版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发合同:商业用地开发与建设细节本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同标的概述2.土地使用权及取得2.1土地使用权取得方式2.2土地使用权出让合同2.3土地使用权出让费用及支付方式3.土地规划及设计3.1土地规划审批流程3.2设计方案要求及审批3.3设计变更及调整4.项目开发建设4.1开发建设工期安排4.2工程质量标准4.3工程进度款支付5.商业用地开发5.1商业用地性质及用途5.2商业用地规划及布局5.3商业设施配置及配套6.建设工程合同6.1施工单位选择及合同签订6.2施工图纸及设计文件6.3施工进度及质量监督7.招商引资与运营7.1招商引资政策及措施7.2运营管理团队组建7.3运营模式及收益分配8.工程验收与交付8.1工程验收标准及程序8.2验收不合格的处理8.3工程交付及使用9.产权转移及登记9.1土地及建筑物产权转移9.2产权登记手续及费用9.3产权证照领取及交付10.违约责任及争议解决10.1违约情形及责任承担10.2争议解决方式及程序10.3仲裁或诉讼适用法律11.合同解除与终止11.1合同解除条件及程序11.2合同终止条件及程序11.3合同解除或终止后的处理12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件及日期12.2合同变更程序及条件12.3合同解除程序及条件13.其他约定事项13.1合同附件及补充协议13.2法律法规的适用13.3通知及送达方式14.合同附件14.1附件一:土地使用权出让合同14.2附件二:工程设计方案14.3附件三:建设工程施工合同14.4附件四:招商引资协议14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订时间与地点本合同于2024年3月1日,在市区大厦签订。1.3合同标的概述本合同标的为甲方位于市区地块的商业用地开发与建设。2.土地使用权及取得2.1土地使用权取得方式甲方通过公开招拍挂方式取得乙方拥有的商业用地土地使用权。2.2土地使用权出让合同甲方与乙方签订《土地使用权出让合同》,明确双方的权利和义务。2.3土地使用权出让费用及支付方式甲方按照《土地使用权出让合同》约定的金额和支付期限支付土地使用权出让费用。3.土地规划及设计3.1土地规划审批流程甲方负责办理土地规划审批手续,确保项目符合土地利用总体规划和城市规划要求。3.2设计方案要求及审批甲方委托具有相应资质的设计单位编制设计方案,并经相关部门审批。3.3设计变更及调整设计方案一经审批,未经双方同意不得擅自变更或调整。4.项目开发建设4.1开发建设工期安排项目开发建设工期为自合同签订之日起三年内完成。4.2工程质量标准项目开发建设必须符合国家及地方相关工程质量标准。4.3工程进度款支付甲方按照工程进度支付工程进度款,具体支付比例和节点由双方另行约定。5.商业用地开发5.1商业用地性质及用途商业用地性质为商业用地,用途为商业开发。5.2商业用地规划及布局甲方根据商业用地性质及用途,编制商业用地规划及布局方案。5.3商业设施配置及配套商业设施配置包括但不限于购物中心、办公楼、酒店等,并配套完善的基础设施。6.建设工程合同6.1施工单位选择及合同签订甲方通过公开招标或邀请招标方式选择施工单位,并与施工单位签订《建设工程施工合同》。6.2施工图纸及设计文件施工单位按照经审批的设计方案进行施工,确保施工图纸及设计文件符合要求。6.3施工进度及质量监督甲方对施工进度及质量进行监督,确保项目按期、保质完成。8.工程验收与交付8.1工程验收标准及程序工程验收应按照国家及地方相关工程质量验收标准进行,包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程等分部、分项工程验收。8.2验收不合格的处理若验收不合格,施工单位应在规定时间内进行整改,直至满足验收标准。整改费用由责任方承担。8.3工程交付及使用验收合格后,甲方应向乙方提供工程交付使用手续,乙方应在规定时间内接收并使用。9.产权转移及登记9.1土地及建筑物产权转移在工程交付使用后,甲方将土地及建筑物产权依法转移给乙方。9.2产权登记手续及费用乙方应在收到工程交付使用手续后的三个月内办理产权登记手续,相关费用由乙方承担。9.3产权证照领取及交付产权证照领取后,乙方应及时将产权证照交付甲方。10.违约责任及争议解决10.1违约情形及责任承担任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式及程序发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3仲裁或诉讼适用法律仲裁或诉讼适用中华人民共和国法律。11.