2024版回迁户购房文化传承合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版回迁户购房文化传承合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2回迁户信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.购房政策与条件3.1购房资格3.2购房流程3.3购房价格3.4付款方式4.文化传承内容4.1文化传承目标4.2文化传承方式4.3文化传承责任5.回迁户权益保障5.1房屋产权5.2居住权5.3使用权5.4传承权6.房屋交付与验收6.1房屋交付时间6.2房屋验收标准6.3验收流程7.违约责任7.1开发商违约责任7.2回迁户违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同附件10.1附件一：房屋买卖合同10.2附件二：文化传承协议10.3附件三：相关法律法规11.合同签订与备案11.1合同签订时间11.2合同备案机构12.其他约定事项12.1违约金12.2不可抗力12.3通知与送达13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件14.合同解除后的处理事宜14.1房屋产权处理14.2文化传承事项处理14.3费用结算与退还第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称：__________1.1.2开发商法定代表人：__________1.1.3开发商地址：__________1.1.4开发商联系电话：__________1.2回迁户信息1.2.1回迁户姓名：__________1.2.2回迁户身份证号码：__________1.2.3回迁户地址：__________1.2.4回迁户联系电话：__________2.项目概况2.1项目名称：__________2.2项目地点：__________2.3项目规模：__________2.4项目性质：__________3.购房政策与条件3.1购房资格3.1.1回迁户须符合国家及地方关于购房的相关政策规定。3.1.2回迁户须提供有效的身份证明、户籍证明等材料。3.2购房流程3.2.1回迁户需按照开发商提供的购房流程进行操作。3.2.2开发商应在规定时间内完成购房合同的签订。3.3购房价格3.3.1购房价格按政府批准的价格执行。3.3.2购房价格包括房屋本身价格及政府规定的各项税费。3.4付款方式3.4.1回迁户可分期付款或一次性付款。3.4.2分期付款的具体期限及金额由双方协商确定。4.文化传承内容4.1文化传承目标4.1.1传承当地特色文化，弘扬民族精神。4.1.2提升居民文化素质，营造和谐社区氛围。4.2文化传承方式4.2.1定期举办文化活动，如传统节日庆典、民俗表演等。4.2.2建立社区文化中心，提供文化交流平台。4.3文化传承责任4.3.1开发商负责提供必要的场地、设施及资金支持。4.3.2回迁户积极参与文化活动，共同传承文化。5.回迁户权益保障5.1房屋产权5.1.1回迁户拥有房屋的完全产权。5.1.2开发商确保房屋产权合法、有效。5.2居住权5.2.1回迁户享有房屋的居住权。5.2.2开发商不得随意侵占回迁户的居住权。5.3使用权5.3.1回迁户有权对房屋进行合理使用。5.3.2回迁户不得擅自改变房屋结构。5.4传承权5.4.1回迁户有权将房屋及文化传承权利转让给他人。5.4.2转让需经开发商同意，并遵守相关法律法规。6.房屋交付与验收6.1房屋交付时间6.1.1开发商应在合同约定的时间内完成房屋建设。6.1.2房屋交付时间以政府审批时间为准。6.2房屋验收标准6.2.1房屋质量应符合国家标准。6.2.2房屋设施设备齐全，功能正常。6.3验收流程6.3.1回迁户应在规定时间内对房屋进行验收。6.3.2验收合格后，双方签订房屋交付确认书。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后30日内开始协商。8.2.2如协商未果，任何一方可向人民法院提起诉讼。9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.1.1双方签署合同并加盖公章。9.1.2合同经双方签字盖章后生效。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的期限届满。9.2.2合同因双方协商一致解除。9.2.3因不可抗力导致合同无法履行。10.合同附件10.1附件一：房屋买卖合同10.2附件二：文化传承协议10.3附件三：相关法律法规11.合同签订与备案11.1合同签订时间11.1.1合同签订时间为____年____月____日。11.2合同备案机构11.2.1合同应在签订后____个工作日内向当地房地产管理部门备案。12.其他约定事项12.1违约金12.1.1若一方违约，应向守约方支付相当于违约部分金额____%的违约金。12.2不可抗力12.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2.2发生不可抗力事件时，双方应相互理解，并协商解决合同履行问题。12.3通知与送达12.3.1任何一方变更地址、联系方式等，应及时通知对方。12.3.2通知应以书面形式进行，并视为送达。13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更。13.2合同解除条件13.2.1合同约定的解除条件成就。13.2.2因不可抗力导致合同无法履行。14.合同解除后的处理事宜14.1房屋产权处理14.1.1合同解除后，房屋产权归开发商所有。14.2文化传承事项处理14.2.1合同解除后，文化传承协议终止，双方不再承担相关责任。14.3费用结算与退还14.3.1合同解除后，双方应进行费用结算。