版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市污水处理厂建设项目廉政责任合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同订立目的2.双方当事人2.1污水处理厂建设单位信息2.2污水处理厂施工单位信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资4.廉政责任主体4.1建设单位廉政责任主体4.2施工单位廉政责任主体5.廉政责任内容5.1建设单位廉政责任5.2施工单位廉政责任6.廉政责任制度6.1廉政责任制度制定6.2廉政责任制度执行7.廉政责任考核与评价7.1廉政责任考核方式7.2廉政责任评价标准8.廉政风险防控措施8.1廉政风险识别8.2廉政风险防控措施制定9.违约责任与处理9.1违约责任9.2违约处理方式10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定事项说明14.合同附件14.1附件一:廉政责任制度14.2附件二:廉政风险防控措施14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规,以及双方当事人共同协商一致的原则订立。1.2合同订立目的本合同旨在明确双方在2024版城市污水处理厂建设项目中的廉政责任,确保项目建设的顺利进行,实现廉政建设与项目建设的有机结合。2.双方当事人2.1污水处理厂建设单位信息单位名称:市城市污水处理厂法定代表人:X住所地:市区路号2.2污水处理厂施工单位信息单位名称:建筑工程有限公司法定代表人:X住所地:市区路号3.项目概况3.1项目名称2024版城市污水处理厂建设项目3.2项目地点市区3.3项目规模污水处理能力:万吨/日3.4项目投资总投资:亿元人民币4.廉政责任主体4.1建设单位廉政责任主体建设单位法定代表人及全体员工4.2施工单位廉政责任主体施工单位法定代表人及全体员工5.廉政责任内容5.1建设单位廉政责任(1)严格遵守国家法律法规,自觉接受政府部门的监督;(2)严格执行招标投标制度,确保公平、公正、公开;(3)加强对施工单位的管理,确保施工单位遵守廉政规定;(4)对项目资金使用进行严格监管,防止资金流失;(5)对项目招投标、施工、验收等环节进行全程监督,确保项目质量。5.2施工单位廉政责任(1)严格遵守国家法律法规,自觉接受政府部门的监督;(2)严格执行招标投标制度,确保公平、公正、公开;(3)加强内部管理,建立健全廉政制度;(4)对项目资金使用进行严格监管,防止资金流失;(5)确保项目质量,杜绝豆腐渣工程。6.廉政责任制度6.1廉政责任制度制定双方应根据国家法律法规和项目实际情况,共同制定廉政责任制度,明确廉政责任内容、考核评价标准、风险防控措施等。6.2廉政责任制度执行双方应严格执行廉政责任制度,确保廉政责任落到实处。7.廉政风险防控措施7.1廉政风险识别双方应共同识别项目建设过程中可能存在的廉政风险,包括招标投标、施工、验收等环节。7.2廉政风险防控措施制定针对识别出的廉政风险,双方应共同制定相应的防控措施,确保廉政风险得到有效控制。8.廉政风险防控措施(续)7.2廉政风险防控措施制定(1)建立廉政风险防控机制,明确责任人和防控措施;(2)加强招投标过程的监督,确保招投标程序的合法性和透明度;(3)对关键岗位和关键环节进行廉政教育,提高员工的廉政意识;(4)设立廉政举报渠道,鼓励员工和社会公众监督;(5)对项目资金进行专项审计,确保资金使用的合规性。9.违约责任与处理9.1违约责任(1)任何一方违反本合同约定的廉政责任,应承担相应的违约责任;(2)违约方应承担因其违约行为给对方造成的经济损失;(3)违约方应承担因其违约行为给项目带来的不良影响。9.2违约处理方式(1)违约方应在收到违约通知之日起15日内采取补救措施;(2)如违约方未在规定期限内采取补救措施,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任;(3)违约方应支付给守约方合同总价的一定比例作为违约金。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(3)双方协商一致决定解除合同。10.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同履行完毕;(3)合同解除。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议;(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构(1)争议解决机构应具有独立性、公正性和专业性;(2)争议解决机构的选定应经双方协商一致。12.合同生效与期限12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。13.其他约定13.1其他约定事项(1)本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议;(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2其他约定事项说明(1)本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行;(2)本合同如有修改,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.合同附件14.1附件一:廉政责任制度14.2附件二:廉政风险防控措施14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的,为项目提供专业服务、监督、咨询或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式(1)工程监理:对工程质量、进度、安全等进行监督管理;(2)造价咨询:对工程造价进行审核、控制和建议;(3)法律顾问:提供法律咨询、合同审核等服务;(4)审计机构:对项目资金使用、工程结算等进行审计;(5)其他专业机构:根据项目需要,提供其他专业服务。15.3第三方选定第三方由甲乙双方协商确定,或由甲方根据项目需要单独选定。