版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑屋面防水工程保修协议范本本合同目录一览1.保修协议概述1.1保修范围1.2保修期限1.3保修责任1.4保修条件2.保修工程范围及内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程概况2.4防水材料规格及品牌2.5施工单位及资质3.保修责任的履行3.1保修责任承担主体3.2保修责任的履行方式3.3保修责任的履行期限3.4保修责任的履行地点4.保修费用的承担4.1保修费用计算方法4.2保修费用承担主体4.3保修费用支付方式4.4保修费用支付时间5.保修工程的检查与验收5.1检查与验收的主体5.2检查与验收的内容5.3检查与验收的标准5.4检查与验收的时间6.保修责任的终止6.1保修责任终止条件6.2保修责任终止程序6.3保修责任终止后的处理7.保修争议的处理7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.保密条款8.1保密义务8.2保密信息的范围8.3违约责任9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.合同的履行与违约责任10.1合同履行义务10.2违约责任的承担10.3违约责任的计算10.4违约责任的赔偿11.合同的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同的解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序12.3合同解除后的处理13.合同的附件13.1附件名称13.2附件内容13.3附件效力14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:第一条保修协议概述1.1保修范围本保修协议适用于本建筑屋面防水工程,包括但不限于防水材料、施工工艺、施工质量等。1.2保修期限本保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,为期五年。1.3保修责任保修期内,如因防水材料或施工质量问题导致屋面渗漏,保修方应负责修复,直至达到原设计要求。1.4保修条件保修方在接到保修申请后,应立即进行调查,如确认系保修范围内的质量问题,则应立即安排修复。第二条保修工程范围及内容2.1工程名称本建筑屋面防水工程2.2工程地点[具体地址]2.3工程概况[工程概况描述,包括建筑面积、屋面类型、防水材料等]2.4防水材料规格及品牌[防水材料规格及品牌列表]2.5施工单位及资质[施工单位名称及资质证书编号]第三条保修责任的履行3.1保修责任承担主体保修责任由施工单位承担,如施工单位已退出市场,则由其上级单位或实际控制人承担。3.2保修责任的履行方式保修责任以修复或更换不合格材料的方式履行。3.3保修责任的履行期限保修责任应在接到保修申请后的七个工作日内履行完毕。3.4保修责任的履行地点保修责任履行地点为工程所在地。第四条保修费用的承担4.1保修费用计算方法保修费用按照实际发生费用计算,包括但不限于人工费、材料费、运输费等。4.2保修费用承担主体保修费用由施工单位承担。4.3保修费用支付方式保修费用以现金或银行转账方式支付。4.4保修费用支付时间保修费用应在保修责任履行完毕后支付。第五条保修工程的检查与验收5.1检查与验收的主体保修工程的检查与验收由保修方负责。5.2检查与验收的内容检查与验收内容包括防水材料的合格证明、施工过程记录、验收报告等。5.3检查与验收的标准检查与验收标准应符合国家相关标准和规范。5.4检查与验收的时间检查与验收应在保修期内定期进行。第六条保修责任的终止6.1保修责任终止条件6.2保修责任终止程序保修责任终止需经双方协商一致,并签订书面协议。6.3保修责任终止后的处理保修责任终止后,保修方应将相关资料整理归档。第七条保修争议的处理7.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商,如协商不成,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序争议双方应在接到争议通知之日起三十日内协商解决。7.3争议解决机构如协商不成,争议双方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八部分:保密条款8.1保密义务双方对本合同内容及其相关技术、商业信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.2保密信息的范围保密信息包括但不限于本合同内容、技术数据、工艺流程、设计图纸、市场信息等。8.3违约责任如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。第九部分:合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。9.3合同解除条件合同解除应符合法定条件或双方协商一致。9.4合同解除程序合同解除需以书面形式通知对方,并办理相关手续。第十部分:合同的履行与违约责任10.1合同履行义务双方应严格按照合同约定履行各自义务。10.2违约责任的承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失。