2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本3篇_第1页
2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本3篇_第2页
2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本3篇_第3页
2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本3篇_第4页
2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目实施范围3.1设计范围3.2施工范围3.3监理范围4.项目实施时间4.1设计阶段4.2施工阶段4.3监理阶段5.项目费用5.1设计费用5.2施工费用5.3监理费用5.4其他费用6.设计要求6.1设计标准6.2设计深度6.3设计成果6.4设计变更7.施工要求7.1施工标准7.2施工进度7.3施工质量7.4施工安全8.监理要求8.1监理标准8.2监理范围8.3监理方式8.4监理报告9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更责任11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同份数14.4合同附件份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模[项目占地面积]、[建筑面积]2.4项目类型[绿色建筑等级]3.项目实施范围3.1设计范围[设计内容详细描述]3.2施工范围[施工内容详细描述]3.3监理范围[监理内容详细描述]4.项目实施时间4.1设计阶段[设计开始时间]、[设计结束时间]4.2施工阶段[施工开始时间]、[施工结束时间]4.3监理阶段[监理开始时间]、[监理结束时间]5.项目费用5.1设计费用[设计费用总额]5.2施工费用[施工费用总额]5.3监理费用[监理费用总额]5.4其他费用[其他费用明细及总额]6.设计要求6.1设计标准[设计标准详细描述]6.2设计深度[设计深度详细描述]6.3设计成果[设计成果详细描述]6.4设计变更[设计变更处理程序及责任]7.施工要求7.1施工标准[施工标准详细描述]7.2施工进度[施工进度计划及节点时间]7.3施工质量[施工质量标准及验收程序]7.4施工安全[施工安全措施及应急预案]8.付款方式8.1付款比例[设计费用支付比例][施工费用支付比例][监理费用支付比例][其他费用支付比例]8.2付款时间[设计费用付款时间节点][施工费用付款时间节点][监理费用付款时间节点][其他费用付款时间节点]8.3付款方式[设计费用付款方式][施工费用付款方式][监理费用付款方式][其他费用付款方式]9.合同变更9.1变更程序[变更申请、审批、通知流程]9.2变更内容[变更事项的详细描述和影响分析]9.3变更责任[变更引起的费用调整及责任归属]10.合同解除10.1解除条件[合同解除的具体条件]10.2解除程序[合同解除的正式程序和通知方式]10.3解除责任[合同解除后的责任承担和赔偿]11.违约责任11.1违约情形[违约行为的详细描述]11.2违约责任[违约责任的承担方式]11.3违约赔偿[违约赔偿的具体金额和计算方式]12.争议解决12.1争议解决方式[争议解决的途径和方法]12.2争议解决机构[争议解决的机构或仲裁委员会]12.3争议解决程序[争议解决的程序和步骤]13.其他约定13.1合同生效[合同生效的条件和时间]13.2合同附件[合同附件的名称和内容]13.3合同份数[合同正本的份数及副本的份数]13.4合同附件份数[合同附件正本的份数及副本的份数]14.其他约定14.1合同签订[合同签订的日期和地点]14.2合同备案[合同备案的要求和流程]14.3合同修改[合同修改的审批程序和效力]14.4合同解除[合同解除的后续处理和文件归档]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中提及的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、施工方等,是指在合同履行过程中,根据合同约定或经合同双方同意,介入合同事项的其他主体。15.2第三方职责15.2.1中介方职责中介方应负责协调合同双方的关系,协助双方达成共识,并确保合同条款的顺利执行。15.2.2监理方职责监理方应负责监督施工质量、进度和安全,确保工程按照设计要求和合同规定执行。15.2.3咨询方职责咨询方应提供专业意见,协助合同双方解决合同执行过程中的技术和管理问题。15.2.4评估方职责评估方应对项目进行评估,提供评估报告,为合同双方提供决策依据。15.2.5施工方职责施工方应按照合同要求,完成施工任务,确保工程质量、进度和安全。