合同解除与终止11.1合同解除条件及程序(1)一方严重违约,另一方给予宽限期后仍未改正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。解除合同应按照法定程序进行。11.2合同终止条件及程序合同履行完毕或达到终止条件时,合同自动终止。11.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余事宜,包括但不限于工程款结算、违约责任追究等。12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件及日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序及条件任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。12.3合同解除程序及条件合同解除应按照法定程序进行,任何一方不得擅自解除合同。13.其他约定事项13.1附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2法律法规的适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。13.3通知及送达方式双方通知应以书面形式进行,送达方式包括但不限于挂号信、特快专递、电子邮箱等。14.合同附件14.1附件一:土地使用权出让合同14.2附件二:工程设计方案14.3附件三:建设工程施工合同14.4附件四:招商引资协议14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲、乙双方以外的其他参与合同执行、监督或服务的个人或实体,包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、规范市场行为、提供专业服务。16.第三方介入方式16.1中介服务若甲乙双方同意引入中介服务,中介方应具备相应的资质和信誉,由甲乙双方共同选定。16.2监理服务监理单位应由甲方指定,负责对施工过程进行监督,确保工程质量。16.3评估与咨询服务17.第三方责任与权利17.1责任第三方应承担其在合同中约定的责任,包括但不限于:(1)提供真实、准确、有效的服务;(2)按照合同约定的时间、质量、标准完成工作;(3)保守商业秘密,不得泄露甲乙双方信息。17.2权利第三方享有合同约定的权利,包括但不限于:(1)获得合同约定的报酬;(2)要求甲乙双方履行合同义务;(3)在合同范围内,对甲乙双方进行必要的监督和建议。18.第三方责任限额18.1责任限制第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任,但赔偿总额不得超过合同约定的责任限额。18.2保险第三方应自行购买相应的职业责任保险,以保障其履行合同过程中可能发生的风险。19.第三方介入合同19.1合同签订第三方介入合同由甲乙双方与第三方共同签订,明确各方的权利、义务、责任和风险。19.2合同变更第三方介入合同可根据实际情况进行变更,但变更内容应经甲乙双方及第三方共同协商一致。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方委托的服务提供者,应服从甲方的管理,执行甲方的指令。20.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方接受服务的对象,应尊重乙方的合法权益,执行乙方的合理要求。20.3第三方与甲乙双方的关系第三方在合同履行过程中,应保持中立地位,维护甲乙双方的合法权益,不得偏袒任何一方。21.第三方介入的退出机制21.1第三方退出条件若第三方无法履行合同义务或违反合同约定,甲乙双方可共同决定终止其介入。21.2第三方退出程序第三方退出合同应按照合同约定或法律规定程序进行,确保各方合法权益不受侵害。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入争议解决方式可参照本合同第十条的规定。22.2争议解决程序第三方介入争议解决程序应遵循公平、公正、公开的原则,确保各方合法权益得到保障。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:土地使用权出让合同要求:详细记载土地使用权出让的条件、价格、期限、用途等内容,并由出让方和受让方签字盖章。说明:本附件为甲方取得土地使用权的法律依据。2.附件二:工程设计方案要求:包含项目总体设计、建筑平面图、立面图、剖面图、效果图等,并由设计单位签字盖章。说明:本附件为项目实施的设计依据。3.附件三:建设工程施工合同要求:明确施工范围、工期、质量标准、工程款支付方式等内容,并由施工单位签字盖章。说明:本附件为施工单位施工的法律依据。4.附件四:招商引资协议要求:记载招商引资政策、投资条件、合作方式、收益分配等内容,并由甲乙双方签字盖章。说明:本附件为项目运营的法律依据。5.