2024年度水电安装工程劳务承包合同书（绿色节能）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电安装工程劳务承包合同书（绿色节能）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2发包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包范围3.1工程安装范围3.2工程维修范围3.3工程验收标准4.工程进度安排4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程分期付款节点5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验方法5.3质量责任6.工程费用6.1工程总费用6.2工程分项费用6.3付款方式7.合同工期7.1工程合同工期7.2工期延误处理8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.工程变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更费用10.工程保险10.1保险范围10.2保险费用10.3保险责任11.违约责任11.1承包方违约责任11.2发包方违约责任11.3违约处理12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息承包方名称：________________注册地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________1.2发包方基本信息发包方名称：________________注册地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________第二条工程概况2.1工程名称2024年度水电安装工程劳务承包2.2工程地点_________________________2.3工程规模工程总面积：________________平方米2.4工程内容包括水电线路安装、配电箱改造、照明灯具安装、插座安装等。第三条工程承包范围3.1工程安装范围本工程涉及的所有水电线路、配电箱、照明灯具、插座等安装工程。3.2工程维修范围工程完成后，承包方负责一年内的维修服务。3.3工程验收标准按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关行业规范执行。第四条工程进度安排4.1工程开工时间2024年X月X日4.2工程竣工时间2024年X月X日4.3工程分期付款节点1.预付款：合同签订后X天内支付，金额为合同总额的20%。2.进度款：每月支付，根据实际完成工程量及进度情况，金额为合同总额的30%。3.竣工验收款：工程验收合格后X天内支付，金额为合同总额的40%。4.保修金：保修期满后X天内无质量问题，支付保修金，金额为合同总额的10%。第五条工程质量要求5.1质量标准工程质量达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关行业规范的要求。5.2质量检验方法1.施工过程中的检验：按施工图纸及规范要求进行自检和互检。2.隐蔽工程验收：在隐蔽工程完成后，由发包方和承包方共同验收。3.竣工验收：在工程竣工后，由发包方组织验收。5.3质量责任1.承包方负责工程质量，确保工程质量达到合同约定标准。2.发包方负责提供必要的施工条件，包括图纸、资料等。第六条工程费用6.1工程总费用合同总额为人民币________________元。6.2工程分项费用详见附件《工程分项费用明细表》。6.3付款方式1.预付款：合同签订后X天内支付，金额为合同总额的20%。2.进度款：每月支付，根据实际完成工程量及进度情况，金额为合同总额的30%。3.竣工验收款：工程验收合格后X天内支付，金额为合同总额的40%。4.保修金：保修期满后X天内无质量问题，支付保修金，金额为合同总额的10%。第七条合同工期7.1工程合同工期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计________________天。7.2工期延误处理1.因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向发包方支付人民币________________元违约金。2.因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求延长工期，并有权要求发包方支付合理的停工损失。第八条工程验收8.1验收标准1.工程质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关行业规范的要求。2.工程外观应符合设计图纸和施工合同的要求。3.工程功能应满足使用要求。8.2验收程序1.施工单位完成工程后，向监理单位提交验收申请。2.监理单位组织验收小组，对工程进行验收。3.验收小组对工程进行现场检查，检查工程实体质量和隐蔽工程资料。4.验收小组填写验收记录，对工程进行综合评定。5.验收合格后，监理单位出具验收报告，报发包方审核。6.发包方审核验收报告，对验收合格工程进行备案。8.3验收不合格处理1.验收不合格的工程，承包方应立即进行整改。2.整改后，承包方应重新提交验收申请。3.验收不合格工程，发包方有权要求承包方承担相应的整改费用。第九条工程变更9.1变更范围1.