等。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明:本条款明确乙方在项目决策和执行过程中的主导地位。内容:乙方有权决定项目的整体方向、重大决策以及变更事宜。2.项目变更实施权条款说明:本条款赋予乙方在项目变更时的实施权限。内容:乙方有权根据项目实际情况,对税务筹划方案、风险评估报告等进行调整。3.乙方服务质量保证条款说明:本条款要求乙方确保提供的服务质量符合合同要求。内容:乙方需按照合同约定,提供高质量的税务筹划服务,确保项目税务合规。4.乙方进度控制权条款说明:本条款赋予乙方对项目进度的控制权。内容:乙方有权根据项目进度,合理调整服务内容和时间安排。5.乙方信息保密义务条款说明:本条款要求乙方对甲方提供的信息进行保密。内容:乙方在服务过程中获取的甲方信息,需严格遵守保密协议,不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介参与条款说明:本条款明确第三方中介在项目中的角色和职责。内容:第三方中介负责协调双方关系,监督项目进度,确保合同执行。2.第三方中介费用条款说明:本条款规定第三方中介的费用及支付方式。内容:第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确支付比例和支付时间。3.第三方中介责任条款说明:本条款规定第三方中介的责任和义务。内容:第三方中介应按照合同约定,履行职责,并对自身行为负责。4.第三方中介争议解决条款说明:本条款规定第三方中介在争议解决过程中的角色。内容:在合同履行过程中,如发生争议,第三方中介应协助双方协商解决。5.第三方中介退出条款说明:本条款规定第三方中介在特定情况下的退出机制。内容:如第三方中介无法履行职责或违反合同约定,双方有权要求其退出项目。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:服务内容明细2.附件二:费用明细3.附件三:保密协议4.附件四:双方营业执照5.附件五:税务筹划方案6.附件六:税务风险评估报告7.附件七:税务申报及缴纳证明8.附件八:知识产权证明文件二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同规定提供服务。认定:服务方提供的服务未达到合同约定的质量标准或未按时完成。2.违约行为:服务方未按合同规定完成工作。认定:服务方未按照合同约定的进度、质量要求完成税务筹划、风险评估等工作。3.违约行为:一方未按时支付费用。认定:任何一方未按照合同约定的支付时间、支付方式支付费用。4.违约行为:违反保密条款。认定:泄露或非法使用合同中约定的保密信息。5.违约行为:违反知识产权约定。认定:未经授权使用、复制或传播知识产权。三、法律名词及解释:1.知识产权:指权利人依法对其智力成果所享有的专有权利。2.保密协议:双方就保密事项达成的协议,约定保密义务和违约责任。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.仲裁:指当事人根据协议,将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。5.违约责任:指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目变更频繁,导致进度延误。解决办法:建立变更管理流程,确保变更得到甲方审批,并调整服务内容和时间安排。2.问题:信息沟通不畅,导致工作失误。解决办法:建立定期沟通机制,确保信息及时传递,并明确沟通责任。3.问题:第三方中介服务质量不佳。解决办法:明确第三方中介的职责和考核标准,如不满意,可要求其退出项目。五、所有应用场景:1.建筑安装工程承包合同2.印花税税务筹划服务3.第三方中介参与的项目4.项目变更频繁的项目5.信息沟通不畅的项目全文完。2024年度建筑安装工程承包合同印花税税务筹划服务合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________2.乙方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________3.其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确2024年度建筑安装工程承包合同的印花税税务筹划服务,确保双方在工程承包过程中,按照国家税收法律法规,合法合规地进行税务筹划。2.2目的:本合同的目的是为了规范双方在建筑安装工程承包过程中的税务筹划行为,降低税收风险,实现双方的共同利益。三、定义与解释3.1专业术语:(1)建筑安装工程:指建筑物及附属设施的设计、施工、安装等全过程;(2)税务筹划:指在遵守国家税收法律法规的前提下,通过合理选择税种、税率、税收优惠政策等手段,降低税收负担,实现企业利益最大化。3.2关键词解释:(1)印花税:指对合同、凭证等具有法律效力的文件所征收的税费;(2)税务筹划服务:指乙方根据甲方提供的工程承包合同及相关资料,为甲方提供合法合规的印花税税务筹划方案。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)有权要求乙方按照合同约定提供印花税税务筹划服务;(2)配合乙方进行相关资料提供,确保乙方提供的服务质量;(3)按照国家税收法律法规,依法纳税。4.2乙方的权利和义务:(1)根据甲方提供的工程承包合同及相关资料,为甲方提供合法合规的印花税税务筹划方案;(2)对提供的税务筹划方案承担保密责任;(3)按照合同约定,按时完成税务筹划服务。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至2024年度建筑安装工程承包合同履行完毕止。5.2合同履行地点:本合同履行地点为甲方指定的工程项目所在地。5.3合同履行方式:乙方根据甲方提供的工程承包合同及相关资料,在合同履行期间,按照约定的税务筹划方案,为甲方提供税务筹划服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕;(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,需提前30日书面通知对方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,包括但不限于税务筹划方案的实施、合同终止后的结算等;(2)合同终止后,双方不再承担本合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)印花税筹划咨询费:人民币______元;(2)印花税筹划实施费:人民币______元;(3)其他相关费用:人民币______元。