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入申请任何一方有意引入第三方时,应向合同另一方提出书面申请,说明第三方介入的必要性、职责和预期效果。15.3.2第三方介入审批合同另一方应在收到申请后的[具体时间]内,以书面形式同意或拒绝第三方介入申请。15.3.3第三方介入通知一旦第三方介入得到双方同意,应由提出方以书面形式通知另一方和第三方,并明确第三方介入的生效日期。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在合同履行过程中,因自身原因造成合同无法履行或造成损失时,应承担相应的法律责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额第三方的责任限额应依据其提供的专业服务类型和合同双方协商确定。16.2.2责任赔偿若第三方违反合同义务造成损失,应按照合同约定的责任限额向合同双方进行赔偿。17.第三方与其他各方的划分说明17.1责任划分第三方的责任仅限于其专业服务范围内,对合同其他方的责任划分应按照合同条款执行。17.2权利划分第三方的权利应与其职责相对应,合同双方应确保第三方在履行职责时享有必要的权利。17.3通信与协调合同双方应与第三方保持良好沟通,确保第三方在履行职责时能够及时获得必要的信息和支持。18.第三方变更18.1第三方变更程序若需变更第三方,应按照本合同第15.3节的规定程序进行。18.2第三方变更责任第三方变更后的责任划分和责任限额,应按照变更后的第三方职责和合同双方协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包含项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、财务分析等内容。说明:报告应经专业机构审核,作为项目决策依据。2.设计文件详细要求:包括设计方案、施工图纸、设计说明书等。说明:设计文件应符合国家相关标准和规范。3.施工合同详细要求:明确施工范围、质量标准、工期、费用等内容。说明:合同应经双方签字盖章,具有法律效力。4.监理合同详细要求:明确监理范围、质量标准、进度控制、费用等内容。说明:合同应经双方签字盖章,具有法律效力。5.付款凭证详细要求:包括发票、收据、银行转账记录等。说明:凭证应真实、完整,作为付款依据。6.工程验收报告详细要求:包括工程质量验收、进度验收、安全验收等内容。说明:报告应由监理方、施工方和甲方共同签署。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、机构、程序等。说明:协议应由双方签字盖章,具有法律效力。8.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的职责、权利、责任限额等。说明:协议应由双方和第三方签字盖章,具有法律效力。9.合同变更协议详细要求:明确变更事项、变更内容、变更责任等。说明:协议应由双方签字盖章,具有法律效力。10.合同解除协议详细要求:明确解除条件、解除程序、解除责任等。说明:协议应由双方签字盖章,具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计方未按时提交设计文件责任认定标准:设计方应按照合同约定的时间提交设计文件,逾期未提交的,每逾期一天,应支付合同总价的1%作为违约金。示例说明:若合同约定设计文件应在2024年1月1日前提交,但设计方于2024年1月5日才提交,则设计方应支付合同总价的4%作为违约金。2.违约行为:施工方未按期完成施工任务示例说明:若合同约定施工任务应在2024年6月30日前完成,但施工方于2024年7月15日才完成,则施工方应支付合同总价的4%作为违约金。3.违约行为:监理方未按约定履行监理职责责任认定标准:监理方应按照合同约定履行监理职责,若未履行或履行不力,每发生一次违约行为,应支付合同总价的1%作为违约金。示例说明:若监理方未按照合同约定对施工质量进行监督检查,导致工程质量不合格,则监理方应支付合同总价的1%作为违约金。4.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:甲方应按照合同约定的时间支付款项,逾期未支付的,每逾期一天,应支付款项总额的1%作为违约金。示例说明:若合同约定甲方应在2024年3月1日前支付设计费用,但甲方于2024年3月10日才支付,则甲方应支付设计费用总额的2%作为违约金。全文完。2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方当事人信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资估算3.项目建设标准3.1绿色建筑标准3.2建设工程质量要求3.3建设工程安全要求4.