设计变更：因设计不合理或不符合实际需要而进行的变更。2.施工变更：因施工过程中发现的问题而进行的变更。3.紧急变更：因不可抗力或紧急情况而进行的变更。9.2变更程序1.承包方提出变更申请，说明变更原因、内容、影响及所需费用。2.发包方组织相关部门对变更申请进行审核。3.审核通过后，双方签订变更协议，明确变更内容、费用及工期调整。4.承包方按照变更协议执行。9.3变更费用变更费用按实际发生计算，由变更责任方承担。第十条工程保险10.1保险范围1.工程本身及施工过程中的财产保险。2.施工人员的人身意外伤害保险。3.第三者责任保险。10.2保险费用保险费用由承包方承担，具体金额根据实际情况确定。10.3保险责任1.保险责任范围应符合保险合同约定。2.发生保险事故时，承包方应及时通知保险公司，并按照保险合同规定办理索赔手续。第十一条违约责任11.1承包方违约责任1.工期延误：每延误一天，承包方支付人民币________________元违约金。2.质量不合格：承包方承担返工、修复等费用，并支付人民币________________元违约金。3.安全事故：承包方承担全部责任，并支付人民币________________元违约金。11.2发包方违约责任1.未按时付款：每延误一天，发包方支付人民币________________元违约金。2.未提供施工条件：导致工程延误，发包方承担相应的责任。11.3违约处理1.违约方应在收到违约通知后X天内支付违约金。2.如违约金不足以弥补损失，违约方应承担赔偿责任。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件1.合同双方协商一致解除合同。2.发生不可抗力，致使合同无法履行。3.一方严重违约，经另一方书面通知后X天内未采取措施改正。12.2合同终止条件1.合同期限届满，且工程验收合格。2.发包方提前终止合同，需支付承包方合理费用。3.承包方提前终止合同，需赔偿发包方损失。12.3合同解除与终止程序1.提出解除或终止合同的一方应书面通知对方。2.双方应在X天内协商解决合同解除或终止后的相关问题。3.未协商一致的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十三条争议解决13.1争议解决方式1.协商：合同双方应尝试通过协商解决争议。2.仲裁：如协商不成，合同双方可提交仲裁机构仲裁。3.诉讼：仲裁不成或未选择仲裁的，合同双方可向人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序1.双方书面提交争议解决申请。2.仲裁机构或人民法院根据申请启动争议解决程序。3.争议解决结果为终局裁决或判决。13.3争议解决费用1.协商费用：由双方协商分担。2.仲裁费用：由败诉方承担，或按仲裁机构规定分担。3.诉讼费用：由败诉方承担，或按法院判决分担。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件1.双方签字盖章。2.合同约定的生效条件成就。14.2合同终止条件1.合同期限届满，且工程验收合格。2.合同解除或终止。3.发包方或承包方单方解除合同。14.3合同终止程序1.双方书面通知对方合同终止。2.清算合同项下的一切债权债务。3.合同终止后，双方应妥善处理遗留问题。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所称的第三方，是指除合同双方（甲方：________________，乙方：________________）以外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、设计方、施工方等。2.第三方介入的合法性2.1第三方介入应遵循相关法律法规，并取得合同双方的同意。2.2第三方介入的目的是为了提高工程质量和效率，确保合同履行。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致工程出现质量问题或延误工期的，应承担相应的责任。3.2.1第三方责任限额为合同总价的_________________%。3.2.2如第三方责任导致工程损失超过责任限额，超出部分由合同双方共同承担。4.第三方职责与权利4.1第三方职责4.1.1按照合同约定，履行相应的职责。4.1.2对工程进行监督管理，确保工程质量符合合同要求。4.1.3对工程进度进行监督，确保工程按期完成。4.1.4对工程变更、验收、结算等进行管理。4.2第三方权利4.2.1要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。4.2.2对甲方和乙方的违约行为提出异议。4.2.3在合同约定范围内，独立行使职权。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系5.1.1第三方应接受甲方的监督和管理。5.1.2第三方应按照甲方的要求，履行合同约定的职责。5.1.3第三方违约行为，甲方有权要求其承担相应责任。5.2第三方与乙方的关系5.2.1第三方应接受乙方的监督和管理。5.2.2第三方应按照乙方的要求，履行合同约定的职责。5.2.3第三方违约行为，乙方有权要求其承担相应责任。5.3第三方与其他第三方的划分5.3.1不同第三方之间应保持独立，各自履行合同约定的职责。5.3.2不同第三方之间发生争议，应协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。6.