2024年度城市地下综合管廊基坑支护工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市地下综合管廊基坑支护工程施工合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二条合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任第四条工程质量标准4.1质量要求4.2质量检验4.3质量争议解决第五条合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款节点5.4付款时间第六条工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收程序6.3验收标准6.4验收争议解决第七条施工组织与安全管理7.1施工组织设计7.2安全生产责任制7.3安全生产措施7.4事故处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序第十条合同解除与终止后的处理10.1工程交付10.2质量保证金退还10.3工程款结算10.4其他处理事项第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿第十二条合同解除与终止后的争议处理12.1争议处理方式12.2争议处理机构12.3争议处理程序第十三条合同附件13.1附件清单13.2附件内容第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效日期14.4合同终止日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：城市地下综合管廊建设管理有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：市区街道号乙方地址：市区街道号1.4合同双方联系方式第二条合同标的2.1工程概况工程名称：2024年度城市地下综合管廊基坑支护工程工程地点：市区工程规模：总长度米，基坑深度米工程内容：基坑支护设计、施工及验收2.2工程地点具体工程地点：市区街道号2.3工程规模工程总长度：米基坑深度：米2.4工程内容1.基坑支护设计2.基坑支护施工3.基坑支护验收第三条合同工期3.1工期开始时间工期开始时间：2024年3月1日3.2工期结束时间工期结束时间：2024年12月31日3.3工期延误责任若乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日元计算。第四条工程质量标准4.1质量要求工程质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及甲方提供的工程设计文件要求。4.2质量检验1.施工过程中，乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，并接受甲方质量检验。2.工程竣工后，乙方应提交工程验收申请，甲方应在收到申请后日内进行验收。4.3质量争议解决若工程质量发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款合同总价款：人民币万元整。5.2支付方式1.乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后日内支付相应款项。2.工程竣工验收合格后，乙方提交结算申请，甲方在收到申请后日内支付结算款。5.3付款节点1.施工前期：支付合同总价款的%。2.施工过程中：根据工程进度支付合同总价款的%。3.工程竣工验收合格：支付合同总价款的%。4.工程保修期满：支付合同总价款的%。5.4付款时间付款时间：每月日。第六条工程进度及验收6.1工程进度计划乙方应按照工程进度计划进行施工，并及时向甲方报告工程进度。6.2工程验收程序1.乙方在工程完工后，应向甲方提交工程验收申请。2.甲方在收到验收申请后日内组织验收。3.验收合格后，甲方应在日内支付相应款项。6.3验收标准工程质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及甲方提供的工程设计文件要求。6.4验收争议解决若工程验收发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条施工组织与安全管理7.1施工组织设计乙方应按照工程设计文件和施工规范编制施工组织设计，报甲方审核批准。7.2安全生产责任制1.乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。2.乙方应制定安全生产规章制度，加强施工现场安全管理。7.3安全生产措施1.乙方应采取有效措施，确保施工现场安全。2.乙方应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。7.4事故处理1.事故发生后，乙方应立即组织人员进行抢险救援。2.乙方应按照规定程序报告事故，并配合甲方进行调查处理。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构若双方协商不成，争议应提交至合同签订地的人民法院，由法院进行裁决。8.3争议解决程序1.争议发生后，任何一方应在争议发生之日起日内书面通知对方。2.双方应在收到争议通知之日起日内进行友好协商。3.如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件1.乙方严重违约，经甲方书面通知后日内未予改正。2.甲方因不可抗力原因无法履行合同。3.合同约定的其他解除条件。9.2合同终止条件1.合同约定的工期届满，工程验收合格。2.合同双方协商一致解除合同。3.合同约定的其他终止条件。9.3合同解除与终止程序1.合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商。2.双方应在协商一致的基础上，签署合同解除或终止协议。3.合同解除或终止后，双方应按照协议约定处理相关事宜。第十条合同解除与终止后的处理10.1工程交付合同解除或终止后，乙方应立即完成剩余工程，并确保工程质量。10.2质量保证金退还合同解除或终止后，如无质量问题，甲方应在日内退还乙方质量保证金。10.3工程款结算合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行工程款结算。