项目实施计划4.1项目进度安排4.2项目施工组织4.3项目施工管理4.4项目验收标准5.合同双方的权利和义务5.1发包人的权利和义务5.2承包人的权利和义务6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.项目变更及调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更价格8.工程进度款结算8.1结算依据8.2结算时间8.3结算方式9.工程竣工验收9.1竣工验收标准9.2竣工验收程序9.3竣工验收报告10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同名称:2024年度外地绿色建筑示范项目合同1.2合同编号:2024GJSX00011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同签订地点:[具体地点]1.5合同双方当事人信息:1.5.1发包人:(名称)[全称],住所:(地址)[详细地址],法定代表人:(姓名)[姓名],联系电话:(电话号码)[电话号码]。1.5.2承包人:(名称)[全称],住所:(地址)[详细地址],法定代表人:(姓名)[姓名],联系电话:(电话号码)[电话号码]。2.项目概况2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[具体地点]2.3项目规模:[具体规模描述]2.4项目建设内容:[具体建设内容描述]2.5项目投资估算:[具体投资估算金额]3.项目建设标准3.1绿色建筑标准:按照《绿色建筑评价标准》(GB/T503782014)执行,达到三星级绿色建筑标准。3.2建设工程质量要求:符合国家现行有关建筑工程质量标准,确保工程质量合格。3.3建设工程安全要求:严格执行国家有关建筑工程安全法规,确保施工安全。4.项目实施计划4.1项目进度安排:[具体进度安排,包括各阶段时间节点]4.2项目施工组织:[具体施工组织方案,包括施工队伍、施工方法等]4.3项目施工管理:[具体施工管理措施,包括现场管理、质量监控等]4.4项目验收标准:[具体验收标准,包括质量、安全、环保等方面]5.合同双方的权利和义务5.1发包人的权利和义务:5.1.1发包人有权要求承包人按照合同约定完成工程建设任务。5.1.2发包人应按照合同约定向承包人支付工程款。5.1.3发包人应提供必要的施工条件,包括场地、图纸等。5.2承包人的权利和义务:5.2.1承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款。5.2.2承包人应按照合同约定完成工程建设任务,保证工程质量。5.2.3承包人应遵守国家有关建筑工程安全法规,确保施工安全。6.合同价款及支付方式6.1合同价款:[具体合同价款金额]6.2付款方式:分阶段付款,具体付款节点及比例由双方协商确定。6.3付款时间:按照合同约定的时间节点支付。6.4付款条件:承包人完成相应阶段的工程建设任务并经发包人验收合格。7.项目变更及调整7.1变更范围:在合同执行过程中,因不可抗力、设计变更等原因导致的项目范围变更。7.2变更程序:变更需经双方协商一致,并签署书面变更协议。7.3变更价格:变更价格按照市场行情及双方协商确定。8.工程进度款结算8.1结算依据:根据工程进度、实际完成工作量及合同约定的结算标准进行结算。8.2结算时间:每个工程进度阶段完成后5个工作日内进行结算。8.3结算方式:以银行转账方式支付,具体账户信息由双方在合同中约定。8.4结算条件:承包人提交结算申请,并提供相关证明材料,经发包人审核确认后支付。9.工程竣工验收9.1竣工验收标准:按照国家现行建筑工程竣工验收标准执行。9.2竣工验收程序:承包人完成工程后,向发包人提交竣工验收申请,经发包人组织验收。9.3竣工验收报告:竣工验收合格后,双方共同签署竣工验收报告。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于工程延期、质量不合格、安全责任事故等。10.2违约责任:10.2.1承包人未按合同约定完成工程建设的,每延误一日,应支付违约金[金额]元。10.2.2承包人提供的工程质量不合格的,应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。10.2.3发包人未按合同约定支付工程款的,应向承包人支付违约金[金额]元。11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序:提交诉讼后,法院将依法审理并作出判决。12.合同解除12.1解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等。13.合同终止13.1终止条件:合同约定的工程全部完成且验收合格,或因不可抗力等原因导致合同无法履行。