第三方介入的具体条款6.1监理方6.1.1监理方应按照合同约定，对工程质量、进度、安全进行监督管理。6.1.2监理方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见。6.1.3监理方应定期向甲方和乙方提交监理报告。6.2设计方6.2.1设计方应按照合同约定，提供符合国家标准的设计图纸和技术文件。6.2.2设计方应对设计方案的合理性和可行性负责。6.2.3设计方应配合施工方进行施工图设计和设计变更。6.3施工方6.3.1施工方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。6.3.2施工方应遵守国家相关法律法规和行业规范。6.3.3施工方应接受监理方的监督管理。7.第三方介入的变更与调整7.1如因第三方原因导致工程变更或调整，应按照合同约定程序执行。7.2第三方介入的变更或调整，应不影响工程的整体进度和质量。8.第三方介入的争议解决8.1第三方在合同履行过程中发生争议，应协商解决。8.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。9.第三方介入的保密义务9.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同内容和相关信息。10.第三方介入的终止10.1如第三方在合同履行过程中出现重大违约行为，合同双方有权解除合同。10.2第三方介入终止后，应按照合同约定进行清算和结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《工程分项费用明细表》要求：详细列明工程各分项的具体费用，包括材料费、人工费、机械费等。说明：此表作为合同附件，用于明确工程费用的构成和计算依据。2.《施工图纸及技术文件》要求：包含工程所需的施工图纸、设计说明书、技术规范等。说明：施工图纸及技术文件是施工过程中必须遵守的依据，确保工程质量。3.《工程变更记录》要求：记录工程变更的内容、原因、费用及审批过程。说明：变更记录是工程实施过程中的重要文件，用于追溯变更原因和费用。4.《工程验收报告》要求：记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的重要依据，证明工程符合合同要求。5.《工程进度报告》说明：进度报告用于监督工程进度，确保工程按期完成。6.《工程款支付凭证》要求：记录工程款支付的金额、时间、付款方式等。说明：支付凭证是工程款支付的证明，确保合同双方的权益。7.《工程质量检验报告》要求：记录工程质量检验的结果，包括合格项和不合格项。说明：检验报告用于评估工程质量，确保工程符合国家标准。8.《安全生产责任书》要求：明确工程安全生产的责任主体、责任范围和责任措施。说明：安全生产责任书是保障工程安全生产的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按时完成工程，导致工期延误。1.2承包方提供的材料或施工质量不符合合同要求。1.3承包方擅自改变工程设计和施工方案。1.4发包方未按时支付工程款。1.5发包方未提供必要的施工条件。2.责任认定标准：2.1工期延误：每延误一天，承包方支付人民币________________元违约金。2.2质量问题：承包方承担返工、修复等费用，并支付人民币________________元违约金。2.3擅自改变设计：承包方承担由此产生的全部费用。2.4未按时支付工程款：每延误一天，发包方支付人民币________________元违约金。2.5未提供施工条件：发包方承担由此造成的损失。3.违约责任示例：3.1承包方因材料问题导致工程延误三天，应支付人民币________________元违约金。3.2发包方未按时支付工程款，导致承包方停工，应支付人民币________________元违约金。全文完。2024年度水电安装工程劳务承包合同书（绿色节能）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.合同双方的权利与义务3.1承包方权利与义务3.2甲方权利与义务4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2工程费用构成4.3工程费用支付方式4.4付款进度安排5.工程施工及验收5.1施工方案5.2施工进度安排5.3工程质量要求5.4工程验收标准5.5验收程序6.工程变更及索赔6.1工程变更程序6.2工程索赔程序6.3索赔标准7.工程保险7.1保险种类7.2保险金额7.3保险责任7.4保险期限8.违约责任8.1承包方违约责任8.2甲方违约责任8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：工程费用明细表12.4附件四：其他相关文件13.合同签订日期14.合同份数及保管第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市房地产开发有限公司乙方：市水电安装工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称市小区水电安装工程2.2工程地点市小区2.3工程规模总面积：平方米2.4工程类型住宅小区水电安装工程2.5工程工期自合同签订之日起至2024年12月31日止，共计个月第三条合同双方的权利与义务3.1承包方权利与义务3.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。3.1.2乙方应按照甲方要求进行水电安装工程的设计、施工和验收。