2024土方班组劳务分包合同-智慧城市建设项目3篇_第1页
2024土方班组劳务分包合同-智慧城市建设项目3篇_第2页
2024土方班组劳务分包合同-智慧城市建设项目3篇_第3页
2024土方班组劳务分包合同-智慧城市建设项目3篇_第4页
2024土方班组劳务分包合同-智慧城市建设项目3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024土方班组劳务分包合同——智慧城市建设项目本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2词语及缩略语解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程内容及要求4.1工程范围4.2工程质量要求4.3工程进度要求5.工程施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工安全管理5.3施工现场管理6.劳务分包费用6.1劳务分包总价6.2劳务分包单价6.3劳务分包支付方式6.4劳务分包支付期限7.工程变更与调整7.1工程变更程序7.2工程变更内容7.3工程变更费用8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3保密期限11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他约定12.1其他约定事项12.2不可抗力条款13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“土方班组”指具备土方施工资质,承担本工程土方施工任务的班组。1.1.2“智慧城市建设项目”指本合同约定的具体工程项目名称。1.1.3“工程地点”指本合同约定的具体施工地点。1.1.4“工程规模”指本合同约定的工程量及施工范围。1.1.5“工程类型”指本合同约定的工程类别,如道路、桥梁、绿化等。1.2词语及缩略语解释1.2.1“劳务分包总价”指本合同约定的土方班组劳务分包总费用。1.2.2“劳务分包单价”指本合同约定的土方班组劳务分包每单位工程量的费用。1.2.3“劳务分包支付方式”指本合同约定的劳务分包费用支付的具体方式,如按月支付、按工程进度支付等。1.2.4“劳务分包支付期限”指本合同约定的劳务分包费用支付的具体期限。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称:[分包方名称]2.1.2分包方地址:[分包方地址]2.1.3分包方联系人:[分包方联系人]2.1.4分包方联系电话:[分包方联系电话]2.2总包方信息2.2.1总包方名称:[总包方名称]2.2.2总包方地址:[总包方地址]2.2.3总包方联系人:[总包方联系人]2.2.4总包方联系电话:[总包方联系电话]3.工程概况3.1工程名称:智慧城市建设项目3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模]3.4工程类型:[工程类型]4.工程内容及要求4.1工程范围:[工程范围]4.2工程质量要求:[工程质量要求]4.3工程进度要求:[工程进度要求]5.工程施工组织与管理5.1施工组织设计:[施工组织设计]5.2施工安全管理:[施工安全管理]5.3施工现场管理:[施工现场管理]6.劳务分包费用6.1劳务分包总价:[劳务分包总价]6.2劳务分包单价:[劳务分包单价]6.3劳务分包支付方式:[劳务分包支付方式]6.4劳务分包支付期限:[劳务分包支付期限]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1发生争议时,双方应立即停止争议行为,并书面通知对方。8.2.2双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商。8.2.3如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构8.3.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致,可以解除合同。9.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可解除合同。9.2合同解除程序9.2.1解除合同前,双方应书面通知对方。9.3合同终止条件9.3.1工程验收合格,且双方已完成合同约定的各项义务。9.3.2合同约定的期限届满,且双方已完成合同约定的各项义务。9.4合同终止程序9.4.1合同终止前,双方应书面通知对方。10.保密条款10.1保密信息范围10.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密和其他保密信息。10.2保密义务10.2.1双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务。10.2.2双方不得向任何第三方泄露或披露保密信息。10.3保密期限10.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。11.2.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.其他约定12.1其他约定事项12.1.1双方对本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。12.2不可抗力条款12.2.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。12.2.2发生不可抗力事件时,双方应尽力减轻损失,并及时通知对方。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同即生效。13.2合同终止条件13.2.1工程验收合格,且双方已完成合同约定的各项义务。13.2.2合同约定的期限届满,且双方已完成合同约定的各项义务。13.3合同终止程序13.3.1合同终止前,双方应书面通知对方。14.合同附件14.1.1施工组织设计14.1.2劳务分包费用清单14.1.3争议解决协议14.1.4保密协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同执行过程中,由甲乙双方共同认可并介入合同履行的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、审计方、评估方、技术支持方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够履行其职责。