承包门窗工程合同范例

承包门窗工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方需要对其建筑物进行门窗工程改造，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________门窗工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于门窗的选型、设计、制作、安装、调试等。

二、合同双方的权利和义务

2.1发包方权利和义务：

2.1.1发包方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

2.1.2发包方应按照合同约定向承包方支付工程款。

2.1.3发包方应提供必要的施工条件，如施工图纸、材料等。

2.2承包方权利和义务：

2.2.1承包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

2.2.2承包方应按照发包方的要求进行施工，确保工程质量和安全。

2.2.3承包方应按时提供施工进度报告，接受发包方的监督检查。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付节点：__________

3.3工程款结算方式：__________

四、工期及延误

4.1工程工期：__________

4.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任；因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应的责任。

五、违约责任

5.1发包方违约责任：

5.1.1发包方未按约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。

5.1.2发包方未按约定提供施工条件，导致工程无法按时完成，应承担相应的责任。

5.2承包方违约责任：

5.2.1承包方未按约定完成工程，应承担违约责任，支付违约金。

5.2.2承包方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.材料清单

3.技术规范

4.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需要对其建筑物进行门窗工程改造，为保障工程质量和进度，特邀请丙方担任监理方，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________门窗工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于门窗的选型、设计、制作、安装、调试等。

二、三方权利和义务

2.1发包方权利和义务：

2.1.1发包方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

2.1.2发包方有权要求监理方对工程进行全面、严格的监理，确保工程质量。

2.1.3发包方有权要求承包方在工程过程中及时提供施工进度报告，接受监理方的监督检查。

2.1.4发包方有权要求承包方在工程完成后进行竣工验收，确保工程符合约定要求。

2.2承包方权利和义务：

2.2.1承包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

2.2.2承包方应接受监理方的监督检查，对监理方提出的问题及时整改。

2.2.3承包方应按时提交施工进度报告，接受发包方的监督检查。

2.3监理方权利和义务：

2.3.1监理方有权对工程进行全面、严格的监理，确保工程质量。

2.3.2监理方有权要求承包方及时整改工程质量问题。

2.3.3监理方有权对工程进度进行监督检查，确保工程按时完成。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付节点：__________

3.3工程款结算方式：__________

四、工期及延误

4.1工程工期：__________

4.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任；因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应的责任。

五、违约责任及限制条款

5.1甲方违约责任：

5.1.1甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。

5.1.2甲方未按约定提供施工条件，导致工程无法按时完成，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

5.2.1乙方未按约定完成工程，应承担违约责任，支付违约金。

5.2.2乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。

5.2.3乙方应遵守国家相关法律法规，不得恶意拖欠工人工资。

5.3丙方违约责任：

5.3.1丙方未按约定履行监理职责，应承担违约责任，支付违约金。

六、争议解决

6.1三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

7.2本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.材料清单

3.技术规范

4.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方，介入本合同，旨在保障甲方权益，确保工程质量和进度。通过监理方的专业监督，可以降低甲方对工程质量和进度的担忧，提高工程的整体效益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，主导本合同，旨在确保工程按照预定目标顺利进行。通过甲方的主导作用，可以确保工程质量和进度，降低成本，提高效益，实现甲方的长期战略目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丁方（以下简称“设计方”）：

鉴于业主方需要进行新建住宅小区的室外绿化工程，为保障工程质量与设计方案的符合性，特邀请丁方担任设计方，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________住宅小区室外绿化工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于绿化设计、植物种植、景观布局、养护管理等。

二、三方权利和义务

2.1施工方权利和义务：

2.1.1施工方有权要求业主方按照合同约定的时间、质量、标准提供施工现场。

2.1.2施工方有权要求设计方提供详细的施工图纸和设计说明。

2.1.3施工方有权要求业主方在工程过程中提供必要的协助和配合。

2.1.4施工方有权在工程完成后要求业主方进行验收，确保工程符合设计要求。

2.2业主方权利和义务：

2.2.1业主方有权要求施工方按照设计方的设计图纸和工程标准进行施工。

2.2.2业主方有权监督施工方的施工过程，确保工程质量和进度。

2.2.3业主方有权在施工过程中对施工方提出合理的要求和建议。

2.3设计方权利和义务：

2.3.1设计方有权要求施工方严格按照设计图纸和设计要求进行施工。

2.3.2设计方有权对施工方提交的施工方案进行审查，提出修改意见。

2.3.3设计方有权在工程过程中对施工质量进行监督，确保设计意图得以实现。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付节点：__________

3.3工程款结算方式：__________

四、工期及延误

4.1工程工期：__________

4.2工期延误责任：因设计方原因导致工期延误，设计方应承担相应的责任；因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的责任。

五、违约责任及限制条款

5.1业主方违约责任：

5.1.1业主方未按约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。

5.1.2业主方未按约定提供施工现场或相关资料，导致工程无法按时完成，应承担相应的责任。

5.2施工方违约责任：

5.2.1施工方未按约定完成工程，应承担违约责任，支付违约金。

5.2.2施工方在施工过程中出现重大质量事故，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

7.2本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.绿化工程设计图纸

2.材料清单

3.技术规范

4.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施工方，在本合同中处于主导地位，这有利于保障其在工程中的权益。乙方通过主导合同，可以确保工程按照既定的设计方案和