3.1.3乙方应保证工程质量符合国家标准和甲方要求。3.2甲方权利与义务3.2.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成水电安装工程。3.2.2甲方应按照合同约定支付工程款。3.2.3甲方应配合乙方进行工程验收。第四条工程费用及支付方式4.1工程费用总额万元整4.2工程费用构成包括但不限于：材料费、人工费、机械费、管理费等。4.3工程费用支付方式4.3.1预付款：合同签订后日内，甲方支付乙方工程总额的%作为预付款。4.3.2进度款：工程进度达到%时，甲方支付乙方工程总额的%作为进度款。4.3.3结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总额的%作为结算款。4.3.4验收合格后日内，甲方支付乙方剩余工程总额的%作为尾款。第五条工程施工及验收5.1施工方案乙方应根据甲方要求，编制详细的施工方案，经甲方批准后实施。5.2施工进度安排乙方应按照施工方案，合理安排施工进度，确保工程按期完成。5.3工程质量要求工程质量应符合国家现行有关标准和规范要求。5.4工程验收标准工程验收标准应参照国家现行有关标准和规范执行。5.5验收程序5.5.1乙方完成工程后，应向甲方提交验收申请。5.5.2甲方应在收到验收申请后日内组织验收。5.5.3验收不合格的，乙方应在接到通知后日内进行整改，直至合格为止。第六条工程变更及索赔6.1工程变更程序6.1.1任何一方提出工程变更，应提前日向对方提出书面申请。6.1.2双方协商一致后，签订工程变更协议，并作为合同附件。6.2工程索赔程序6.2.1任何一方认为对方违约或造成损失，应在发生之日起日内提出索赔申请。6.2.2双方协商解决，协商不成的，可向合同约定的争议解决机构申请仲裁。6.3索赔标准索赔标准应参照国家现行有关标准和规范执行。第八条违约责任8.1承包方违约责任8.1.1乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。8.1.2乙方施工过程中出现质量问题，造成返工或损失，应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.1.3乙方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向甲方支付欠款金额的0.1%作为滞纳金。8.2甲方违约责任8.2.1甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付欠款金额的0.1%作为滞纳金。8.2.2甲方因自身原因导致工程停工或延期，应向乙方支付停工期间实际发生的合理费用。8.2.3甲方未按合同约定提供施工所需材料或设备，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的0.1%作为违约金。8.3违约金计算方式违约金按实际延误天数或未支付款项金额计算，直至达到合同约定的最高赔偿限额。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构市仲裁委员会9.3争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及市仲裁委员会的仲裁规则进行。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，决定解除合同。10.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。10.1.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后解除合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。10.2.2双方应在收到解除通知后日内办理合同解除手续。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务。10.3.2乙方应按照合同约定完成已施工部分的工作，并承担相应的责任。10.3.3双方应按照合同约定结算工程款。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1工程按合同约定全部完工并验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.2.3合同约定的终止条件成就。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款。11.3.2双方应办理合同终止手续，包括但不限于归档、注销等。第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：工程费用明细表12.4附件四：其他相关文件第十三条合同签订日期本合同签订日期为：2023年11月1日。第十四条合同份数及保管本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方定义15.1本合同所称的第三方，是指在本合同履行过程中，因提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、评估等目的而介入的独立第三方机构或个人。15.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工、代理人或代表。