16.第三方职责16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因其自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。16.1.2第三方责任限额不得超过其接受委托时的保证金金额。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合作协议和本合同的规定,对合同执行情况进行监督和检查。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以履行其职责。16.3第三方义务16.3.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行其监督、检查和协助的义务。16.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露或用于不正当目的。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的权利义务关系17.1.1第三方与甲方的关系基于合作协议和本合同,甲方应遵守合作协议的约定,并配合第三方的监督和检查工作。17.1.2第三方在履行职责过程中,如发现甲方存在违反本合同的行为,有权要求甲方改正,并报告给甲方。17.2第三方与乙方的权利义务关系17.2.1第三方与乙方的关系基于合作协议和本合同,乙方应遵守合作协议的约定,并配合第三方的监督和检查工作。17.2.2第三方在履行职责过程中,如发现乙方存在违反本合同的行为,有权要求乙方改正,并报告给乙方。17.3第三方与甲乙双方的关系17.3.1第三方作为甲乙双方的共同参与者,应维护合同的公平性和双方的合法权益。17.3.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入后的合同变更18.1.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式进行。18.1.2合同变更应包括但不限于工作范围、费用、支付方式、责任等内容的调整。19.第三方介入的额外责任19.1第三方介入后,如因第三方自身原因导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应的责任。19.2第三方介入后,甲乙双方应按照合作协议和本合同的约定,对第三方的行为进行监督和管理。20.第三方介入的额外费用20.1第三方介入产生的相关费用,由甲乙双方在合作协议中约定。20.2第三方介入产生的费用,应在合同约定的支付期限内支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等内容。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需详细说明施工方法、施工顺序、施工工艺等。2.附件二:劳务分包费用清单详细要求:列出劳务分包的总价、单价、支付方式、支付期限等详细信息。说明:费用清单是劳务分包合同的重要组成部分,需确保费用的准确性和透明度。3.附件三:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序、机构等。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中争议的重要依据。4.附件四:保密协议详细要求:规定保密信息的范围、保密义务、保密期限等。说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要文件。5.附件五:第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的条件、职责、权利义务、责任限额等。说明:第三方合作协议是明确第三方角色和责任的文件。6.附件六:工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、验收结果、存在问题等。说明:工程验收报告是确认工程完成质量的重要文件。7.附件七:合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:合同变更协议是双方对合同内容进行调整的正式文件。8.附件八:违约责任认定书详细要求:记录违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明:违约责任认定书是明确违约责任和赔偿金额的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按照合同约定的时间、地点、质量要求完成工程。违约方未按照合同约定支付劳务分包费用。违约方泄露或未履行保密义务。违约方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:违约方未按照合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约方未按照合同约定支付劳务分包费用,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约方泄露或未履行保密义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权等。违约方违反合同约定的其他行为,应根据具体情况进行责任认定。3.违约责任示例:违约方未按期完成工程,导致总包方延误工期,违约方应支付违约金,如每日延误工期赔偿金额为合同总额的1%。违约方未按合同约定支付劳务分包费用,总包方有权要求违约方支付滞纳金,如每日滞纳金为欠款金额的0.5%。违约方泄露商业秘密,给对方造成损失,违约方应赔偿损失,如损失金额为实际损失金额的200%。全文完。2024土方班组劳务分包合同——智慧城市建设项目1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方信息1.2合同签订日期1.3合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1分包范围3.2分包内容3.3分包方式4.劳务人员安排4.1人员数量4.2人员资质4.3人员职责5.工程进度与质量5.1工程进度要求5.2质量标准5.3质量检验6.工程费用6.1费用构成6.2付款方式6.3付款时间7.材料供应7.1材料种类7.2材料供应方式7.3材料验收8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.