16.第三方责任16.1责任范围第三方的责任范围限于其提供服务的内容,具体包括但不限于:(1)按照合同约定提供专业服务;(2)保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准;(3)对其提供的服务质量负责。16.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:(1)工程监理:因监理责任导致工程质量问题,由第三方承担相应责任;(2)造价咨询:因咨询责任导致工程造价错误,由第三方承担相应责任;(3)法律顾问:因法律咨询责任导致合同争议,由第三方承担相应责任;(4)审计机构:因审计责任导致项目资金使用不当,由第三方承担相应责任;(5)其他专业机构:因提供的服务责任导致项目损失,由第三方承担相应责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务的关系,甲方应向第三方支付服务费用。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为协助与被协助的关系,乙方应配合第三方完成其职责范围内的任务。17.3第三方与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重、独立工作,不构成合作关系或利益共同体。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入前的审批第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、服务内容、费用等进行审批。18.2第三方介入后的监督甲乙双方应共同对第三方的工作进行监督,确保其履行合同约定的责任。18.3第三方介入的终止如第三方未能履行合同约定的责任,甲乙双方可共同决定终止其介入。18.4第三方介入的变更如需变更第三方的服务内容或人员,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。19.本合同的其他条款19.1本合同的其他条款仍适用于第三方介入后的情况。19.2如本合同未对第三方介入后的具体事宜作出明确规定,甲乙双方应根据实际情况协商解决。19.3本合同的任何变更或补充协议均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:廉政责任制度要求:详细列明廉政责任的内容、考核评价标准、风险防控措施等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于指导甲乙双方在项目实施过程中的廉政工作。2.附件二:廉政风险防控措施要求:针对项目可能存在的廉政风险,制定具体的防控措施。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于指导甲乙双方在项目实施过程中的风险防控工作。3.附件三:第三方服务协议要求:明确第三方的服务内容、责任范围、费用、期限等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于规范第三方在项目中的角色和行为。4.附件四:工程监理合同要求:明确工程监理的职责、权限、报告程序、违约责任等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于规范工程监理的工作。5.附件五:造价咨询合同要求:明确造价咨询的服务内容、方法、期限、费用、违约责任等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于规范造价咨询的工作。6.附件六:法律顾问服务协议要求:明确法律顾问的服务内容、报告程序、费用、违约责任等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于规范法律顾问的工作。7.附件七:审计报告要求:详细列明审计的内容、发现的问题、建议、结论等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于评估项目的资金使用和工程结算。8.附件八:争议解决协议要求:明确争议解决的程序、机构、期限等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于解决合同履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按照合同约定履行廉政责任。责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿经济损失、支付违约金等。示例:若乙方在项目实施过程中发现违规行为,甲方未及时制止,导致项目受到损失,乙方有权要求甲方承担相应的责任。2.违约行为:第三方未按照合同约定提供专业服务。责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担因其服务质量问题导致的损失。示例:若第三方在工程监理过程中发现质量问题,但未及时通知甲方和乙方,导致项目延误,第三方应承担相应的责任。3.违约行为:甲乙双方未按照合同约定履行合同解除或终止程序。责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担因违约行为导致的损失。4.违约行为:甲乙双方未按照合同约定履行争议解决程序。责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担因违约行为导致的损失。示例:若甲乙双方在发生争议后未按照合同约定的程序解决,导致争议扩大,违约方应承担相应的责任。全文完。2024版城市污水处理厂建设项目廉政责任合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及目的2.1合同签订依据2.2合同签订目的3.廉政责任主体及职责3.1廉政责任主体3.2廉政责任主体职责4.廉政风险防控措施4.1风险识别与评估4.2风险防范与控制4.3风险应对与处置5.廉政教育及培训5.1廉政教育计划5.2培训内容及形式5.3培训考核与评价6.廉政监督机制6.1监督机构及职责6.2监督内容与方法6.3监督结果处理7.