第十六条第三方介入的目的与权限16.1第三方介入的目的：16.1.1提供专业技术服务；16.1.2对工程施工过程进行监督和监理；16.1.3对工程质量进行检测和评估；16.1.4对合同履行情况进行咨询和提出建议。16.2第三方介入的权限：16.2.1第三方有权根据其介入目的，对工程施工过程进行现场检查；16.2.2第三方有权要求合同双方提供相关资料和信息；16.2.3第三方有权根据检测结果或评估结果，向合同双方提出整改建议。第十七条第三方责任限额17.1第三方在履行其职责过程中，因故意或重大过失造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额：17.2.1第三方对其提供的专业技术服务、监督、监理、检测、评估等职责范围内造成的损失，承担不超过合同总价款%的责任限额；17.2.2第三方对其提供的专业技术服务、监督、监理、检测、评估等职责范围外造成的损失，不承担责任。第十八条第三方介入的程序18.1第三方介入需经合同双方书面同意；18.2第三方介入前，应与合同双方签订服务协议，明确服务内容、费用、责任等；18.3第三方介入过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准。第十九条第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与合同双方的责任划分：19.1.1第三方对合同双方提供的服务质量负责；19.1.2合同双方对第三方提供的服务内容负责；19.1.3合同双方应配合第三方履行其职责。19.2第三方与其他各方的责任划分：19.2.1第三方与施工方、材料供应商等第三方供应商的责任划分，按照相关合同约定执行；19.2.2第三方与政府相关部门、行业协会等的关系，按照国家法律法规和行业标准执行。第二十条第三方变更与退出20.1第三方在合同履行期间，如需变更或退出，应提前日通知合同双方，并经合同双方书面同意；20.2第三方变更或退出后，合同双方应根据实际情况调整相关条款。第二十一条第三方介入的费用21.1第三方介入的费用由合同双方另行约定，并在服务协议中明确；21.2第三方介入的费用不包括在合同总价款内。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求和说明：包含水电安装工程的详细图纸，包括平面图、剖面图、系统图等。图纸应标明材料规格、尺寸、安装位置等信息。图纸应由专业设计人员签字确认。2.附件二：施工方案详细要求和说明：包含水电安装工程的施工流程、施工工艺、质量控制措施等。方案应详细说明施工进度安排、人员配备、材料供应等。方案应由乙方施工负责人签字确认。3.附件三：工程费用明细表详细要求和说明：列明工程各项费用的详细清单，包括材料费、人工费、机械费等。每项费用应注明单价、数量、总价等信息。表格应由乙方财务人员签字确认。4.附件四：其他相关文件详细要求和说明：包含合同双方同意的其他相关文件，如变更协议、验收报告、付款凭证等。每份文件应注明文件名称、日期、签署人等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程；乙方施工过程中出现质量问题；甲方未按合同约定支付工程款；甲方未按合同约定提供施工所需材料或设备；第三方在履行职责过程中出现重大过失。2.责任认定标准：违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规；责任认定标准依据合同约定和实际情况；责任认定应公平、公正、合理。3.违约责任示例说明：乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金；乙方施工过程中出现质量问题，造成返工或损失，应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失；甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付欠款金额的0.1%作为滞纳金；第三方在履行职责过程中出现重大过失，应承担不超过合同总价款%的责任限额。全文完。2024年度水电安装工程劳务承包合同书（绿色节能）2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订日期与生效日期1.3合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程内容与范围3.1水电安装工程具体内容3.2节能措施与技术要求3.3工程变更与调整4.工程承包方式4.1承包方式4.2承包范围4.3承包责任5.工程进度与工期5.1工程总工期5.2各阶段工期要求5.3工期延误责任6.工程质量与标准6.1质量要求6.2质量检测与验收6.3质量保修7.合同价款7.1合同总价款7.2付款方式7.3付款时间节点7.4逾期付款责任8.材料供应8.1材料供应方式8.2材料质量要求8.3材料验收与保管9.施工安全与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3事故处理与责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：技术规范12.3附件三：材料清单12.4附件四：其他相关文件13.其他约定13.1合同未尽事宜的协商处理13.2合同解释13.3合同份数与生效14.