7.2支付方式(1)首付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付总费用的_____%作为首付款;(2)进度款:在印花税筹划方案实施过程中,根据实际进度支付,每次支付_____%;(3)尾款:印花税筹划方案实施完毕并经甲方确认合格后____个工作日内,支付剩余总费用的_____%作为尾款。7.3支付时间(1)首付款应在合同签订后____个工作日内支付;(2)进度款应在每个实施阶段完成后____个工作日内支付;(3)尾款应在印花税筹划方案实施完毕并经甲方确认合格后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方应将支付款项的银行进账单或转账凭证复印件送达乙方;(2)乙方应在收到支付款项后____个工作日内,向甲方出具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付_____%的违约金,并承担乙方因此产生的所有损失。8.2乙方违约若乙方未按约定提供服务质量,或未按时完成税务筹划服务,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的额外费用。8.3赔偿金额和方式若任何一方违约,违约方应按照实际损失向守约方支付赔偿金。赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的所有技术、商业信息以及甲方提供的工程承包合同及相关资料均属保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题;(3)如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据实际情况协商终止合同。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或提交仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方书面同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家秘密的;(2)法律法规禁止转让的;(3)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对印花税筹划方案的实施监督权,以确保方案的有效性和合规性。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行过程中,对乙方提供的税务筹划方案进行评估和调整的权利;(2)乙方同意在合同有效期内,不参与与甲方相同或类似项目的竞争。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力,与本合同一并构成合同完整内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本合同履行过程中,相互提供必要的协助与配合,确保合同各项条款的顺利实施。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照乙方要求,及时提供相关资料和信息;(2)乙方应按照甲方要求,及时调整税务筹划方案,确保方案的有效性。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律,并受其管辖。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于2024年度建筑安装工程承包合同印花税税务筹划服务的完整协议,具有独立性,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同的任何增减条款,均需以书面形式明确约定,并经甲乙双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日附件:1.2024年度建筑安装工程承包合同2.印花税筹划方案3.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.2024年度建筑安装工程承包合同2.印花税筹划方案3.其他相关文件,包括但不限于:甲乙双方的营业执照复印件项目相关资质证明税务筹划相关法律法规文件双方确认的往来函件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定支付费用;乙方未按约定提供服务质量,或未按时完成税务筹划服务;任何一方未按约定履行保密义务;任何一方未按约定履行协助与配合义务;任何一方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定:违约行为的发生,应由一方提供证据证明;任何一方对违约行为有异议,可要求对方提供证据;在证据确凿的情况下,违约行为得以认定。三、法律名词及解释:1.印花税:指对合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度二零二五年度人工智能研发聘用合同详尽版2篇
- 2025年度交通枢纽门卫安全责任书3篇
- 2024年高端装备制造业基地施工分包合同
- 2025年未实缴出资股份交易合同范本及风险提示3篇
- 二零二四年度2024权合作合同范本:信息安全服务合作协议3篇
- 2025年度绿色屋顶绿化设计与植物养护服务合同4篇
- 2025年度智能工厂安防监控系统集成合同范本2篇
- 二零二五版环保管家技术服务合同样本:环保设施投资合作3篇
- 2025年涂装劳务分包合同范本大全:涂装工艺创新3篇
- 个人劳务合同书电子版
- 名表买卖合同协议书
- COCA20000词汇音标版表格
- 沪教版七年级数学上册专题06图形的运动(原卷版+解析)
- JTG-T-F20-2015公路路面基层施工技术细则
- 光伏发电站集中监控系统通信及数据标准
- 建筑垃圾减排及资源化处置措施
- 2024年辽宁石化职业技术学院单招职业适应性测试题库附答案
- 中西方校服文化差异研究
- 2024年一级建造师考试思维导图-市政
- 高压架空输电线路反事故措施培训课件
- 隐私计算技术与数据安全保护
评论
0/150
提交评论