船厂排水沟施工合同

船厂排水沟施工合同合同编号：__________鉴于业主需要进行船厂排水沟施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成一致，签订本合同。第一条工程内容1.1本工程为船厂排水沟施工，包括排水沟的开挖、铺设、回填、防渗等工程。1.2工程地点：____________________。1.3工程规模：____________________。1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2合同价款支付方式：（1）双方签订合同后，业主向承包商支付合同总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%。（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的40%。第三条工程进度及工期3.1承包商应按照双方约定的工程进度计划完成工程。3.2工程工期为：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计__________天。3.3承包商若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量及保修4.1承包商应对工程质量负责，确保工程质量符合国家及行业相关规范、标准。4.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，承包商应承担工程保修责任，保修期为__________年。第五条违约责任5.1承包商未按照约定的工程进度完成工程的，应按照逾期部分工程价款的____%向业主支付违约金。5.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期部分合同价款的____%向承包商支付违约金。5.3双方的其他违约行为，按照相关法律法规及合同约定承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。7.2双方应相互配合，共同完成工程。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.船厂排水沟施工设计图纸2.工程量清单3.材料及设备采购清单4.施工方案及施工进度计划5.工程验收标准及方法6.保修条款及相关证明文件7.双方资质证明文件8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工程进度完成工程的，属于违约行为。2.业主未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。3.承包商工程质量不符合国家及行业相关规范、标准的，属于违约行为。4.双方的其他违约行为，按照相关法律法规及合同约定认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的船厂或委托方。2.乙方：指合同中的施工方或受托方。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.预付款：指合同签订后，业主向承包商支付的合同总价款的30%。5.工程进度：指工程按照约定计划进行的程度。6.工程验收：指业主对承包商完成的工程进行检查，以确认工程质量是否符合约定标准。7.保修期：指工程验收合格后，承包商应承担工程保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，承包商承担相应违约责任。2.工程质量问题：解决办法：业主通知承包商整改，直至达到验收标准；整改期间，承包商承担相应费用。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方协商解决，必要时可寻求法律途径解决。4.施工过程中产生的争议：解决办法：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.船厂新建