10.4其他处理事项合同解除或终止后，双方应妥善处理合同涉及的知识产权、技术资料等事宜。第十一条违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定时间完成工程。2.乙方施工质量不符合合同约定标准。3.乙方违反安全生产规定，造成安全事故。4.其他违约情形。11.2违约责任承担1.乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.甲方有权要求乙方承担违约责任，并可采取包括但不限于暂停付款、解除合同等措施。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情形、损失程度等因素确定，双方协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。第十二条合同解除与终止后的争议处理12.1争议解决方式合同解除或终止后的争议，应按照第八条约定的争议解决方式进行解决。12.2争议解决机构合同解除或终止后的争议，应提交至合同签订地的人民法院或双方约定的仲裁机构。12.3争议解决程序争议解决程序同第八条约定的争议解决程序。第十三条合同附件13.1附件清单1.设计文件2.施工图纸3.合同附件协议4.其他相关文件13.2附件内容附件内容应与合同内容一致，作为合同不可分割的一部分。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同约定的工期届满，工程验收合格，且合同双方履行完毕合同约定的义务后，合同终止。14.3合同生效日期本合同自2024年3月1日起生效。14.4合同终止日期合同终止日期为工程验收合格之日或合同约定的其他终止日期。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险机构等。1.2第三方角色第三方在本合同中的作用是辅助合同双方的履约过程，提供专业意见、监督、检测、评估等服务。第二条第三方介入条款2.1第三方介入方式1.监理：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。2.检测：负责对工程材料、设备、施工过程进行检测，确保符合合同及国家标准。3.评估：负责对工程质量、进度、成本等进行评估，提供专业意见。4.保险：为合同双方提供工程保险服务，降低风险。2.2第三方介入程序1.合同签订前，双方应协商确定第三方介入的具体方式和内容。2.合同签订后，双方应共同邀请第三方介入，并签署相关协议。3.第三方介入后，应按照合同约定和协议内容履行职责。第三条甲乙方责任划分3.1甲方责任1.对第三方提供的服务进行监督和指导。2.按时支付第三方服务费用。3.保证第三方工作条件的提供。3.2乙方责任1.配合第三方进行工作，提供必要的资料和条件。2.对第三方的工作提出意见和建议。3.按时完成第三方提出的要求。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义第三方在本合同中的责任限额是指第三方因自身原因导致合同双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定1.第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务质量、合同金额等因素确定。2.第三方责任限额应在合同中明确约定。4.3责任限额的调整1.在合同履行过程中，如第三方责任限额不足以覆盖损失，双方可协商调整责任限额。2.调整后的责任限额应书面通知合同双方，并作为合同附件。第五条第三方权利5.1第三方权利定义第三方权利是指第三方在合同履行过程中享有的合法权益。5.2第三方权利内容1.第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件和资料。2.第三方有权对合同双方的工作提出意见和建议。3.第三方有权要求合同双方按照约定支付服务费用。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是委托与被委托的关系，甲方负责支付第三方服务费用。6.2第三方与乙方的关第三方与乙方之间是服务与被服务的关系，乙方负责配合第三方工作。6.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方是独立的第三方关系，不参与合同双方的利益分配。第七条第三方介入的变更与终止7.1变更合同履行过程中，如需变更第三方介入方式或内容，双方应协商一致，并签署书面变更协议。7.2终止1.第三方介入期间，如出现合同终止情形，双方应按照合同约定处理第三方介入的终止事宜。2.第三方介入终止后，合同双方应按照约定支付第三方服务费用。第八条第三方介入的争议解决1.第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包含工程项目的整体设计、施工图纸、设计说明书等，需满足国家相关设计规范和标准。附件说明：设计文件是工程实施的基础，确保工程质量的关键。2.施工图纸详细要求：施工图纸需清晰、完整，包含施工工艺、材料、尺寸、技术要求等。附件说明：施工图纸是施工人员操作的依据，直接影响施工质量和进度。3.合同附件协议详细要求：包含合同双方对合同条款的补充、修改、变更等内容，需经双方签字盖章。附件说明：合同附件协议是对合同条款的补充和细化，确保合同执行的准确性。4.施工组织设计详细要求：包含施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等，需满足施工要求。附件说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件，确保施工顺利进行。5.安全生产规章制度详细要求：包含安全生产责任制、安全操作规程、事故处理程序等，需符合国家安全生产法规。附件说明：安全生产规章制度是保障施工人员生命财产安全的重要依据。6.质量检验报告详细要求：包含材料、设备、施工过程的质量检验结果，需满足合同及国家标准。附件说明：质量检验报告是评估工程质量的重要依据，确保工程质量达标。7.工程验收报告详细要求：包含工程验收结果、验收意见、验收日期等，需满足合同及国家标准。附件说明：工程验收报告是工程竣工的证明，确保工程质量合格。8.