14.3.2应退还的费用应在合同解除后____个工作日内退还给回迁户。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义1.1.1本合同所指第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理公司等，具备相应的资质和业务能力。1.2第三方介入条件1.2.1合同双方一致同意，或根据合同约定，引入第三方参与合同履行的相关环节。2.第三方责任限额2.1责任限额定义2.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身过错造成合同一方损失的，第三方应承担的最高赔偿责任。2.2责任限额确定2.2.1第三方责任限额由合同双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确。2.3责任限额调整2.3.1在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，需经合同双方书面同意。3.第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权按照合同约定和自身职责，参与合同履行的相关环节。3.2第三方义务3.2.1第三方应遵守国家法律法规，遵守合同约定，诚实守信，履行合同义务。3.3第三方责任3.3.1第三方在履行合同过程中，因自身过错造成合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1开发商与第三方4.1.1开发商负责与第三方签订合作协议，明确双方的权利义务。4.1.2开发商应监督第三方履行合同，确保其符合合同要求。4.2回迁户与第三方4.2.1回迁户有权要求第三方提供相关服务，并对服务质量进行监督。4.2.2回迁户应配合第三方进行相关服务，并承担相应的费用。4.3第三方与开发商4.3.1第三方应按照合同约定，向开发商提供相应的服务。4.3.2第三方在履行合同过程中，如需调整服务内容或方式，应与开发商协商一致。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1额外条款a)第三方应向合同双方提供真实、准确、完整的报告或意见；b)第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规和行业规范；c)第三方应保护合同双方的商业秘密和隐私。5.2额外说明5.2.1第三方介入后，合同双方应共同监督第三方的履约情况，确保合同目的的实现。5.2.2如第三方未能履行合同义务，合同双方有权要求第三方承担相应的责任。5.2.3合同双方应就第三方介入后的争议解决方式达成一致。6.第三方责任承担6.1责任承担原则6.1.1第三方在履行合同过程中，因自身过错造成合同一方损失的，应按照合同约定和法律规定承担赔偿责任。6.2责任承担方式6.2.1第三方责任承担方式包括但不限于：a)约定赔偿；b)损害赔偿；c)赔偿金支付。6.3责任承担期限6.3.1第三方责任承担期限自合同履行完毕之日起计算，最长不超过____年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋买卖合同详细要求：包括房屋买卖双方的基本信息、房屋基本情况、交易价格、付款方式、房屋交付时间、违约责任等条款。附件说明：作为本合同附件，是房屋买卖关系的基础文件。2.附件二：文化传承协议详细要求：包括文化传承的具体内容、方式、责任、经费来源、实施期限等条款。附件说明：作为本合同附件，是文化传承活动的具体实施文件。3.附件三：相关法律法规详细要求：列出与合同相关的国家法律法规、政策文件等。附件说明：作为本合同附件，是合同执行的法律依据。4.附件四：购房资格证明详细要求：包括回迁户的身份证、户籍证明等材料。附件说明：作为本合同附件，是回迁户购房资格的证明文件。5.附件五：房屋验收报告详细要求：包括房屋验收的时间、地点、验收人、验收结果等。附件说明：作为本合同附件，是房屋验收合格的证明文件。6.附件六：违约金支付凭证详细要求：包括违约金支付的时间、金额、支付方式等。附件说明：作为本合同附件，是违约金支付的证据。7.附件七：第三方合作协议详细要求：包括第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等条款。附件说明：作为本合同附件，是第三方参与合同履行的具体协议。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、程序、地点等。附件说明：作为本合同附件，是解决合同履行过程中争议的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1开发商违约未按约定时间交付房屋房屋质量不符合约定标准未按约定提供相关配套设施1.2回迁户违约未按约定支付购房款故意破坏房屋或配套设施违反合同约定的使用规则2.责任认定标准2.1开发商违约责任未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向回迁户支付____%的违约金。房屋质量不符合约定标准，开发商应负责修复或退还购房款。2.2回迁户违约责任未按约定支付购房款，每逾期一日，应向开发商支付____%的违约金。故意破坏房屋或配套设施，回迁户应承担修复费用。3.违约示例说明3.1开发商未按约定时间交付房屋开发商应向回迁户支付____日违约金，共计____元。3.2回迁户未按约定支付购房款回迁户应向开发商支付____日违约金，共计____元。全文完。2024版回迁户购房文化传承合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2相关术语解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.