附件13.1附件一:劳务分包合同13.2附件二:人员名单13.3附件三:工程进度表13.4附件四:质量检验报告14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同变更14.3合同解除14.4合同生效第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方信息1.2合同签订日期:____年____月____日。1.3合同签订地点:____市____区____路____号。2.项目概况2.1项目名称:智慧城市建设项目。2.2项目地点:____市____区。2.3项目规模:占地面积____平方米,建筑面积____平方米。2.4项目工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。3.劳务分包内容3.1分包范围:乙方负责项目范围内的土方开挖、运输、回填等工作。3.2分包内容:3.2.1土方开挖:按设计要求进行土方开挖,确保开挖深度、宽度、边坡稳定等符合规范。3.2.2土方运输:负责土方运输至指定地点,运输过程中确保安全、环保。3.2.3土方回填:对开挖后的区域进行土方回填,确保回填土方质量、密实度等符合规范。3.3分包方式:乙方按照甲方要求,独立完成分包工作。4.劳务人员安排4.1人员数量:土方班组人员共计____人。4.2人员资质:所有人员具备相关行业资格证书,熟悉土方工程操作流程。4.3人员职责:4.3.1班组长负责组织班组人员完成各项任务,确保工程进度和质量。4.3.2技术员负责技术指导和现场监督,确保施工过程符合规范。4.3.3安全员负责安全生产,及时发现并处理安全隐患。5.工程进度与质量5.1工程进度要求:按照项目工期要求,确保按时完成各项土方工程任务。5.2质量标准:按照国家相关规范和标准,确保土方工程质量和安全。5.3质量检验:5.3.1乙方在施工过程中,定期对土方工程进行自检,确保工程质量。5.3.2甲方对土方工程进行抽检,对不合格工程要求乙方整改。6.工程费用6.1费用构成:土方开挖、运输、回填等各项费用。6.2付款方式:6.2.1甲方在合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款。6.2.2乙方完成每个阶段工程任务后,甲方支付该阶段工程款。6.2.3工程验收合格后,甲方支付剩余工程款的50%。6.2.4乙方提交完工报告并经甲方验收合格后,甲方支付剩余工程款的20%。6.3付款时间:按合同约定的时间和方式支付。7.材料供应7.1材料种类:土方、砂石、混凝土等。7.2材料供应方式:甲方负责提供所需材料,乙方负责运输和验收。7.3材料验收:7.3.1乙方在材料到货后进行验收,确认材料质量符合要求。7.3.2甲方对材料验收结果进行监督。8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1乙方负责土方施工过程中的安全生产,确保施工人员生命安全。8.1.2乙方应遵守国家安全生产法律法规,制定安全生产规章制度。8.1.3乙方对施工现场的安全隐患进行排查,并及时整改。8.2安全生产措施8.2.1乙方应配备必要的安全防护设施和用品,确保施工人员安全。8.2.2乙方应定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。8.2.3乙方应制定应急救援预案,并定期进行演练。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故后,乙方应立即采取措施,防止事故扩大。8.3.2乙方应在规定时间内向甲方报告事故情况,并配合事故调查。8.3.3乙方应按照事故调查结果,对事故责任进行处理。9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。9.1.2乙方应制定环境保护方案,并严格执行。9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取有效措施控制扬尘、噪音、废水等污染物的排放。9.2.2乙方应合理堆放施工垃圾,及时清运,不得影响周边环境。9.2.3乙方应采取措施保护地下水资源,防止污染。9.3环境污染处理9.3.1如发生环境污染事件,乙方应立即采取措施进行处理。9.3.2乙方应承担因环境污染造成的损失和责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应按照法定程序进行诉讼,提交相关证据和材料。10.2.2人民法院应依法审理,并作出公正裁决。10.3争议解决期限10.3.1双方应在争议发生后____日内提出解决请求。10.3.2人民法院应在受理后____个月内作出裁决。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1甲方或乙方违约,经另一方书面通知后____日内未履行合同义务。11.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.2.2合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程和费用。11.3合同终止条件11.3.1工程完工,经甲方验收合格。11.3.2双方协商一致,终止合同。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程任务。12.1.2乙方违反安全生产规定,造成安全事故。12.1.3乙方违反环境保护规定,造成环境污染。12.2违约责任承担12.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。12.2.2乙方应承担因违约行为产生的法律责任。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。13.附件13.1附件一:劳务分包合同13.2附件二:人员名单13.3附件三:工程进度表13.4附件四:质量检验报告14.其他约定14.1合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。14.3合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的,为履行本合同提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲方和乙方协商一致,并签订书面协议。15.2.2第三方介入的具体内容和职责应在书面协议中明确。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照书面协议的约定,履行相应的服务职责。15.3.2第三方应保证其提供的服务的客观性、公正性和专业性。