附件五:其他相关文件要求:包括但不限于环境影响评估报告、安全评估报告、工程监理合同等,具体内容根据项目实际情况确定。说明:本附件为项目实施过程中产生的其他重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付土地使用权出让费用。责任认定标准:甲方应按照合同约定支付土地使用权出让费用,逾期未支付,应向乙方支付违约金。示例:甲方应在合同签订后30日内支付土地使用权出让费用,如逾期未支付,每日应向乙方支付0.5%的违约金。2.违约行为:乙方未按约定完成项目开发建设。责任认定标准:乙方应按照合同约定完成项目开发建设,如未按期完成,应向甲方支付违约金。示例:乙方应在合同约定的工期内完成项目开发建设,如逾期完成,每日应向甲方支付0.5%的违约金。3.违约行为:第三方未按约定提供服务质量。责任认定标准:第三方应按照合同约定提供服务质量,如未达到约定标准,应承担相应的赔偿责任。示例:监理单位未按照合同约定进行监理,导致工程质量不合格,应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:甲乙双方未按约定履行合同变更程序。责任认定标准:甲乙双方在变更合同内容时,应按照合同约定程序进行,否则应承担相应的违约责任。示例:甲乙双方在变更合同内容时,未签订书面变更协议,变更内容无效,应承担相应的违约责任。5.违约行为:甲乙双方未按约定解决争议。责任认定标准:甲乙双方在发生争议时,应按照合同约定方式解决,否则应承担相应的违约责任。示例:甲乙双方在发生争议时,未按照合同约定提交仲裁或诉讼,应承担相应的违约责任。全文完。2024年度房地产开发合同:商业用地开发与建设细节1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目类型2.4项目用地面积2.5项目用地性质3.土地使用及开发3.1土地使用权取得方式3.2土地使用权出让年限3.3土地使用权转让、出租、抵押等限制条件3.4土地开发规划及设计要求3.5土地开发进度及节点4.投资与资金4.1投资总额及资金来源4.2投资分配比例及方式4.3资金使用计划及监管4.4资金支付方式及时间节点5.项目建设5.1建设单位及施工单位5.2建设工程合同5.3建设工程进度及节点5.4建设工程质量及验收标准6.项目配套设施6.1配套设施类型及标准6.2配套设施建设进度及节点6.3配套设施移交及验收7.项目运营与管理7.1项目运营主体7.2项目运营模式及管理职责7.3项目运营费用及收益分配8.合同履行与变更8.1合同履行期限8.2合同履行地点8.3合同变更及解除条件8.4合同争议解决方式9.保密与知识产权9.1保密条款9.2知识产权归属9.3知识产权侵权责任10.违约责任10.1违约情形及处理方式10.2违约金计算标准10.3损害赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期13.其他约定13.1通知与送达13.2合同附件13.3合同份数14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方(投资方)名称:________________________甲方地址:________________________乙方(开发方)名称:________________________乙方地址:________________________1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:________________________联系方式:________________________乙方法定代表人:________________________联系方式:________________________1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。第二条项目概况2.1项目名称项目名称:________________________2.2项目地点项目地点:________________________2.3项目类型项目类型:商业用地开发2.4项目用地面积项目用地面积:____平方米2.5项目用地性质项目用地性质:________________________第三条土地使用及开发3.1土地使用权取得方式乙方以出让方式取得土地使用权。3.2土地使用权出让年限土地使用权出让年限为____年。3.3土地使用权转让、出租、抵押等限制条件未经甲方同意,乙方不得擅自转让、出租、抵押土地使用权。3.4土地开发规划及设计要求土地开发规划及设计要求应符合国家相关法律法规及甲方要求。3.5土地开发进度及节点土地开发进度及节点如下:项目立项:____年____月____日前;土地使用权取得:____年____月____日前;项目开工:____年____月____日前;项目竣工:____年____月____日前。