10.3违约责任的计算违约金按合同约定比例计算,赔偿损失按实际损失计算。10.4违约责任的赔偿违约方应在接到违约通知之日起三十日内支付违约金或赔偿损失。第十一部分:合同的争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商,如协商不成,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序争议双方应在接到争议通知之日起三十日内协商解决。11.3争议解决机构如协商不成,争议双方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十二部分:合同的解除与终止12.1合同解除条件合同解除应符合法定条件或双方协商一致。12.2合同终止程序合同终止需以书面形式通知对方,并办理相关手续。12.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理剩余事项,包括但不限于移交资料、结算费用等。第十三部分:合同的附件13.1附件名称本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等。13.2附件内容附件内容应与本合同一致,具有同等法律效力。13.3附件效力附件与本合同共同构成完整的合同文件。第十四部分:其他约定事项14.1其他约定事项一如本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。14.3其他约定事项三本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意引入,提供专业服务、技术支持或协助履行合同义务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的同意2.1甲乙双方同意,在合同履行过程中,可根据实际情况引入第三方,但需事先书面通知对方并取得对方的同意。第三条第三方的责权利3.1第三方根据合同约定提供的服务或协助,享有相应的权利,包括但不限于:3.1.1获取合理的报酬;3.1.2要求甲乙双方提供必要的配合和便利;3.1.3在合同约定范围内行使职权。3.2第三方的义务包括:3.2.1按照合同约定提供专业、高质量的服务;3.2.2保守甲乙双方的商业秘密;3.2.3对因自身原因导致的违约行为承担相应责任。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方之间的关系为合同关系,与合同以外的其他方无直接法律关系。4.2第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和行业规范,不得损害甲乙双方的合法权益。4.3第三方在履行合同过程中,如与甲乙双方产生争议,应通过协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额根据合同约定和第三方提供的服务内容确定。5.2第三方的责任限额包括但不限于:5.2.1对因自身原因导致的合同履行延误,第三方应承担违约责任;5.2.2对因自身原因导致的合同履行质量不合格,第三方应承担修复或更换责任;5.2.3对因自身原因导致的甲乙双方损失,第三方应承担赔偿责任。5.3第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在提供服务的合同或协议中予以确认。第六条第三方介入时的额外条款6.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定继续履行各自的义务。6.2第三方介入后,甲乙双方应就第三方的职责、权利和义务达成一致,并签订补充协议。6.3第三方介入后,甲乙双方应确保第三方在合同履行过程中,不得损害对方的合法权益。第七条第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。7.2第三方介入后的合同变更,应遵循公平、公正、合理的原则,不得损害甲乙双方的合法权益。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,甲乙双方可依法向人民法院提起诉讼,第三方应作为诉讼当事人。8.3第三方介入后的争议解决,应遵循相关法律法规和合同约定。第九条第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后,如合同解除,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面解除协议。9.2第三方介入后的合同解除,应遵循相关法律法规和合同约定。9.3第三方介入后的合同解除,甲乙双方应按照约定处理剩余事项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:提供详细的工程图纸,包括建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图等。附件说明:图纸应标注尺寸、材料、构造要求,确保施工过程中准确无误。2.施工方案详细要求:提供详细的施工方案,包括施工工艺、施工顺序、施工方法等。附件说明:方案应考虑施工进度、质量、安全等因素,确保施工顺利进行。3.验收报告详细要求:提供工程竣工验收报告,包括验收时间、验收内容、验收结果等。