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据书面协议的约定,获取必要的资料和现场考察。15.4.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托的关系。15.5.2第三方对甲方和乙方负有保密义务,不得泄露合同内容。16.甲乙方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方能够独立、公正地履行其职责。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和协助。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其服务质量。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应接受第三方的监督和指导,确保工程质量。16.2.3乙方应按照第三方的建议进行整改,提高工程质量。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对本合同项下的服务责任,其责任限额由书面协议约定。17.1.2如第三方因自身原因导致服务失误,造成甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任,但不超过其责任限额。17.2责任承担17.2.1第三方责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。17.2.2第三方责任限额不包括因不可抗力造成的损失。17.2.3第三方责任限额不包括因甲方或乙方违反合同约定造成的损失。18.争议解决18.1第三方介入产生的争议,应由甲方、乙方和第三方协商解决。18.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.附加条款19.1本合同如有与第三方介入相关的争议,应优先适用本部分的约定。19.2本合同其他条款与本部分约定不一致的,以本部分约定为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务分包合同详细要求:包含合同双方的基本信息、分包范围、工程进度、质量标准、费用构成、付款方式、安全生产、环境保护、争议解决等条款。附件说明:本附件是双方签订的正式劳务分包合同,是合同执行的基础文件。2.附件二:人员名单详细要求:包括人员姓名、职位、资质、职责等信息。附件说明:本附件用于明确土方班组成员的构成,确保人员资质符合要求。3.附件三:工程进度表详细要求:详细列出工程各个阶段的开始和结束时间,以及相应的质量要求。附件说明:本附件用于跟踪工程进度,确保工程按计划进行。4.附件四:质量检验报告详细要求:包括质量检验的时间、地点、检验项目、检验结果等信息。附件说明:本附件用于证明工程质量的符合性,作为验收的依据。5.附件五:安全生产规章制度详细要求:包括安全生产的组织架构、职责、措施、应急预案等。附件说明:本附件用于规范土方施工过程中的安全生产管理。6.附件六:环境保护方案详细要求:包括环境保护的目标、措施、监测、整改等。附件说明:本附件用于指导土方施工过程中的环境保护工作。7.附件七:第三方服务协议详细要求:包括第三方的服务内容、职责、费用、责任限额等。附件说明:本附件用于明确第三方介入的具体事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程任务。乙方违反安全生产规定,造成安全事故。乙方违反环境保护规定,造成环境污染。甲方未按合同约定支付工程款。甲方未按时提供工程所需的材料或设备。第三方未按协议提供满意的服务。2.责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程任务,应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。乙方违反安全生产规定,造成安全事故,应承担相应的法律责任。乙方违反环境保护规定,造成环境污染,应承担相应的环境治理费用。甲方未按合同约定支付工程款,应支付违约金。甲方未按时提供工程所需的材料或设备,应承担延误工期和增加费用的责任。第三方未按协议提供满意的服务,应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例:乙方未按期完成土方开挖任务,导致工程延误,应赔偿甲方延误工期产生的损失,如材料费、人工费等。乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,应承担相应的赔偿责任,包括医疗费用、误工费等。乙方在施工过程中造成环境污染,应承担环境治理费用,并可能面临行政处罚。全文完。2024土方班组劳务分包合同——智慧城市建设项目2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1班组名称及负责人1.2甲方(智慧城市建设项目业主方)名称及负责人1.3乙方(土方班组)名称及负责人1.4合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目工期2.5施工许可证等相关手续3.工程量及质量要求3.1工程量清单3.2质量标准及验收办法3.3工程变更及增减工程量4.工程进度及节点4.1工程进度计划4.2工程节点及验收标准4.3工程延期及延误责任5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额及构成5.2工程费用支付方式及时间节点5.3预付款、进度款、竣工结算款等支付条件6.材料供应及管理6.1材料供应方式6.2材料采购及验收6.3材料保管及损耗7.施工安全及环保7.1施工安全责任7.2施工安全措施7.3环保措施及责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约情形及责任9.2违约赔偿及处理9.3争议解决与违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:材料供应清单12.4附件四:施工安全措施12.5附件五:环保措施13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同未尽事宜第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1班组名称:土方班组1.1.1负责人:1.2甲方(智慧城市建设项目业主方)名称:智慧城市建设有限公司1.2.1负责人:1.3乙方(土方班组)名称:土方工程有限公司1.3.1负责人:1.4合同签订日期:2024年1月1日2.