廉洁自律承诺7.1承诺内容7.2承诺方式7.3承诺期限8.违约责任及处理8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理程序9.合同履行及变更9.1合同履行期限9.2合同履行地点9.3合同变更程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件及补充12.1附件内容12.2补充内容12.3附件及补充的效力13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止时间14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3合同份数14.4合同语言版本第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市城市污水处理厂建设项目管理局乙方:市污水处理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及目的2.1合同签订依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市排水条例》等法律法规,结合双方实际情况,签订本合同。2.2合同签订目的为明确双方在2024版城市污水处理厂建设项目中的廉政责任,确保工程顺利进行,实现廉洁自律。3.廉政责任主体及职责3.1廉政责任主体甲方作为项目业主,对整个项目的廉政建设负总责;乙方作为项目实施单位,对项目实施过程中的廉政建设负直接责任。3.2廉政责任主体职责甲方职责:(1)建立健全廉政建设组织机构,明确责任分工;(2)加强对乙方廉政建设的监督和指导;(3)对乙方违反廉政规定的行为进行查处。乙方职责:(1)建立健全廉政建设制度,确保制度执行;(2)加强员工廉政教育,提高廉洁自律意识;(3)严格执行招投标、合同签订、物资采购等环节的廉政规定;(4)积极配合甲方开展廉政建设监督检查。4.廉政风险防控措施4.1风险识别与评估(1)对项目实施过程中的关键环节进行风险识别;(2)对识别出的风险进行评估,确定风险等级。4.2风险防范与控制(1)针对高风险环节,制定具体防范措施;(2)对一般风险环节,采取常规控制措施。4.3风险应对与处置(1)对已发生的风险,及时采取措施进行处置;(2)对潜在风险,提前制定应对预案。5.廉政教育及培训5.1廉政教育计划(1)定期组织廉政教育活动;(2)开展廉政知识竞赛、案例分析等;(3)邀请专家进行廉政讲座。5.2培训内容及形式(1)廉政法律法规知识;(2)廉政风险防范措施;(3)廉洁自律典型事迹。5.3培训考核与评价(1)对培训效果进行考核;(2)对参训人员进行评价。6.廉政监督机制6.1监督机构及职责(1)成立廉政监督小组,负责监督工作;(2)明确监督小组成员职责。6.2监督内容与方法(1)对招投标、合同签订、物资采购等环节进行监督;(2)对项目实施过程中的关键环节进行监督检查。6.3监督结果处理(1)对发现的问题,及时进行整改;(2)对违反廉政规定的行为,依法依规进行处理。7.廉洁自律承诺7.1承诺内容(1)严格遵守国家法律法规和廉政规定;(2)自觉抵制各种不正当利益;(3)加强自我约束,提高廉洁自律意识。7.2承诺方式(1)签订廉洁自律承诺书;(2)在项目实施过程中,自觉接受监督。7.3承诺期限本承诺自合同签订之日起,至项目竣工验收合格之日止。8.违约责任及处理8.1违约情形(1)甲方未按时提供项目所需资料,影响工程进度;(2)乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合标准;(3)乙方在工程实施过程中,出现严重违规违纪行为;(4)双方未按合同约定履行廉政责任,造成不良影响。8.2违约责任(1)甲方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;(2)乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于停止违约行为、赔偿损失、支付违约金等;(3)双方均违约,应根据各自违约情节,分别承担相应的违约责任。8.3违约处理程序(1)违约方应在违约行为发生后10日内,向守约方发出违约通知;(2)守约方应在收到违约通知后5日内,提出处理意见;(3)双方协商解决不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.合同履行及变更9.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目竣工验收合格之日止。9.2合同履行地点合同履行地点为市城市污水处理厂建设项目现场。9.3合同变更程序(1)任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方;(2)双方协商一致后,签订变更协议,作为本合同的补充部分。10.合同解除及终止10.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,经对方催告后,在合理期限内仍未履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知对方;(2)对方在收到解除通知后15日内,未提出异议,合同解除生效;(3)合同解除后,双方应按照约定处理善后事宜。10.3合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)法律、法规规定的其他终止情形。11.合同争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构双方约定争议提交市仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序(1)提交仲裁申请;(2)仲裁委员会受理并组成仲裁庭;(3)仲裁庭进行审理并作出仲裁裁决。12.合同附件及补充12.1附件内容本合同附件包括但不限于:合同双方的身份证明、项目相关文件、廉政建设相关文件等。