13.2终止程序:合同终止后,双方应办理工程交接手续,并对剩余款项进行结算。14.合同生效及终止14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件:合同约定的工程全部完成且验收合格,或因不可抗力等原因导致合同无法履行。14.3合同终止后的处理:双方应按照合同约定和法律规定处理合同终止后的相关事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念:15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为提供专业服务、技术支持或完成特定工作而介入合同的独立主体。15.1.2第三方不包括合同双方当事人及其关联企业或个人。15.2第三方的责任限额:15.2.1第三方介入合同的,其责任限额应在本合同约定的范围内明确。15.2.2第三方责任限额应在合同中单独列出,并经合同双方当事人签字确认。15.3第三方的责权利划分:15.3.1第三方的责任:第三方应按照合同约定提供专业服务或完成特定工作,对因自身原因造成的损失承担责任。15.3.2第三方的权利:第三方有权按照合同约定收取服务费用,并享有合同履行过程中的知情权、参与权和监督权。15.3.3第三方的义务:第三方应遵守国家法律法规,遵循诚实信用原则,维护合同双方的合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明:15.4.1第三方与发包人的关系:第三方应与发包人签订服务协议,明确服务内容、费用、期限等。15.4.2第三方与承包人的关系:第三方应与承包人签订合作协议,明确工作内容、责任划分、进度要求等。15.4.3第三方与监理人的关系:第三方如需监理服务,应与监理人签订监理合同,明确监理职责、权限、报告等。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件:16.1.1发包人认为需要第三方介入以保障合同履行。16.1.2承包人同意第三方介入并提供必要支持。16.1.3第三方具备完成相关工作的能力。16.2第三方介入的程序:16.2.1发包人提出第三方介入的书面申请,说明介入原因和需求。16.2.2承包人同意后,与第三方签订相关协议。16.2.3发包人与第三方签订服务协议,明确责任和义务。16.2.4第三方介入工作,并定期向发包人报告工作进展。16.3第三方介入的监督与协调:16.3.1发包人负责对第三方介入工作的监督和协调。16.3.2承包人协助发包人对第三方工作进行监督。16.3.3第三方应按照合同约定,接受发包人和承包人的监督。17.第三方介入的费用承担17.1第三方介入产生的费用由合同双方按照约定的比例承担。17.2若第三方介入是由于合同一方违约或未尽到合同义务造成的,违约方应承担全部费用。18.第三方介入的合同解除18.1第三方介入合同因不可抗力、违约等原因需要解除的,应按照合同约定进行。18.2第三方介入合同解除后,合同双方应按照约定处理剩余费用和责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:项目概况说明书详细要求:包含项目名称、地点、规模、建设内容、投资估算等信息。说明:本附件用于明确项目的基本情况,作为合同附件之一。2.合同附件二:项目建设标准说明书详细要求:包含绿色建筑标准、工程质量要求、安全要求等信息。说明:本附件用于明确项目建设所需达到的标准,作为合同附件之一。3.合同附件三:项目实施计划详细要求:包含项目进度安排、施工组织、施工管理、验收标准等信息。说明:本附件用于明确项目实施的具体计划,作为合同附件之一。4.合同附件四:合同双方权利义务说明书详细要求:包含双方的权利和义务,包括但不限于付款、施工、验收等。说明:本附件用于明确合同双方在项目实施过程中的权利和义务,作为合同附件之一。5.合同附件五:合同价款及支付方式说明书详细要求:包含合同价款、付款方式、付款时间、付款条件等信息。说明:本附件用于明确合同价款的支付方式和时间,作为合同附件之一。6.合同附件六:项目变更及调整说明书详细要求:包含变更范围、变更程序、变更价格等信息。说明:本附件用于明确项目变更及调整的处理方式,作为合同附件之一。7.合同附件七:工程进度款结算说明书详细要求:包含结算依据、结算时间、结算方式、结算条件等信息。说明:本附件用于明确工程进度款结算的流程和条件,作为合同附件之一。8.合同附件八:工程竣工验收说明书详细要求:包含竣工验收标准、程序、报告等信息。说明:本附件用于明确工程竣工验收的标准和程序,作为合同附件之一。9.合同附件九:违约责任说明书详细要求:包含违约情形、违约责任等信息。说明:本附件用于明确违约责任的认定和处理方式,作为合同附件之一。10.合同附件十:争议解决说明书详细要求:包含争议解决方式、程序等信息。