附件说明:报告应详细记录验收过程中的各项指标,确保工程质量符合要求。4.防水材料合格证明详细要求:提供防水材料的产品合格证明,包括生产厂家、产品规格、检测报告等。附件说明:证明材料应确保防水材料符合国家相关标准,保证工程质量。5.施工单位资质证书详细要求:提供施工单位的资质证书,包括资质等级、证书编号等。附件说明:证书应证明施工单位具备相应的施工资质,确保施工质量。6.保修协议详细要求:提供保修协议,包括保修范围、保修期限、保修责任等。附件说明:协议应明确保修方、被保修方、保修期限等关键信息,确保保修顺利进行。7.保密协议详细要求:提供保密协议,包括保密内容、保密期限、违约责任等。附件说明:协议应明确保密义务、保密信息范围、违约责任等,保护双方商业秘密。8.补充协议详细要求:根据合同履行过程中出现的新情况,签订补充协议,明确双方权利义务。附件说明:补充协议应与本合同具有同等法律效力,确保合同内容完整。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间完成工程或提供材料。责任认定标准:根据合同约定,未按时完成工程或提供材料,每延误一天,应支付合同总价的千分之一作为违约金。示例说明:如合同约定工程应在2024年3月31日前完成,实际完成时间为2024年4月10日,则乙方应支付合同总价的0.5%作为违约金。2.违约行为:施工过程中出现质量问题,导致工程损坏或影响使用。责任认定标准:根据合同约定,因施工质量问题导致工程损坏或影响使用,乙方应负责修复或更换,并承担由此产生的费用。示例说明:如施工过程中发现防水层存在渗漏问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。3.违约行为:未按合同约定履行保密义务,泄露商业秘密。责任认定标准:根据合同约定,泄露商业秘密,乙方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例说明:如乙方泄露甲方商业秘密,给甲方造成损失,乙方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:未按合同约定支付款项。责任认定标准:根据合同约定,未按约定时间支付款项,每延误一天,应支付相应利息。示例说明:如合同约定2024年3月31日前支付工程款,实际支付时间为2024年4月10日,则乙方应支付相应利息。5.违约行为:违反合同约定,擅自变更合同内容。责任认定标准:根据合同约定,擅自变更合同内容,乙方应承担相应的法律责任。示例说明:如乙方擅自变更合同内容,给甲方造成损失,乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版建筑屋面防水工程保修协议范本1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同价款3.防水材料及施工要求3.1防水材料品牌及规格3.2施工工艺及技术要求3.3施工人员资质要求4.保修期限及内容4.1保修期限4.2保修内容4.3保修范围5.保修责任5.1发包方责任5.2承包方责任6.保修费用6.1保修费用计算方式6.2保修费用支付方式7.质量争议处理7.1质量争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.保修期满后的维修8.1维修费用承担8.2维修责任9.违约责任9.1发包方违约责任9.2承包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.其他约定事项11.1不可抗力11.2保密条款11.3通知方式12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同附件13.1附件一:工程概况13.2附件二:防水材料及施工要求13.3附件三:保修期限及内容14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1发包方名称:___________1.1.2发包方地址:___________1.1.3承包方名称:___________1.1.4承包方地址:___________1.2联系人及联系方式1.2.1发包方联系人:___________1.2.2发包方联系电话:___________1.2.3承包方联系人:___________1.2.4承包方联系电话:___________2.工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________2.4工程合同价款:人民币___________元整3.防水材料及施工要求3.1防水材料品牌及规格:___________3.2施工工艺及技术要求:___________3.3施工人员资质要求:___________4.保修期限及内容4.1保修期限:自工程验收合格之日起___________年4.2保修内容:防水层出现渗漏、裂缝等问题,由承包方负责修复4.3保修范围:仅限于本合同约定的防水工程范围5.保修责任5.1发包方责任:按照合同约定支付保修费用5.2承包方责任:在保修期内,对出现的质量问题负责修复,确保工程质量6.保修费用6.1保修费用计算方式:按实际维修费用计算6.2保修费用支付方式:由发包方在收到承包方维修申请后的___________个工作日内支付7.