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等，需经双方签字盖章。附件说明：争议解决协议是对争议解决方式的约定，确保争议得到公正解决。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程责任认定标准：乙方未在合同约定工期内完成工程，视为违约。示例说明：乙方应在2024年12月31日前完成工程，但实际完成时间为2025年1月10日，甲方有权要求乙方支付违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定标准责任认定标准：乙方施工质量不符合合同约定标准，视为违约。示例说明：甲方验收发现，乙方施工的某部分工程不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行整改，并承担整改费用。3.乙方违反安全生产规定，造成安全事故责任认定标准：乙方违反安全生产规定，造成安全事故，视为严重违约。示例说明：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，甲方有权要求乙方承担事故责任，并赔偿损失。4.甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定时间支付工程款，视为违约。示例说明：甲方应在工程进度款申请后日内支付款项，但实际支付时间为日后，乙方有权要求甲方支付违约金。5.第三方提供的服务不符合合同约定责任认定标准：第三方提供的服务不符合合同约定，视为违约。示例说明：第三方提供的检测报告显示，工程材料不符合国家标准，甲方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿损失。全文完。2024年度城市地下综合管廊基坑支护工程施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及工期2.4工程质量要求3.工程范围及内容3.1基坑支护设计及施工3.2地下综合管廊主体结构施工3.3工程附属设施施工4.施工图纸及技术规范4.1施工图纸及设计文件4.2技术规范及标准4.3施工图纸及技术规范的变更5.施工组织及进度计划5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3进度调整及延误责任6.施工质量及安全管理6.1施工质量标准6.2质量检测及验收6.3安全生产及文明施工6.4事故处理及应急预案7.材料设备供应7.1材料设备采购及供应7.2材料设备质量及验收7.3材料设备价格及结算8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.2工程款支付节点8.3工程款结算及争议解决9.保修及维修责任9.1保修期限及内容9.2保修责任及费用9.3维修责任及费用10.违约责任10.1违约情形及处理10.2违约金及赔偿10.3争议解决方式11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及修改13.1合同生效条件13.2合同修改及补充13.3合同解除及终止14.其他约定事项14.1通知及送达14.2合同附件及补充协议14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：[甲方全称]甲方地址：[甲方详细地址]乙方：[乙方全称]乙方地址：[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]甲方联系方式：[甲方联系电话]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]乙方联系方式：[乙方联系电话]1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表：[甲方授权代表姓名]甲方授权代表联系方式：[甲方授权代表联系电话]乙方授权代表：[乙方授权代表姓名]乙方授权代表联系方式：[乙方授权代表联系电话]2.工程概况2.1工程名称2024年度城市地下综合管廊基坑支护工程施工2.2工程地点[具体工程地点]2.3工程规模及工期工程规模：[具体工程规模]工期：[具体工期，例如：自2024年1月1日至2024年12月31日]2.4工程质量要求工程质量符合国家现行有关施工质量标准及设计要求，达到合格标准。3.工程范围及内容3.1基坑支护设计及施工包括但不限于：基坑支护设计、施工、监测、验收等。3.2地下综合管廊主体结构施工包括但不限于：主体结构施工、防水施工、管道安装等。3.3工程附属设施施工包括但不限于：照明、通风、消防等附属设施施工。4.施工图纸及技术规范4.1施工图纸及设计文件甲方提供的施工图纸及设计文件应完整、准确，乙方应按照图纸及设计文件进行施工。4.2技术规范及标准施工过程中应遵循国家现行有关技术规范及标准。4.3施工图纸及技术规范的变更施工图纸及技术规范如有变更，由甲方书面通知乙方，乙方应按变更后的图纸及技术规范执行。5.施工组织及进度计划5.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，经甲方批准后执行。5.2施工进度计划乙方应编制详细的施工进度计划，经甲方批准后执行。5.3进度调整及延误责任如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任。6.施工质量及安全管理6.1施工质量标准施工质量应符合国家现行有关施工质量标准及设计要求。6.2质量检测及验收施工过程中应进行质量检测，检测合格后方可进行下一道工序。6.3安全生产及文明施工乙方应确保施工过程中的安全生产及文明施工，防止发生安全事故。7.材料设备供应7.1材料设备采购及供应甲方负责提供工程所需的材料设备，乙方负责采购及供应。7.2材料设备质量及验收提供的材料设备应满足设计要求，乙方负责验收。7.3材料设备价格及结算材料设备价格按市场行情及合同约定执行，结算方式为按实际使用量进行结算。8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式，具体支付节点及比例如下：1.预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的10%。2.进度款：按月进度支付，每月支付上一个月实际完成工程量的70%。3.