瓦工工程分包合作协议

瓦工工程分包合作协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与争议解决第二章工程概述2.1工程名称与地点2.2工程规模与结构2.3工程分包范围与内容第三章工程分包价格与支付3.1分包价格的确定3.2支付方式与时间3.3价格调整与变更第四章工程进度与质量4.1工程进度计划与要求4.2工程质量标准与要求4.3工程验收与整改第五章材料与设备5.1分包方提供的材料与设备5.2总包方提供的材料与设备5.3材料与设备的管理与维护第六章安全生产与管理6.1安全生产责任与要求6.2安全事故的处理6.3环境保护与节能第七章沟通协调7.1双方沟通与协调机制7.2变更与调整的沟通协调7.3争议与纠纷的处理第八章违约责任8.1分包方的违约责任8.2总包方的违约责任8.3违约赔偿与责任免除第九章合同的变更与终止9.1合同变更的条件与程序9.2合同终止的条件与程序9.3合同终止后的善后处理第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务与期限10.3违约责任与赔偿第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力事件的应对与处理11.3不可抗力事件的后果与责任第十二章争议解决12.1争议解决的途径与方式12.2仲裁与诉讼的选择12.3仲裁或诉讼的适用法律与管辖地第十三章其他条款13.1合同的生效与解除13.2合同的转让与分包13.3合同的书面形式与份数第十四章附则14.1合同的修订与补充14.2合同的终止与解除14.3合同的完整性与法律效力合同编号：_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指总包方与分包方就瓦工工程分包项目达成的一致协议。1.1.2本合同中的术语和简称，如有特殊含义，应以合同附件为准。1.2合同双方的权益与义务1.2.1分包方应按照合同约定完成瓦工工程施工，并保证工程质量。1.2.2总包方应按照合同约定提供施工条件、材料和设备，并支付分包费用。1.3适用法律与争议解决1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章工程概述2.1工程名称与地点2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.2工程规模与结构2.2.1工程规模：_________2.2.2工程结构：_________2.3工程分包范围与内容2.3.1分包范围：_________2.3.2工程内容：_________第三章工程分包价格与支付3.1分包价格的确定3.1.1分包价格根据工程量、工程难度、市场行情等因素确定。3.1.2分包价格以元人民币为单位，计算至小数点后两位。3.2支付方式与时间3.2.1总包方应按照合同约定的付款节点向分包方支付分包费用。3.2.2支付方式为银行转账，账号及户名详见合同附件。3.3价格调整与变更3.3.1合同履行过程中，如遇市场行情变化等原因导致分包价格需要调整的，双方可协商一致后进行调整。3.3.2合同变更导致的费用变动，应以书面形式确认，并作为合同的附件。第四章工程进度与质量4.1工程进度计划与要求4.1.1分包方应按照合同约定的工期完成工程。4.1.2工程进度计划及关键节点应以书面形式提交总包方审批。4.2工程质量标准与要求4.2.1分包方应按照国家和行业的质量标准进行施工。4.2.2工程质量应通过验收合格，分包方应承担验收不合格的责任。4.3工程验收与整改4.3.1工程验收分为中间验收和竣工验收，验收标准和程序详见合同附件。4.3.2分包方对验收不合格的工程应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第五章材料与设备5.1分包方提供的材料与设备5.1.1分包方应按照合同约定提供施工所需的材料和设备。5.1.2分包方提供的材料和设备应符合国家相关标准和要求。5.2总包方提供的材料与设备5.2.1总包方应按照合同约定提供施工所需的材料和设备。5.2.2总包方提供的材料和设备应符合国家相关标准和要求。5.3材料与设备的管理与维护5.3.1分包方应对施工过程中使用的材料和设备进行妥善管理，确保安全可靠。5.3.2分包方应对施工过程中损坏的材料和设备进行维修或更换。第八章违约责任8.1分包方的违约责任8.1.1分包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿总包方因此造成的损失。8.1.2分包方延迟交付工程，应按照合同约定支付违约金。8.2总包方的违约责任8.2.1总包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿分包方因此造成的损失。8.2.2总包方延迟支付分包费用，应按照合同约定支付违约金。8.3违约赔偿与责任免除8.3.1除合同另有约定外，违约赔偿金额应以实际损失为限。8.3.2因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。第九章合同的变更与终止9.1合同变更的条件与程序9.1.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。9.1.2合同变更自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止的条件与程序9.2.1合同终止的条件应符合合同约定或法律法规规定。9.2.2合同终止前，分包方应完成工程扫尾工作，并办理相关手续。9.2.3合同终止后，分包方应按照合同约定交付工程和相关资料。第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.1.1保密信息是指合同履行过程中双方泄露的未公开的商务、技术和其他相关信息。10.1.2保密信息的具体范围详见合同附件。10.2保密义务与期限10.2.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方泄露。10.2.2保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后三年内有效。10.3违约责任与赔偿10.3.1泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。