质量争议处理7.1质量争议解决方式:双方协商解决7.2争议解决机构:如协商不成,可向当地建设行政管理部门申请调解7.3争议解决期限:自争议发生之日起___________个工作日内解决8.保修期满后的维修8.1维修费用承担:保修期满后,维修费用由业主自行承担8.2维修责任:承包方在保修期满后,仍应提供技术支持,但不再承担直接维修责任9.违约责任9.1发包方违约责任:若发包方未按约定支付保修费用,应向承包方支付违约金,违约金为应付款项的___________%9.2承包方违约责任:若承包方未按约定履行保修责任,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿业主损失10.争议解决10.1争议解决方式:本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:___________仲裁委员会10.3争议解决期限:自争议发生之日起___________个月内解决11.其他约定事项11.1不可抗力:因不可抗力导致本合同无法履行的,双方互不承担责任,但应及时通知对方11.2保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露11.3通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,通过___________方式进行送达12.合同生效及解除12.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效12.2合同解除条件:经双方协商一致,可解除本合同;因不可抗力导致合同无法履行的,合同自动解除13.合同附件13.1附件一:工程概况13.2附件二:防水材料及施工要求13.3附件三:保修期限及内容14.合同签署及生效日期14.1签署日期:___________年___________月___________日14.2生效日期:自双方签字(或盖章)之日起生效14.1签署人:14.1.1发包方代表:___________14.1.2承包方代表:___________14.2盖章:14.2.1发包方公章:___________14.2.2承包方公章:___________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方之外的,根据本合同约定介入合同履行过程中的任何个人或组织,包括但不限于监理方、检测机构、仲裁机构、调解机构、咨询机构等。15.2.1经甲乙双方协商一致,可以邀请第三方介入;15.2.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任;15.2.3第三方介入后,应遵守本合同的约定,并受本合同的约束。16.甲乙双方的权利与义务16.1当第三方介入时,甲乙双方的权利与义务如下:16.1.1甲方的权利与义务:提供第三方介入所需的相关资料和条件;保障第三方介入工作的顺利进行;按照合同约定支付第三方介入费用;遵守第三方介入协议的约定。16.1.2乙方的权利与义务:配合第三方的工作,提供必要的协助;按照合同约定完成第三方介入协议中约定的任务;遵守第三方介入协议的约定。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任:17.1.1第三方应按照合同约定和介入协议的约定,履行其职责;17.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任;17.1.3第三方在履行职责过程中,如违反法律法规或合同约定,甲乙双方有权要求其停止行为,并承担相应的法律责任。17.2第三方的权利:17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合;17.2.2第三方有权根据介入协议的约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价;17.2.3第三方有权要求甲乙双方按照介入协议的约定支付相关费用。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额如下:18.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,其赔偿责任不超过___________万元;18.1.2第三方在介入协议中约定的责任限额,如与本条款约定的责任限额不一致,以本条款约定为准。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件:19.1.1第三方职责已完成;19.1.2甲乙双方协商一致;19.1.3出现不可抗力因素;19.1.4第三方违反介入协议的约定。19.2第三方介入的终止程序:19.2.1第三方应向甲乙双方发出终止介入的通知;19.2.2甲乙双方应积极配合第三方的终止工作;19.2.3第三方终止介入后,甲乙双方应根据合同约定继续履行合同义务。20.本条款的生效与解释20.1本条款自双方签字(或盖章)之日起生效;20.2本条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况详细要求:包括工程名称、地点、规模、合同价款、防水材料规格、施工工艺等。