12.2补充内容本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3附件及补充的效力附件及补充协议作为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同终止时间本合同履行完毕或根据本合同约定的解除、终止条件终止。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知方式本合同通知采用书面形式,通过合同约定的联系方式送达。14.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.4合同语言版本本合同使用中文文本,如合同内容存在歧义,以中文文本为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方,指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的机构、组织或个人。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:项目管理咨询、工程质量监督、安全评估、环境影响评价、财务审计、法律咨询等。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入事宜;(2)甲乙双方共同与第三方签订合作协议,明确合作内容、权利义务、费用及支付方式等;(3)第三方根据合作协议履行职责。16.甲乙双方额外条款16.1第三方选择权甲乙双方在第三方介入时,享有对第三方选择权,但应考虑第三方的专业能力、信誉及服务质量等因素。16.2第三方责任(1)第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定;(2)第三方因自身原因造成合同履行受阻或损害甲乙双方利益的,应承担相应责任;(3)第三方在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所指责任限额,指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定(1)第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务期限、合同金额等因素综合考虑;(2)甲乙双方应在合作协议中明确第三方责任限额。17.3责任限额的履行(1)第三方在履行职责过程中,如发生损失,应向甲乙双方赔偿;(2)若第三方责任限额不足以覆盖损失,甲乙双方应共同承担超出部分;(3)第三方赔偿后,甲乙双方可向第三方追偿超出责任限额的部分。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责项目管理、监督及协调;(2)乙方负责项目实施、施工及运营;(3)第三方负责提供专业服务、咨询、监督、评估等。18.2权利义务划分(1)甲方有权要求第三方提供相关服务,并监督第三方履行职责;(2)乙方有权要求第三方提供专业意见,并协助第三方开展工作;(3)第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。18.3沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,共同解决问题,确保合同顺利履行。19.第三方变更及退出19.1第三方变更(1)甲乙双方协商一致,可对第三方进行变更;(2)第三方变更后,甲乙双方应重新签订合作协议。19.2第三方退出(1)第三方在履行职责过程中,如出现重大失误,甲乙双方有权要求其退出;(2)第三方退出后,甲乙双方应重新选择第三方或自行履行相关职责。20.第三方介入的保密条款20.1保密义务第三方在履行职责过程中,应遵守甲乙双方的保密要求,不得泄露任何商业秘密。20.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。21.第三方介入的其他事项21.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定。21.2第三方介入的争议解决第三方介入的争议解决方式,参照本合同第11条约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方的身份证明文件要求:提供加盖公章的营业执照副本、法定代表人身份证明书等。2.项目相关文件要求:提供项目立项批准文件、项目可行性研究报告、项目设计文件等。3.廉政建设相关文件要求:提供廉政建设制度、廉政承诺书、廉政风险防控措施等。4.项目管理咨询报告要求:提供项目管理咨询机构出具的项目管理咨询报告。5.工程质量监督报告要求:提供工程质量监督机构出具的质量监督报告。6.安全评估报告要求:提供安全评估机构出具的安全评估报告。7.环境影响评价报告要求:提供环境影响评价机构出具的环境影响评价报告。8.财务审计报告要求:提供财务审计机构出具的财务审计报告。9.法律咨询意见书要求:提供律师事务所出具的法律咨询意见书。10.第三方合作协议要求:提供甲乙双方与第三方签订的合作协议。11.其他相关文件要求:提供合同履行过程中产生的其他相关文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定(1)未按时提供项目所需资料,影响工程进度责任认定:甲方应赔偿乙方因此造成的损失,包括但不限于工期延误、设备租赁费用等。示例:甲方未在约定时间内提供设计文件,导致乙方工期延误2个月,乙方要求甲方赔偿延误工期造成的损失。(2)未按合同约定完成工程,或工程质量不符合标准责任认定:甲方应承担修复、返工等费用,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:甲方施工的某部分工程质量不合格,乙方要求甲方进行修复,并赔偿因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定(1)未按合同约定完成工程责任认定:乙方应承担修复、返工等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方未在约定时间内完成工程,甲方要求乙方赔偿工期延误造成的损失。