合同签署与生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同签署地点第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同签订双方基本信息名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______1.2合同签订日期与生效日期本合同于_______年_______月_______日签订，自双方签字盖章之日起生效。1.3合同签订地点本合同签订地点为_______。第二条工程概况2.1工程名称2024年度_______水电安装工程2.2工程地点_______2.3工程规模工程总用地面积_______平方米，总建筑面积_______平方米。2.4工程类型绿色节能住宅水电安装工程第三条工程内容与范围3.1水电安装工程具体内容包括但不限于：强弱电线路铺设、配电箱安装、照明灯具安装、插座安装、水表安装、给排水管道铺设等。3.2节能措施与技术要求采用节能型材料和设备，如LED照明灯具、节能水龙头等，并符合国家相关节能标准。3.3工程变更与调整工程内容如有变更，需经甲方书面同意，并由乙方提出变更方案，经双方协商一致后执行。第四条工程承包方式4.1承包方式乙方以劳务分包形式承包本工程。4.2承包范围乙方负责本工程的全部水电安装工作，包括但不限于设计、施工、材料供应、质量保证等。4.3承包责任乙方对工程质量、安全、进度全面负责，确保工程按期、按质、按量完成。第五条工程进度与工期5.1工程总工期本工程总工期为_______天。5.2各阶段工期要求具体工期要求详见工程进度计划表。5.3工期延误责任如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第六条工程质量与标准6.1质量要求本工程须符合国家现行相关质量标准及规范。6.2质量检测与验收工程完成后，乙方应组织相关检测机构进行质量检测，合格后方可交付甲方使用。6.3质量保修本工程质量保修期为_______年，保修期内乙方应负责维修、更换因质量问题造成的损坏。第七条合同价款7.1合同总价款本合同总价款为人民币_______元整。7.2付款方式甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例及时间节点详见附件。7.3付款时间节点首次付款：合同签订后_______个工作日内，支付合同总价款的_______%。中期付款：工程进度达到_______时，支付合同总价款的_______%。尾款支付：工程竣工验收合格后_______个工作日内，支付合同总价款的_______%。7.4逾期付款责任如甲方逾期付款，应按_______%的年利率支付逾期付款违约金。第八条材料供应8.1材料供应方式乙方负责提供工程所需的全部材料和设备，包括但不限于电线、电缆、水管、阀门、灯具等。8.2材料质量要求所有材料必须符合国家相关质量标准，并具有合格证明文件。8.3材料验收与保管乙方在材料进场前应通知甲方进行验收，验收合格后方可使用。材料验收标准详见附件。第九条施工安全与环境保护9.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，如噪声、粉尘、废水等。9.3事故处理与责任如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照_______仲裁规则进行。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件（1）一方违约，经对方书面通知后，违约方在_______日内仍未采取补救措施或继续违约的；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行的；（3）双方协商一致解除合同的。11.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程、材料、设备等事宜。第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：技术规范12.3附件三：材料清单12.4附件四：其他相关文件第十三条其他约定13.1合同未尽事宜的协商处理本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2合同解释本合同未尽事宜的解释权归甲方所有。13.3合同份数与生效本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效日期14.1合同签署日期本合同于_______年_______月_______日签署。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署地点本合同签署地点为_______。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：1.工程设计、施工监理、质量检测；2.材料采购、供应与验收；3.工程进度监控与调整；4.工程成本控制与审计；5.合同争议调解与仲裁；6.其他经甲乙双方约定的服务。第十六条第三方选择与授权16.1第三方选择甲乙双方有权根据项目需求，自行选择符合资质条件的第三方服务机构。16.2第三方授权第三方在接受委托后，应向甲乙双方出具授权书，明确其权利、义务和责任。第十七条第三方责任限额17.1责任界定第三方的责任仅限于其提供服务范围内的义务和承诺，对于因第三方原因导致的合同履行障碍，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。17.2责任限额第三方责任限额为本合同总价款