结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付，金额为合同总额的20%。4.保修金：竣工验收合格后支付，金额为合同总额的10%，保修期满无问题后无息退还。8.2工程款支付节点每个支付节点前，乙方应向甲方提交付款申请，包括工程量清单、进度报告、验收报告等文件。8.3工程款结算及争议解决工程款结算应以实际完成工程量和合同约定为准，如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成，可提交合同约定的争议解决机构仲裁。9.保修及维修责任9.1保修期限及内容本工程保修期为自竣工验收合格之日起两年。保修内容包括但不限于：主体结构、防水层、管道等。9.2保修责任及费用在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相关费用。9.3维修责任及费用保修期内发生的维修费用，由乙方承担，甲方应在收到乙方维修申请后5个工作日内支付。10.违约责任10.1违约情形及处理（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定质量标准施工；（3）乙方未按合同约定时间支付工程款；（4）双方约定的其他违约情形。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约金及赔偿违约金按合同总额的[具体比例]%计算，赔偿损失按实际损失计算。10.3争议解决方式违约争议解决方式同第12条。11.合同解除及终止11.1合同解除条件（1）甲方违约，乙方书面通知甲方解除合同；（2）乙方违约，甲方书面通知乙方解除合同；（3）双方协商一致解除合同；（4）法律法规规定的其他解除情形。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程已全部完成；（2）合同约定的其他终止情形。11.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按合同约定进行工程结算，并处理善后事宜。12.争议解决12.1争议解决方式合同争议解决方式为协商；协商不成，提交[具体仲裁机构]仲裁。12.2争议解决机构[具体仲裁机构名称]12.3争议解决程序仲裁程序按《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。13.合同生效及修改13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同修改及补充本合同如有修改或补充，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。13.3合同解除及终止合同解除或终止后，原合同中未涉及的事项仍有效。14.其他约定事项14.1通知及送达双方的通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.2合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数及效力本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形（1）合同约定需要第三方提供专业服务的；（2）甲乙双方协商一致，需要第三方参与争议解决的；（3）法律法规或政策要求必须引入第三方服务的。15.3第三方介入程序引入第三方服务前，甲乙双方应协商确定第三方服务的具体内容和费用，并签订书面协议。16.第三方责任及权利16.1第三方责任第三方在履行服务过程中，应严格按照法律法规、行业标准及合同约定执行，对因其过错导致的服务瑕疵或损害承担责任。16.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其服务；（2）第三方有权按照合同约定收取服务费用；（3）第三方有权在合同约定范围内对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行服务过程中，因自身过错造成的损失，其应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额约定（1）第三方责任限额为本合同总额的[具体比例]%；（2）第三方责任限额不得超过其收取的服务费用；（3）第三方责任限额不适用于因甲乙双方共同过错造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分（1）甲方负责提供工程所需条件，包括但不限于场地、资料、资金等；（2）乙方负责施工、监理、检测等工作；（3）第三方负责提供专业服务，包括但不限于咨询、监理、检测、评估、仲裁等。18.2责任划分（1）甲方对工程的整体质量、进度和成本承担责任；（2）乙方对施工过程中的质量、进度和成本承担责任；（3）第三方对提供的服务质量、进度和成本承担责任。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更条件引入第三方服务后，如需变更合同内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。19.2合同变更程序（1）甲乙双方书面提出变更申请；（2）第三方书面确认变更；（3）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确变更后的权利义务。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第12条。20.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序同本合同第12条。21.第三方介入后的其他事项21.1保密义务甲乙双方及第三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。21.2合同解除及终止第三方介入后的合同解除及终止程序同本合同第11条。21.3合同附件及补充协议第三方介入后的合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件要求：图纸应完整、准确，标注清晰，符合国家现行相关标准。说明：施工图纸及设计文件是施工过程中必不可少的依据，必须确保其准确性和完整性。2.施工组织设计要求：施工组织设计应详细，包括施工方案、进度计划、质