(2)工程质量不符合标准责任认定:乙方应承担修复、返工等费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方施工的某部分工程质量不合格,甲方要求乙方进行修复,并赔偿因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定(1)第三方因自身原因造成合同履行受阻或损害甲乙双方利益责任认定:第三方应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:第三方在提供咨询服务时,因失误导致项目进度延误,乙方要求第三方赔偿损失。全文完。2024版城市污水处理厂建设项目廉政责任合同2本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2地方政府相关规定1.3行业标准及规范2.合同双方基本信息2.1项目单位名称、地址、联系人及联系方式2.2施工单位名称、地址、联系人及联系方式2.3监理单位名称、地址、联系人及联系方式3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目总投资3.5项目建设工期4.廉政责任目标4.1遵守国家法律法规4.2严格执行项目管理制度4.3严禁违规违纪行为4.4保障项目资金安全4.5提高项目质量5.廉政责任主体5.1项目单位5.2施工单位5.3监理单位5.4其他相关单位6.廉政责任制度6.1廉政承诺制度6.2廉政谈话制度6.3廉政风险防控制度6.4廉政监督制度7.廉政责任考核7.1考核内容7.2考核标准7.3考核程序7.4考核结果运用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约处理程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1项目廉政责任书11.2廉政责任考核办法11.3其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署人12.3盖章13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更内容14.合同附件清单14.1附件1:项目廉政责任书14.2附件2:廉政责任考核办法14.3附件3:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规。1.2本合同依据《城市污水处理厂建设项目管理办法》等相关地方政府规定。1.3本合同依据《城市污水处理厂设计规范》、《城市污水处理厂施工及验收规范》等相关行业标准及规范。2.合同双方基本信息2.1项目单位:市城市管理局2.1.1地址:市区路号2.1.2联系人:2.1.3联系电话:1382.2施工单位:建设集团有限公司2.2.1地址:市区路号2.2.2联系人:2.2.3联系电话:13956782.3监理单位:工程监理咨询有限公司2.3.1地址:市区路号2.3.2联系人:2.3.3联系电话:13790123.项目概况3.1项目名称:市城市污水处理厂建设项目3.2项目地点:市区镇3.3项目规模:处理能力10万吨/日3.4项目总投资:人民币5亿元3.5项目建设工期:24个月4.廉政责任目标4.1遵守国家法律法规,确保项目依法合规进行。4.2严格执行项目管理制度,确保项目各项流程规范有序。4.3严禁违规违纪行为,杜绝腐败现象。4.4保障项目资金安全,确保资金合理使用。4.5提高项目质量,确保项目达到设计要求。5.廉政责任主体5.1项目单位:负责项目的整体廉政工作,对项目的廉政责任承担主要责任。5.2施工单位:负责施工过程中的廉政工作,对施工阶段的廉政责任承担直接责任。5.3监理单位:负责监理过程中的廉政工作,对监理阶段的廉政责任承担监督责任。5.4其他相关单位:按照各自职责,共同参与项目的廉政工作。6.廉政责任制度6.1廉政承诺制度:各责任主体须签署廉政承诺书,承诺遵守相关法律法规和制度。6.2廉政谈话制度:项目单位对施工单位、监理单位进行定期廉政谈话,了解廉政情况。6.3廉政风险防控制度:对项目廉政风险进行识别、评估和控制,制定相应的防范措施。6.4廉政监督制度:设立廉政监督机构,对项目廉政工作进行全程监督,确保廉政责任落实。8.违约责任8.1违约情形8.1.1项目单位未按照合同约定履行项目管理职责,导致项目进度延误或质量不符合要求。8.1.2施工单位未按照合同约定履行施工职责,导致工程质量不合格或施工安全事件发生。8.1.3监理单位未按照合同约定履行监理职责,导致项目监督不到位或监理报告失实。8.1.4任何一方违反合同约定,导致项目资金使用不当或出现腐败行为。8.2违约责任承担8.2.1项目单位未履行管理职责,造成损失的,应承担相应的赔偿责任。8.2.2施工单位未履行施工职责,造成损失的,应承担相应的赔偿责任,并可能被解除合同。8.2.3监理单位未履行监理职责,造成损失的,应承担相应的赔偿责任,并可能被解除合同。8.2.4任何一方违反合同约定,导致项目资金使用不当或出现腐败行为,应承担相应的法律责任。8.3违约处理程序8.3.1当事人一方发现违约行为,应立即通知对方,并要求采取补救措施。8.3.2双方协商解决违约问题,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.3.3仲裁机构应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决,裁决具有法律效力。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议发生后,双方应通过协商解决。9.1.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.1.3任何一方也可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会。9.2.2本合同争议解决机构为市区人民法院。9.3争议解决期限9.3.1双方应在争议发生后30日内提出解决请求。9.3.2仲裁机构应在收到仲裁申请之日起90日内作出裁决。9.3.3法院应在受理之日起6个月内作出一审判决。10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同,并经各自法定代表人或授权代表签字盖章。