项目概况2.1项目名称:智慧城市建设项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模及范围:占地平方米,包括土方开挖、填方、道路平整等2.4项目工期:自合同签订之日起12个月2.5施工许可证等相关手续:乙方需在合同签订后10个工作日内,取得相关施工许可证及其他必需手续3.工程量及质量要求3.1工程量清单:详见附件一3.2质量标准:按照国家相关工程质量标准执行,确保工程质量合格3.3工程变更及增减工程量:如遇设计变更或不可抗力等因素导致工程量增减,经双方协商一致后,按实际发生量调整工程量清单及合同价格4.工程进度及节点4.1工程进度计划:详见附件二4.2工程节点及验收标准:每个工程节点完成后,乙方需通知甲方进行验收,验收合格后方可进入下一工程节点4.3工程延期及延误责任:如因乙方原因导致工程延期,每延误一天,乙方需向甲方支付相当于工程总价1%的违约金5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额及构成:详见附件三,包括但不限于材料费、人工费、机械费等5.2工程费用支付方式及时间节点:预付款30%,进度款70%,竣工结算款10%5.3预付款、进度款、竣工结算款等支付条件:预付款在合同签订后10个工作日内支付;进度款在工程节点验收合格后支付;竣工结算款在工程竣工验收合格后支付6.材料供应及管理6.1材料供应方式:甲方负责提供部分材料,乙方负责采购其他材料6.2材料采购及验收:乙方需按照合同约定及甲方要求,及时采购所需材料,并在材料进场后进行验收6.3材料保管及损耗:乙方需对进场材料进行妥善保管,确保材料完好,如有损耗,按实际损耗情况赔偿7.施工安全及环保7.1施工安全责任:乙方需对施工现场及施工过程中的人员安全、财产安全负责,确保安全生产7.2施工安全措施:详见附件四,包括但不限于施工现场安全管理、施工设备安全、人员安全教育等7.3环保措施及责任:详见附件五,包括但不限于施工现场环境保护、废弃物处理等8.争议解决8.1争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无8.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内9.违约责任9.1违约情形及责任:若乙方未按合同约定完成工程,或工程不符合质量标准,甲方有权要求乙方进行整改或赔偿损失。若乙方违反施工安全规定导致事故,乙方应承担全部责任。9.2违约赔偿及处理:乙方违约应向甲方支付违约金,具体金额根据违约情况由双方协商确定。违约金不足以弥补损失的,乙方还应承担赔偿责任。9.3争议解决与违约责任:违约责任与争议解决方式同时适用。10.合同解除10.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并经双方确认。10.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应尽快进行工程结算,并按照约定处理剩余工程款项。11.合同生效及终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件:工程完成并经甲方验收合格,或因其他约定条件满足而终止。11.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应进行工程结算,并按照约定处理剩余工程款项。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:材料供应清单12.4附件四:施工安全措施12.5附件五:环保措施13.合同签署13.1合同签署日期:2024年1月1日13.2合同签署地点:市区街道大厦13.3合同签署人员:甲方代表:,乙方代表:14.其他约定事项14.1不可抗力:因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.2合同变更:合同任何条款的变更,均需书面形式并由双方签字盖章。14.3合同未尽事宜:本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行,经双方协商一致,可签订补充协议。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同目的而参与合同执行的个人或单位,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入是为了确保合同执行过程中的公正性、专业性和效率,以及提高工程质量和管理水平。3.第三方介入的条件3.1.1第三方具备相应的资质和专业知识;3.1.2第三方介入的目的是为了履行本合同;3.1.3第三方介入不违反国家法律法规和行业规范;3.1.4双方同意第三方介入。4.第三方介入的程序4.1.1双方协商确定第三方介入的具体事宜;4.1.2双方签订第三方介入协议;4.1.3第三方按照协议规定履行职责。5.第三方介入的责权利5.1第三方在合同中的责权利如下:5.1.1责任:第三方应按照协议规定,对合同执行过程中的相关事宜负责,确保工程质量、进度和安全;5.1.2权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责;5.1.3利益:第三方有权获得约定的报酬。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额如下:6.1.1第三方的责任仅限于其直接责任,不包括因甲乙双方原因导致的损失;6.1.2第三方的责任限额为合同总价的X%;6.1.3若第三方责任超出责任限额,超出部分由甲乙双方按比例承担。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系:7.1.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业机构,对甲方负责;7.1.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方合作方,对乙方负责;7.1.3第三方与甲乙双方的关系:第三方对甲乙双方均承担相应的责任。8.第三方介入后的合同修改8.1第三方介入后,本合同中涉及第三方职责的条款应相应修改,以明确第三方的具体职责和权利。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后,若发生争议,应由第三方协调解决;若协

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论