第四条投资与资金4.1投资总额及资金来源项目投资总额为____万元,资金来源为甲方自筹。4.2投资分配比例及方式甲方投资比例____%,乙方投资比例____%。投资分配方式为分期投入。4.3资金使用计划及监管资金使用计划如下:土地使用权取得费用:____万元;建设工程费用:____万元;其他费用:____万元。资金监管由甲方指定专人负责。4.4资金支付方式及时间节点资金支付方式为银行转账,支付时间节点如下:土地使用权取得费用支付:____年____月____日前;建设工程费用支付:____年____月____日前;其他费用支付:____年____月____日前。第五条项目建设5.1建设单位及施工单位建设单位:乙方施工单位:________________________5.2建设工程合同建设单位与施工单位签订建设工程合同,明确双方权利义务。5.3建设工程进度及节点建设工程进度及节点如下:项目开工:____年____月____日前;项目主体结构封顶:____年____月____日前;项目竣工验收:____年____月____日前。5.4建设工程质量及验收标准建设工程质量应符合国家及行业相关标准,验收标准如下:工程质量验收合格;环境保护达标;安全生产无事故。第六条项目配套设施6.1配套设施类型及标准配套设施类型:________________________配套设施标准:________________________6.2配套设施建设进度及节点配套设施建设进度及节点如下:配套设施开工:____年____月____日前;配套设施竣工:____年____月____日前。6.3配套设施移交及验收配套设施建成后,乙方应向甲方移交,并经甲方验收合格。第七条项目运营与管理7.1项目运营主体项目运营主体为乙方。7.2项目运营模式及管理职责项目运营模式:________________________乙方负责项目的日常运营与管理,具体职责如下:项目物业管理;项目市场营销;项目运营维护;项目安全管理。第八条合同履行与变更8.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。8.2合同履行地点合同履行地点为项目所在地。8.3合同变更及解除条件一方违约导致合同无法履行;国家政策法规变化导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。8.4合同争议解决方式合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。第九条保密与知识产权9.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2知识产权归属项目相关知识产权归甲方所有,乙方在项目运营过程中产生的知识产权归乙方所有。9.3知识产权侵权责任如因乙方侵犯他人知识产权导致甲方遭受损失,乙方应承担全部责任。第十条违约责任10.1违约情形及处理方式一方未按合同约定履行义务;一方故意隐瞒重要信息;一方未按合同约定支付费用。违约责任处理方式:违约方应承担违约责任;违约方应支付违约金;违约方应赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件如出现本合同第八条所述的合同解除条件,任何一方有权解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。11.3合同解除与终止后的处理乙方应将项目及配套设施移交给甲方;双方应结清所有未了事项;双方应承担各自的责任。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。第十三条其他约定13.1通知与送达任何一方通知对方,应以书面形式送达,自送达之日起生效。13.2合同附件项目用地合同;建设工程合同;配套设施建设合同;其他相关文件。13.3合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。第十四条合同签署及生效日期本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效,自双方签字盖章之日起正式生效。甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):________________________乙方代表(签字):________________________签订日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,根据本合同的约定或甲乙双方的共同要求,介入合同关系的独立第三方。中介方:提供信息、咨询、协调等服务的机构或个人;监理方:负责对工程建设过程进行监督、检查、验收的机构或个人;设计方:负责项目设计方案的编制和修改的机构或个人;施工方:负责项目施工的机构或个人;材料供应商:提供建筑材料、设备的供应商;其他相关方:根据合同履行需要介入的第三方。2.