购房条件3.1购房资格3.2购房款项3.3购房面积4.房屋交付4.1交付时间4.2交付条件4.3交付流程5.文化传承要求5.1文化传承内容5.2文化传承方式5.3文化传承责任6.维修与保养6.1房屋维修责任6.2设施设备维修6.3保养义务7.物业管理7.1物业管理服务内容7.2物业管理费用7.3物业管理责任8.履约保证8.1履约保证书8.2履约保证期限8.3履约保证责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效效力13.其他约定13.1合同附件13.2合同变更13.3合同解除14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同所指“回迁户购房文化传承合同”是指甲方（回迁户）与乙方（开发商）就甲方购买乙方开发的房产，并承诺在购房后对所购房产及其周边环境进行文化传承活动的协议。1.2相关术语解释（1）“回迁户”指因城市规划、基础设施建设等原因，原居住在甲方开发的房产区域内，根据政府安置政策，获得回迁资格的住户。（2）“文化传承活动”指甲方在购房后，对所购房产及其周边环境进行的历史文化、民俗风情、传统技艺等方面的保护、传承和弘扬活动。2.合同双方2.1甲方信息（1）姓名：_________（2）身份证号码：_________（3）联系方式：_________2.2乙方信息（1）名称：_________（2）法定代表人：_________（3）联系方式：_________3.购房条件3.1购房资格甲方须具备合法的回迁资格，并已取得相关政府部门批准的回迁文件。3.2购房款项甲方应在合同签订之日起____个工作日内，支付全部购房款项。3.3购房面积甲方所购房产面积为____平方米，具体位置见附件。4.房屋交付4.1交付时间乙方应在合同签订之日起____个工作日内，将房屋交付给甲方。4.2交付条件交付的房屋应符合国家相关建筑标准和质量要求，并经验收合格。4.3交付流程（1）乙方在交付房屋前，应通知甲方验收；（2）甲方应在接到通知后____个工作日内进行验收；（3）验收合格后，双方签署房屋交付确认书。5.文化传承要求5.1文化传承内容（1）维护和保护房屋的历史风貌；（2）传承和弘扬当地民俗风情；（3）保护和传承传统技艺。5.2文化传承方式（1）举办文化节庆活动；（2）设立文化展示馆；（3）开展文化培训课程。5.3文化传承责任甲方应对其开展的文化传承活动承担相应责任，确保活动的顺利进行。6.维修与保养6.1房屋维修责任房屋在保修期内出现的质量问题，由乙方负责维修。6.2设施设备维修房屋内的设施设备出现故障，甲方应联系乙方进行维修。6.3保养义务甲方应定期对房屋及其设施设备进行保养，确保其正常运行。8.履约保证8.1履约保证书甲方应在合同签订之日起____个工作日内，向乙方提供由其认可的金融机构出具的履约保证书。8.2履约保证期限履约保证书的期限自合同签订之日起至合同约定的购房款项支付完毕之日止。8.3履约保证责任若甲方未按合同约定履行购房款项支付义务，乙方有权要求甲方履行履约保证书中的保证责任。9.违约责任9.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付购房款项；（2）乙方未按合同约定交付房屋；（3）任何一方违反合同约定的其他义务。9.2违约责任承担（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金为____元；（2）守约方有权解除合同，并要求违约方承担合同解除后的损失。9.3违约赔偿（1）违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失；（2）违约方应赔偿守约方因违约所造成的间接经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）仲裁委员会；（2）合同签订地的人民法院。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。11.合同生效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间本合同自____年____月____日起生效。11.3合同生效效力本合同生效后，对双方具有法律约束力。12.其他约定12.1合同附件（1）房屋买卖合同；（2）房屋交付确认书；（3）履约保证书。12.2合同变更本合同在履行过程中，如需变更，应由双方协商一致，并以书面形式作出变更。12.3合同解除（1）如一方违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同；（3）合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。13.合同签署13.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为____。13.3签署人员（1）甲方代表：_________（2）乙方代表：_________14.合同附件14.1附件一：房屋买卖合同14.2附件二：房屋交付确认书14.3附件三：履约保证书第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所指“第三方”是指除甲方、乙方以外的，参与本合同履行过程中，提供专业服务或具有特定职能的独立主体，包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所等。15.2第三方介入范围（1）提供房产评估、监理等服务；（2）协助合同签订与履行；（3）提供法律咨询与纠纷调解；（4）执行合同约定的其他任务。16.第三方介入的审批程序16.1甲方介入审批甲方需在第三方介入前，向乙方提交第三方介入申请，并说明介入理由和预期效果。