说明:本附件用于明确争议解决的途径和程序,作为合同附件之一。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为一:承包人未按合同约定完成工程建设任务。违约行为二:承包人提供的工程质量不合格。违约行为三:发包人未按合同约定支付工程款。违约行为四:第三方未按合同约定提供专业服务或完成特定工作。2.责任认定标准:责任认定一:承包人未按合同约定完成工程建设任务,每延误一日,应支付违约金[金额]元。责任认定二:承包人提供的工程质量不合格,应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。责任认定三:发包人未按合同约定支付工程款,应向承包人支付违约金[金额]元。责任认定四:第三方未按合同约定提供专业服务或完成特定工作,应承担相应的违约责任。3.违约责任示例:示例一:承包人因管理不善导致工程延期10天,应支付违约金[金额]元/天。示例二:承包人施工过程中出现质量问题,导致修复费用为[金额]元,承包人应承担修复费用并赔偿损失。示例三:发包人未在规定时间内支付工程款,应向承包人支付违约金[金额]元。全文完。2024年度外地绿色建筑示范项目合同样本2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方名称及地址1.5合同签订地点2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目投资额3.项目实施内容3.1绿色建筑标准3.2设计要求3.3施工要求3.4质量要求3.5安全要求4.合同双方的权利和义务4.1发包方的权利和义务4.2承包方的权利和义务5.项目进度安排5.1项目总工期5.2各阶段工期5.3工期延误的处理6.项目费用6.1工程量清单6.2费用构成6.3付款方式6.4付款时间7.项目的变更与调整7.1变更原因7.2变更程序7.3变更费用8.项目的验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4交付条件9.项目的保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件的效力14.3合同的修改与补充14.4合同的解释与适用法律第一部分:合同如下:第一条合同基本信息1.1合同名称:2024年度外地绿色建筑示范项目合同1.2合同编号:[合同编号]1.3合同签订日期:[签订日期]1.4合同双方名称及地址:1.4.1发包方名称:[发包方名称]1.4.2发包方地址:[发包方地址]1.4.3承包方名称:[承包方名称]1.4.4承包方地址:[承包方地址]1.5合同签订地点:[签订地点]第二条项目概述2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目地点]2.3项目规模:[项目规模]2.4项目类型:[项目类型]2.5项目投资额:[项目投资额]第三条项目实施内容3.1绿色建筑标准:[绿色建筑标准]3.2设计要求:3.2.1设计方案3.2.2设计图纸3.2.3设计变更3.3施工要求:3.3.1施工组织设计3.3.2施工方案3.3.3施工进度3.4质量要求:3.4.1质量标准3.4.2质量检查3.4.3质量责任3.5安全要求:3.5.1安全生产责任制3.5.2安全防护措施3.5.3安全事故处理第四条合同双方的权利和义务4.1发包方的权利和义务:4.1.1提供项目资料4.1.2监督施工进度4.1.3质量验收4.1.4付款4.2承包方的权利和义务:4.2.1完成工程4.2.2质量保证4.2.3安全施工4.2.4按时交付工程第五条项目进度安排5.1项目总工期:[项目总工期]5.2各阶段工期:5.2.1设计阶段5.2.2施工阶段5.2.3验收阶段5.3工期延误的处理:5.3.1延期原因5.3.2延期责任5.3.3延期赔偿第六条项目费用6.1工程量清单:6.1.1工程量6.1.2材料价格6.1.3人工费6.1.4设备租赁费6.2费用构成:6.2.1直接费用6.2.2间接费用6.2.3其他费用6.3付款方式:6.3.1预付款6.3.2进度款6.3.3验收款6.4付款时间:6.4.1预付款支付时间6.4.2进度款支付时间6.4.3验收款支付时间第七条项目的变更与调整7.1变更原因:7.1.1设计变更7.1.2施工条件变更7.1.3其他原因7.2变更程序:7.2.1提出变更申请7.2.2审批变更申请7.2.3实施变更7.3变更费用:7.3.1变更费用计算7.3.2变更费用承担第八条项目的验收与交付8.1验收标准:8.1.1国家及地方相关标准8.1.2绿色建筑评价标准8.1.3本合同约定的质量标准8.2验收程序:8.2.1验收准备8.2.2验收组织8.2.3验收内容8.2.4验收结果8.3验收时间:8.3.1初步验收时间8.3.2最终验收时间8.4交付条件:8.4.1工程质量合格8.4.2工程资料齐全8