第三方介入的条件双方同意;第三方具备相应的资质和能力;第三方同意按照本合同及甲乙双方的要求履行职责。3.第三方职责提供专业服务;监督、检查、验收工程建设;协调各方关系;其他双方约定的职责。3.2第三方在履行职责过程中,应遵循诚实信用原则,不得损害甲乙双方的合法权益。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。4.2第三方有权根据本合同和甲乙双方的要求,对项目进行必要的调整和优化。4.3第三方有权要求甲乙双方支付其提供服务的费用。5.第三方责任5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额5.2.1第三方责任限额为本合同金额的____%。5.2.2如第三方责任造成损失超过责任限额,甲乙双方应协商解决超出部分的责任承担。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:第三方对甲方负责,确保其提供的服务符合合同要求;甲方对第三方的选择和监督负有责任。6.2第三方与乙方的划分:第三方对乙方负责,确保其提供的服务符合合同要求;乙方对第三方的选择和监督负有责任。6.3第三方与其他相关方的划分:第三方对其他相关方负责,确保其提供的服务符合合同要求;其他相关方对第三方的选择和监督负有责任。7.第三方介入的合同条款第三方的基本信息;第三方的职责和权利;第三方的责任限额;第三方的费用及支付方式;第三方介入的期限;第三方与其他各方的责任划分;争议解决方式。8.第三方介入的合同变更8.1如需变更第三方介入的合同条款,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。8.2补充协议与本合同具有同等法律效力。9.第三方介入的终止合同履行完毕;双方协商一致解除合同;第三方无法履行职责;出现合同约定的终止条件。9.2第三方介入的终止,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目用地合同要求:详细说明土地使用权出让的具体条款,包括土地用途、面积、年限、出让金等。说明:本附件为土地使用权取得的法律文件,是合同的重要组成部分。2.建设工程合同要求:明确施工单位的责任、工程进度、质量标准、验收程序等。说明:本附件为工程建设过程中的法律文件,确保工程按期、按质完成。3.配套设施建设合同要求:详细规定配套设施的建设标准、进度、验收标准等。说明:本附件为配套设施建设的相关合同,确保配套设施与主体工程同步完成。4.项目设计方案要求:包含项目整体规划、建筑设计、景观设计等。说明:本附件为项目设计依据,确保项目符合规划要求。5.项目施工图纸要求:详细说明施工过程中的技术要求、施工方法等。说明:本附件为施工过程中的技术指导文件,确保施工质量。6.项目预算及资金使用计划要求:详细列出项目总投资、资金来源、资金使用计划等。说明:本附件为项目资金管理的依据,确保资金合理使用。7.项目进度计划要求:明确项目各个阶段的开始和结束时间。说明:本附件为项目进度管理的依据,确保项目按时完成。8.项目验收报告要求:详细记录项目验收的过程和结果。说明:本附件为项目验收的法律文件,确保项目符合质量要求。9.项目运营管理协议要求:明确项目运营主体、运营模式、管理职责等。说明:本附件为项目运营管理的依据,确保项目平稳运营。10.保密协议要求:明确保密内容和保密期限。说明:本附件为保护项目信息的法律文件,确保信息不被泄露。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定履行投资义务责任认定:甲方或乙方未按合同约定支付投资款项,应承担违约责任。示例:甲方未按约定支付投资款,应向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成项目建设责任认定:乙方未按合同约定完成项目建设,应承担违约责任。示例:乙方未按约定完成主体结构封顶,应向甲方支付违约金。3.第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方未按合同约定履行职责,应承担违约责任。示例:监理方未按约定进行监督检查,应向甲乙双方支付违约金。4.甲方或乙方未按合同约定支付费用责任认定:甲方或乙方未按合同约定支付费用,应承担违约责任。示例:甲方未按约定支付设计费,应向设计方支付违约金。5.甲方或乙方未按合同约定提供资料责任认定:甲方或乙方未按合同约定提供资料,应承担违约责任。示例:乙方未按约定提供施工图纸,应向施工单位支付违约金。6.甲方或乙方泄露项目信息责任认定:甲方或乙方泄露项目信息,应承担违约责任。示例:甲方泄露项目商业秘密,应向乙方支付违约金。全文完。2024年度房地产开发合同:商业用地开发与建设细节2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及联系方式1.2合同签订日期及地点1.3合同编号1.4合同生效条件及日期2.