16.2乙方介入审批乙方应在收到甲方介入申请之日起____个工作日内，对甲方提出的第三方介入申请进行审批。16.3第三方介入同意若乙方同意第三方介入，双方应共同与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。17.第三方介入的费用承担17.1费用承担原则（1）若第三方介入由甲方发起，相关费用由甲方承担；（2）若第三方介入由乙方发起，相关费用由乙方承担；（3）若第三方介入由双方共同发起，相关费用由双方按比例承担。17.2费用支付方式第三方介入费用应按照服务协议约定的支付方式进行支付。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同所指“责任限额”是指第三方因履行服务协议而产生的，对甲方、乙方或合同标的物造成的损失，第三方应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定（1）第三方责任限额由双方在服务协议中约定；（2）若服务协议未约定责任限额，则以合同标的物价值的____%为基准。18.3责任限额执行第三方在履行服务协议过程中，若造成甲方、乙方或合同标的物的损失，应按照约定的责任限额承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的权利义务划分19.1第三方与甲方（1）第三方应遵守本合同及服务协议的约定，履行相关义务；（2）甲方有权要求第三方按照合同约定提供服务，并对第三方服务进行监督；（3）甲方有权对第三方服务提出意见和建议。19.2第三方与乙方（1）第三方应遵守本合同及服务协议的约定，履行相关义务；（2）乙方有权要求第三方按照合同约定提供服务，并对第三方服务进行监督；（3）乙方有权对第三方服务提出意见和建议。19.3第三方与其他各方（1）第三方应与其他各方保持沟通，确保服务的一致性和有效性；（2）第三方在履行服务过程中，应尊重其他各方的合法权益；（3）第三方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。20.第三方介入的终止20.1终止条件（1）服务协议约定的服务期限届满；（2）合同履行完毕或解除；（3）第三方因自身原因无法继续履行服务协议；（4）其他双方同意终止的情形。20.2终止程序（1）提前通知其他各方；（2）清理遗留事项；（3）办理相关手续；（4）支付未结费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同详细要求：包含房屋基本情况、买卖双方信息、购房款项、交付条件等。说明：本附件为合同主体部分，是合同的核心内容。2.屋屋交付确认书详细要求：确认房屋交付日期、房屋状况、交付流程等。说明：本附件用于证明房屋已按约定交付，并确认交付时的房屋状况。3.履约保证书详细要求：保证书应明确保证人、保证内容、保证期限等。说明：本附件作为甲方履约的担保，确保甲方履行合同义务。4.第三方服务协议详细要求：明确第三方服务内容、服务期限、费用、责任等。说明：本附件用于规范第三方在合同履行过程中的权利和义务。5.争议解决协议详细要求：约定争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明：本附件用于明确双方在发生争议时的解决途径。6.附件一：房屋产权证复印件详细要求：提供房屋产权证的复印件，证明房屋所有权。说明：本附件用于证明甲方对房屋享有所有权。7.附件二：房屋测绘报告详细要求：提供房屋测绘报告，证明房屋面积和结构。说明：本附件用于证明房屋的实际面积和结构。8.附件三：房屋维修保养记录详细要求：记录房屋维修保养情况，确保房屋质量。说明：本附件用于证明房屋的维修保养情况，保障房屋使用安全。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付购房款项；乙方未按合同约定交付房屋；第三方未按服务协议提供约定服务；任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准：甲方违约：应向乙方支付违约金，违约金为____元；乙方违约：应向甲方支付违约金，违约金为____元；第三方违约：应按照服务协议约定的责任限额承担赔偿责任。3.违约责任示例：甲方未在合同约定的时间内支付购房款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为购房款项的____%；乙方未在合同约定的时间内交付房屋，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为房屋价值的____%；第三方未按服务协议提供约定服务，造成甲方、乙方或合同标的物损失的，第三方应按照约定的责任限额承担赔偿责任。全文完。2024版回迁户购房文化传承合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2文化传承含义2.合同双方信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.购房主体3.1甲方购房资格3.2乙方购房资格4.购房项目4.1项目基本情况4.2项目位置及环境5.购房价格及支付方式5.1购房总价5.2付款方式及期限6.文化传承内容6.1文化传承项目6.2文化传承形式7.文化传承实施7.1实施期限7.2实施主体8.文化传承保障措施8.1质量保障8.2安全保障9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：购房合同12.2附件二：文化传承方案13.合同变更与解除13.1合同变更13.2合同解除14.其他约定事项14.1通知送达方式14.2合同签署及日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1本合同中“回迁户”指原住民在拆迁过程中获得回迁资格的居民。