10.3.2泄露保密信息的一方应按照实际损失金额的三倍支付违约金。第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.1.2不可抗力的具体范围包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的应对与处理11.2.1发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。11.2.2不可抗力事件结束后，双方应协商恢复合同履行或终止合同。11.2.3因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第十二章争议解决12.1争议解决的途径与方式12.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁与诉讼的选择12.2.1双方同意选择仲裁解决争议，仲裁委员会为_________。12.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.3仲裁或诉讼的适用法律与管辖地12.3.1仲裁或诉讼适用中华人民共和国法律。12.3.2仲裁或诉讼的管辖地为合同签订地。第十三章其他条款13.1合同的生效与解除13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同解除应符合合同约定或法律法规规定。13.2合同的转让与分包13.2.1未经对方同意，一方不得将合同转让或分包给第三方。13.2.2合同转让或分包应重新签订书面协议，并报对方备案。13.3合同的书面形式与份数13.3.1本合同一式两份，双方各执一份。13.3.2双方确认的附件均为合同的有效组成部分。第十四章附则14.1合同的修订与补充14.1.1合同的修订与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对工程的质量、安全、进度等有严格的把控要求，乙方应严格按照甲方的要求进行施工。1.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查，乙方应积极配合。1.3甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划和施工内容，乙方应无条件服从。1.4甲方提供的材料和设备，乙方应按时接收并妥善保管，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。1.5乙方在施工过程中遇到的问题应及时向甲方汇报，甲方会尽力提供支持和帮助。1.6乙方应严格按照国家法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。1.7乙方在施工过程中应做好环境保护和节能措施，减少对周边环境的影响。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方应按照合同约定和甲方的要求，按时完成工程的施工，保证工程质量。2.2乙方在施工过程中应严格按照安全操作规程进行，确保工程安全和人员安全。2.3乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合要求。2.4乙方应做好施工现场的管理和维护工作，确保施工环境的整洁和安全。2.5乙方在施工过程中应遵守国家法律法规和行业标准，做好环境保护工作。2.6乙方应按照合同约定及时向甲方支付工程进度款，如有延迟，应承担相应责任。2.7乙方应按照合同约定提供施工所需的材料和设备，并保证其质量符合要求。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.2第三方中介应严格按照合同约定进行中介服务，不得擅自更改合同内容。3.3第三方中介应对甲乙双方提供的信息保密，不得泄露给无关第三方。3.4第三方中介应协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题和争议，促进合同的顺利履行。3.5第三方中介在合同履行过程中应保持独立客观，不得偏袒任何一方。3.6第三方中介应按照合同约定收取中介费用，并如实提供服务清单。3.7第三方中介应在其职责范围内，提供专业、高效、优质的服务，确保合同的顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料和设备规格书3.施工图纸4.工程进度计划5.质量验收标准6.安全操作规程7.环境保护措施方案8.施工组织设计9.人员名单和资质证明10.保险证明文件11.合同变更记录12.工程验收报告13.争议解决仲裁协议14.法律法规和相关标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合要求。2.乙方未按照约定时间支付进度款或材料设备费用。3.乙方未按照施工图纸或规范进行施工，导致工程质量问题。4.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告并采取措施。5.乙方未按照环境保护措施方案施工，造成环境污染。6.乙方未按照合同约定提供材料和设备，或提供的材料和设备不符合要求。7.甲方未按照合同约定支付分包费用，或延迟支付。8.甲方未按照约定提供施工条件、材料和设备。9.甲方未按照合同约定进行工程验收。10.甲方未履行合同约定的保密义务。三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同变更：指合同履行过程中，因客观情况变化或双方协商一致，对合同内容进行修改或补充。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同双方通过人民法院解决争议的一种方式。7.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，采取加班、增派人员等措施赶工。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换施工队伍或材料。3.合同变更：书面协议确认变更内容，重新签订附件。4.争议解决：友好协商，必要时提交仲裁或诉讼。5.法律法