土地使用权及开发范围2.1土地使用权取得方式2.2土地使用权期限2.3土地开发范围及用途2.4土地使用条件及限制3.土地价格及支付方式3.1土地价格及计算方法3.2土地价格支付时间及方式3.3付款违约责任4.开发建设方案4.1开发建设内容4.2开发建设进度安排4.3开发建设质量要求4.4开发建设费用预算5.工程设计及施工5.1工程设计要求5.2工程设计费用5.3施工单位选择及资质要求5.4施工合同签订及管理6.工程验收及交付6.1工程验收标准及程序6.2工程验收时间及条件6.3工程交付及使用6.4工程交付后的维护责任7.履约责任及违约责任7.1履约责任7.2违约责任及赔偿7.3违约责任的承担方式8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决途径8.3争议解决费用9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.合同附件及补充协议10.1合同附件清单10.2补充协议签订及效力11.合同变更及修改11.1合同变更条件11.2合同修改程序11.3合同变更及修改的效力12.合同通知及送达12.1通知形式及内容要求12.2送达方式及证明12.3通知送达的效力13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效及终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2法律法规适用14.3合同解释及争议解决14.4合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及联系方式甲方(开发商):[甲方全称]联系方式:[甲方联系电话]乙方(土地使用权人):[乙方全称]联系方式:[乙方联系电话]1.2合同签订日期及地点本合同于2024年[签订日期]在[签订地点]签订。1.3合同编号本合同编号为:[合同编号]1.4合同生效条件及日期本合同自双方签字盖章之日起生效,生效日期为[生效日期]。2.土地使用权及开发范围2.1土地使用权取得方式乙方已依法取得位于[土地位置]的商业用地土地使用权。2.2土地使用权期限土地使用权期限为[土地使用权期限],自[土地使用权起始日期]至[土地使用权终止日期]。2.3土地开发范围及用途乙方同意将上述土地使用权用于[土地开发范围及用途],具体范围为[具体范围描述]。2.4土地使用条件及限制1.4.1不得改变土地用途,未经甲方同意不得转让土地使用权;1.4.2不得占用土地进行违法建设;1.4.3不得损害他人合法权益;1.4.4不得影响公共安全。3.土地价格及支付方式3.1土地价格及计算方法土地总价为人民币[土地总价]元,计算方法为[计算方法描述]。3.2土地价格支付时间及方式1.3.1签订合同之日起[支付时间]内支付总价款的[比例];1.3.2[支付时间]内支付总价款的[比例];1.3.3[支付时间]内支付总价款的[比例];1.3.4[支付时间]内支付总价款的剩余部分。3.3付款违约责任若乙方未按约定时间支付土地总价款,应向甲方支付违约金,违约金为未付款项的[违约金比例]。4.开发建设方案4.1开发建设内容4.1.1土地平整;4.1.2建设基础设施;4.1.3建设商业建筑;4.1.4公共配套设施建设。4.2开发建设进度安排开发建设进度安排如下:4.2.1土地平整:[完成时间];4.2.2基础设施建设:[完成时间];4.2.3商业建筑建设:[完成时间];4.2.4公共配套设施建设:[完成时间]。4.3开发建设质量要求开发建设质量应符合国家及地方相关标准,具体质量要求详见附件。4.4开发建设费用预算开发建设费用预算为人民币[预算总额]元,具体费用构成详见附件。5.工程设计及施工5.1工程设计要求5.1.1设计方案应符合国家及地方相关标准;5.1.2设计文件应齐全、完整;5.1.3设计文件应经甲方审核批准。5.2工程设计费用工程设计费用为人民币[设计费用]元,由乙方支付。5.3施工单位选择及资质要求施工单位应具备相应的资质等级,具体要求详见附件。5.4施工合同签订及管理乙方应与施工单位签订施工合同,并按照合同约定进行施工管理。8.争议解决方式8.1争议解决原则本合同的争议解决应遵循平等、自愿、公平、公正的原则。8.2争议解决途径双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会名称]仲裁。8.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1甲方未按约定提供土地使用权;9.1.2乙方未按约定支付土地总价款;9.1.3因不可抗力导致合同无法履行;9.1.4双方协商一致决定解除合同。9.2合同终止条件9.2.1土地使用权期限届满;9.2.2合同约定的终止条件成就;9.2.3因不可抗力导致合同无法履行且无法恢复。9.