1.1.2本合同中“购房”指购买回迁户提供的房产。1.1.3本合同中“文化传承”指对特定历史、文化、民俗等的保护和传承活动。2.合同双方信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称：_______2.1.2甲方地址：_______2.1.3甲方联系人：_______2.1.4甲方联系电话：_______2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称：_______2.2.2乙方地址：_______2.2.3乙方联系人：_______2.2.4乙方联系电话：_______3.购房主体3.1甲方购房资格3.1.1甲方具备购房资格，并已获得相关部门的批准。3.1.2甲方同意按照本合同约定购买乙方提供的房产。3.2乙方购房资格3.2.1乙方具备购房资格，并已获得相关部门的批准。3.2.2乙方同意按照本合同约定出售房产给甲方。4.购房项目4.1项目基本情况4.1.1项目名称：_______4.1.2项目地址：_______4.1.3项目性质：_______4.2项目位置及环境4.2.1项目位于_______，交通便利，周边配套设施齐全。4.2.2项目周边环境优美，空气质量良好。5.购房价格及支付方式5.1购房总价5.1.1甲方同意以人民币_______万元购买乙方提供的房产。5.2付款方式及期限5.2.1甲方应在合同签订之日起_______日内支付购房总价的首付款，即人民币_______万元。5.2.2甲方应在合同签订之日起_______日内支付购房总价尾款，即人民币_______万元。6.文化传承内容6.1文化传承项目6.1.1乙方承诺在项目开发过程中，对原有文化进行保护和传承。6.1.2文化传承项目包括但不限于：_______6.2文化传承形式6.2.2乙方将设立专门的部门或机构负责文化传承工作的实施。7.文化传承实施7.1实施期限7.1.1乙方应在项目开发过程中，自合同签订之日起_______年内完成文化传承工作。7.2实施主体7.2.1乙方作为文化传承的实施主体，负责组织、协调和实施相关文化传承活动。8.文化传承保障措施8.1质量保障8.1.1乙方应确保文化传承项目符合国家相关标准和规范。8.1.2乙方应定期对文化传承项目进行质量检查，确保其质量符合要求。8.2安全保障8.2.1乙方应采取必要的安全措施，确保文化传承活动的安全进行。8.2.2乙方应对参与文化传承活动的人员进行安全培训，提高其安全意识。9.违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按时支付购房款的，应向乙方支付_______%的违约金。9.1.2甲方违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按时完成文化传承项目的，应向甲方支付_______%的违约金。9.2.2乙方违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构：_______仲裁委员会。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1双方协商一致解除本合同。11.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.2.3一方违约，另一方依法解除合同。12.合同附件12.1附件一：购房合同12.1.1购房合同具体条款详见附件一。12.2附件二：文化传承方案12.2.1文化传承方案具体内容详见附件二。13.合同变更与解除13.1合同变更13.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。13.2合同解除13.2.1双方协商一致解除合同。13.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。13.2.3一方违约，另一方依法解除合同。14.其他约定事项14.1通知送达方式14.1.1双方之间的通知应以书面形式送达，送达地址为合同中约定的地址。14.2合同签署及日期14.2.1本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指在甲乙双方协商一致的情况下，介入合同履行过程中的任何非合同主体的个人或单位，包括但不限于中介机构、评估机构、监理单位等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于提供专业服务、进行项目评估、监督工程质量、协调双方关系等。15.3第三方介入条件15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。16.第三方权利和义务16.1第三方权利16.1.1第三方有权根据介入协议的约定，独立履行其职责。16.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。16.2第三方义务16.2.1第三方应按照介入协议的约定，履行其职责，确保合同履行的顺利进行。16.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在介入协议中约定，一般不超过合同总金额的_______%。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系基于介入协议，甲方应配合第三方的合理要求，并提供必要的信息和资料。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系基于介入协议，乙方应配合第三方的合理要求，并提供必要的信息和资料。18.3第三方与其他各方的关系18.3.1第三方与合同中未直接参与介入的其他各方（如