.4.3工程安全无隐患第九条项目的保修与维修9.1保修期限:9.1.1设计使用年限9.1.2主要设施设备保修期9.1.3其他设施设备保修期9.2保修范围:9.2.1保修内容9.2.2保修责任9.3维修责任:9.3.1维修通知9.3.2维修时间9.3.3维修费用第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1承包方违约10.1.2发包方违约10.1.3第三方违约10.2违约责任:10.2.1违约赔偿10.2.2违约解除合同10.3违约赔偿:10.3.1赔偿金额10.3.2赔偿方式10.3.3赔偿期限第十一条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1协商11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决程序:11.2.1协商程序11.2.2仲裁程序11.2.3诉讼程序11.3争议解决地点:11.3.1协商地点11.3.2仲裁地点11.3.3诉讼地点第十二条合同解除12.1解除条件:12.1.1合同约定的解除条件12.1.2法律法规规定的解除条件12.2解除程序:12.2.1解除通知12.2.2解除确认12.2.3解除后果12.3解除后的处理:12.3.1工程交付12.3.2费用结算12.3.3争议解决第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件:13.1.1双方签字盖章13.1.2合同内容完整13.1.3合同符合法律法规13.2合同终止条件:13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除13.2.3合同到期13.3合同终止后的处理:13.3.1工程交付13.3.2费用结算13.3.3争议解决第十四条其他约定14.1合同附件:14.1.1设计文件14.1.2施工图纸14.1.3技术规范14.2合同附件的效力:14.2.1附件与合同具有同等法律效力14.2.2附件作为合同组成部分14.3合同的修改与补充:14.3.1修改方式14.3.2补充方式14.3.3修改或补充后的合同效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定需要或约定,由甲乙双方共同邀请或选定的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、合作伙伴、关联企业或其直接或间接控股公司。第二条第三方介入目的与职责2.1第三方介入目的:2.1.1提高合同履行的效率和质量2.1.2协助解决合同履行过程中的争议2.1.3为合同履行提供专业意见和监督2.2第三方职责:2.2.1按照合同约定提供专业服务2.2.2对合同履行过程进行监督2.2.3对合同履行中的争议进行调解或仲裁2.2.4对合同履行结果进行评估第三条第三方选择与邀请3.1第三方的选择由甲乙双方共同决定,可邀请具有相关资质和经验的第三方。3.2第三方的邀请应通过书面形式进行,明确第三方的职责、服务内容、费用及支付方式。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,包括但不限于:4.1.1第三方提供的服务不符合合同约定的,应承担相应的违约责任;4.1.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致合同履行失败的,应承担相应的赔偿责任;4.1.3第三方在履行职责过程中造成他人人身伤害或财产损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额的具体数额由甲乙双方根据实际情况协商确定。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方在合同履行过程中的责任仅限于其提供的专业服务或监督职责,不承担甲乙双方因自身原因造成的损失。5.2甲乙双方在合同履行过程中因第三方介入而产生的争议,应由甲乙双方协商解决;协商不成的,可由第三方进行调解或仲裁。5.3第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方提供的信息不准确或不完整,导致第三方产生损失的,甲乙双方应承担相应的责任。第六条第三方介入费用6.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定及第三方提供的服务内容协商确定。6.2第三方介入费用包括但不限于:6.1.1第三方提供专业服务的费用6.1.2第三方在履行职责过程中产生的其他费用6.2第三方介入费用应在合同中明确支付方式及支付时间。第七条第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论