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即采取措施处理已发生的事项,包括但不限于:9.3.1甲方退还乙方已支付的土地总价款;9.3.2双方应相互返还因合同履行而产生的财产;9.3.3解决因合同解除或终止而产生的其他问题。10.合同附件及补充协议10.1合同附件清单10.1.1土地使用权证;10.1.2土地使用权出让合同;10.1.3开发建设方案;10.1.4工程设计文件;10.1.5其他双方认为必要的文件。10.2补充协议签订及效力双方可就合同内容进行补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.合同变更及修改11.1合同变更条件11.1.1因法律法规变化导致合同内容需要调整;11.1.2双方协商一致决定变更合同。11.2合同修改程序合同变更应经双方书面同意,并签署书面修改协议。11.3合同变更及修改的效力合同变更及修改协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。12.合同通知及送达12.1通知形式及内容要求通知应以书面形式发出,内容应包括通知事由、送达地址、接收人等信息。12.2送达方式及证明12.2.1邮寄;12.2.2专人递送;12.2.3电子邮件;12.2.4其他双方认可的送达方式。12.3通知送达的效力通知自送达之日起生效,如因送达地址不详或其他原因导致通知未能送达,视为已送达。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1土地使用权期限届满;13.2.2合同约定的终止条件成就;13.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同生效及终止后的处理合同终止后,双方应立即采取措施处理已发生的事项,包括但不限于:13.3.1甲方退还乙方已支付的土地总价款;13.3.2双方应相互返还因合同履行而产生的财产;13.3.3解决因合同终止而产生的其他问题。14.其他约定事项14.1不可抗力条款本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。14.2法律法规适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同解释及争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4合同份数及保管本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。双方应妥善保管合同文本。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、勘察设计单位、施工方、材料供应商等。1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,甲方或乙方邀请或委托第三方提供专业服务或履行特定职责。2.第三方责任限额2.1第三方在本合同项下的责任限额,应根据其提供的服务或履行的职责,由双方在合同中明确约定。2.2第三方责任限额包括但不限于:2.1.1第三方提供的服务或履行的职责产生的直接经济损失;2.1.2第三方违反合同约定给甲方或乙方造成的间接经济损失;2.1.3第三方违反法律法规给甲方或乙方造成的损失。3.第三方责任界定3.1.1第三方提供的服务或履行的职责符合合同约定;3.1.2第三方在提供服务或履行职责过程中,因故意或重大过失导致甲方或乙方损失;3.1.3第三方违反法律法规导致甲方或乙方损失。4.第三方介入的流程4.1第三方介入的流程如下:4.1.2双方协商确定第三方的选择及服务内容;4.1.3双方签订与第三方相关的协议或合同;4.1.4第三方按照协议或合同约定履行职责。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与其他各方的责任划分如下:5.1.1甲方与乙方之间的权利义务关系,由本合同约定;5.1.2第三方与甲方之间的权利义务关系,由双方签订的协议或合同约定;5.1.3第三方与乙方之间的权利义务关系,由双方签订的协议或合同约定。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1.1第三方介入的目的和必要性;6.1.2第三方的资质要求和选择标准;6.1.3第三方的服务内容和质量标准;6.1.4第三方的责任范围和责任限额;6.1.5第三方的费用及支付方式;6.1.6第三方的保密义务;6.1.7第三方介入的时间安排和进度要求。7.第三方责任追究7.1如第三方在提供服务或履行职责过程中出现违约行为,甲方或乙方有权追究其违约责任。7.2追究第三方责任的具体方式包括但不限于:7.2.1要求第三方承担违约责任;7.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论