10.1.2合同经双方约定的监管部门备案。10.2合同终止条件10.2.1项目完成,并经验收合格。10.2.2合同约定的其他终止条件。10.3合同解除条件10.3.1双方协商一致解除合同。10.3.2一方违约,另一方有权解除合同。11.合同附件11.1附件1:项目廉政责任书11.2附件2:廉政责任考核办法11.3附件3:项目投资预算及资金使用计划11.4附件4:项目进度计划11.5附件5:项目质量保证体系12.合同签署12.1签署日期:____年____月____日12.2签署人:____12.3盖章:____13.合同变更13.1变更条件13.1.1双方协商一致。13.1.2法律法规或政策调整。13.2变更程序13.2.1双方签署变更协议。13.2.2变更协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章。13.3变更内容13.3.1合同条款的修改。13.3.2项目相关信息的变更。14.合同附件清单14.1附件1:项目廉政责任书14.2附件2:廉政责任考核办法14.3附件3:项目投资预算及资金使用计划14.4附件4:项目进度计划14.5附件5:项目质量保证体系14.6附件6:合同签订证明文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中“第三方”指非合同双方当事人,根据本合同约定,提供专业服务、咨询、监督、审计等辅助服务的企业、机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方的员工、顾问或合作伙伴。15.2第三方介入的情形15.2.1依据本合同约定,项目单位、施工单位或监理单位邀请第三方介入,以提供专业服务、咨询、监督、审计等。15.2.2应合同双方一致同意,由第三方介入协助解决合同履行中的特定问题。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在提供专业服务、咨询、监督、审计等过程中,应尽到专业、谨慎的义务。16.1.2第三方对其提供的服务承担相应的法律责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由合同双方在签订合同时约定,并在合同中明确。16.2.2第三方的责任限额应合理,以覆盖其可能产生的直接经济损失。17.第三方责权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定,独立开展相关工作。17.1.2第三方有权获得合同约定的报酬和费用。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定,提供高质量的服务。17.2.2第三方应遵守国家法律法规,尊重合同双方的合法权益。17.2.3第三方应保守项目秘密,不得泄露给任何第三方。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与项目单位18.1.1第三方应接受项目单位的委托和监督,确保项目顺利实施。18.1.2项目单位有权要求第三方提供工作进展报告和成果。18.2第三方与施工单位18.2.1第三方应对施工单位的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。18.2.2第三方有权对施工单位的施工方案、施工工艺提出建议。18.3第三方与监理单位18.3.1第三方应与监理单位协同工作,共同保障项目质量、进度和安全。18.3.2第三方有权要求监理单位提供相应的支持和服务。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的流程19.1.1项目单位、施工单位或监理单位提出第三方介入的需求,经合同双方同意后,由项目单位与第三方签订服务协议。19.1.2第三方服务协议应与本合同相一致,并作为本合同的附件。19.2第三方介入的费用19.2.1第三方介入的费用由合同双方按照服务协议约定承担。19.2.2第三方介入的费用应合理,包括但不限于第三方服务费用、差旅费用等。19.3第三方介入的效果19.3.1第三方介入应有助于提高项目质量、进度和效益。19.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025下半年四川省广元市利州区人力资源和社会保障局考试招聘21人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年贵州黔南州事业单位面向应征入伍大学毕业生招聘72人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年江苏苏州昆山市千灯镇招聘工作人员38人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年江苏建湖县事业单位招聘拟聘历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年四川省眉山市广播电视台考试招聘10人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年四川泸州市纳溪区事业单位招聘工作人员63人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025上半年四川乐山马边县事业单位招聘工作人员111人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 工业园区土地复垦承诺书
- 通讯网络建设合同审核流程
- 2024年短期借款协议模板详细版版
- Q∕GDW 11311-2021 气体绝缘金属封闭开关设备特高频法局部放电在线监测装置技术规范
- [玻璃幕墙施工方案]隐框玻璃幕墙施工方案
- 中联QY100T汽车吊主臂起重性能表
- 支付宝手持承诺函
- 国航因私免折票系统
- 三相自耦变压器设计模版
- 国家开放大学电大本科《管理案例分析》2023-2024期末试题及答案(试卷代号:1304)
- 生产安全事故的应急救援预案
- 二面角的求法---三垂线法
- 煤矿井下供电设计课件
- 未婚承诺书模板
评论
0/150
提交评论