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确工程的基本信息,便于双方后续的合同履行。2.附件二:防水材料及施工要求详细要求:包括防水材料品牌、规格、施工工艺、技术要求、施工人员资质等。附件说明:本附件作为合同附件,用于详细规定防水工程所需的材料和质量标准。3.附件三:保修期限及内容详细要求:包括保修期限、保修内容、保修范围等。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确保修责任和范围,保障双方权益。4.附件四:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的原因、方式、权利义务、费用、责任限额等。附件说明:本附件作为合同附件,用于规范第三方介入的流程和责任。5.附件五:违约责任认定标准详细要求:包括各种违约行为、违约责任认定标准、赔偿金额等。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确违约责任,保障合同双方的合法权益。6.附件六:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、期限等。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确争议解决的途径和流程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按约定支付工程款项;承包方未按约定完成施工或施工质量不符合标准;发包方未按约定提供施工条件或材料;第三方未按介入协议履行职责或违反法律法规;任何一方违反合同约定的保密义务。2.违约责任认定标准:违约行为发生后,甲乙双方应及时沟通,协商解决;如协商不成,可根据合同约定的违约责任认定标准进行认定;违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例说明:甲乙双方约定,承包方应在___________日内完成工程,但承包方实际完成时间为___________日,构成逾期完成;根据合同约定,承包方应支付逾期完成违约金,违约金计算方式为:___________。若因发包方未按约定提供施工条件导致承包方工期延误,发包方应赔偿承包方相应的损失,包括但不限于停工损失、材料损失等。全文完。2024版建筑屋面防水工程保修协议范本2本合同目录一览1.保修范围1.1防水材料质量1.2防水施工质量1.3保修期限2.保修责任2.1发包人责任2.2承包人责任3.保修启动程序3.1发包人发现保修问题3.2承包人接到保修通知4.保修期限及条件4.1保修期限4.2保修条件5.保修费用5.1保修费用承担5.2费用结算方式6.保修服务6.1保修服务内容6.2保修服务标准7.保修期限的延长7.1延长条件7.2延长程序8.违约责任8.1发包人违约责任8.2承包人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序11.合同生效11.1生效条件11.2生效时间12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.其他约定13.1其他权利义务13.2其他事项14.合同附件14.1附件一:防水工程保修责任书14.2附件二:防水材料清单14.3附件三:保修期限表第一部分:合同如下:第一条保修范围1.1防水材料质量1.1.1承包人应保证所使用的防水材料符合国家标准和设计要求。1.1.2防水材料质量问题的认定,需经有资质的第三方检测机构检测确认。1.2防水施工质量1.2.1承包人应按照施工图纸和规范要求进行施工,确保施工质量。1.2.2防水施工质量问题的认定,需经发包人、承包人和监理单位共同确认。1.3保修期限1.3.1防水工程保修期限为自竣工验收合格之日起五年。1.3.2保修期限自防水工程竣工验收合格之日起计算。第二条保修责任2.1发包人责任2.1.1发包人应按照合同约定提供必要的施工条件。2.1.2发包人负责组织竣工验收,并对竣工验收结果负责。2.2承包人责任2.2.1承包人应按照合同约定履行保修义务。2.2.2承包人应保证在保修期内及时处理保修问题。第三条保修启动程序3.1发包人发现保修问题3.1.1发包人发现防水工程存在问题时,应及时通知承包人。3.1.2发包人应在发现问题后的七日内向承包人发出书面保修通知。3.2承包人接到保修通知3.2.1承包人应在接到保修通知后的三日内对问题进行现场勘查。3.2.2承包人应在勘查后三日内提出处理方案。第四条保修期限及条件4.1保修期限4.1.1防水工程保修期限为自竣工验收合格之日起五年。4.1.2保修期限自防水工程竣工验收合格之日起计算。4.2保修条件4.2.1保修期内,因防水材料或施工质量问题导致的渗漏,承包人应免费进行维修。4.2.2保修期内,非因防水材料或施工质量问题导致的渗漏,承包人应在收到保修通知后,与发包人协商确定维修方案。第五条保修费用5.1保修费用承担5.1.1保修期内发生的维修费用,由承包人承担。5.1.2因发包人原因导致的维修,其费用由发包人承担。5.2费用结算方式5.2.1保修费用结算应以实际发生费用为依据。5.2.2费用结算需双方签字确认,并按合同约定的方式支付。第六条保修服务6.1保修服务内容6.1.1承包人应提供免费的保修服务,包括维修、更换损坏部件等。6.1.2承包人应保证在接到保修通知后的二十四小时内到达现场。6.2保修服务标准6.2.1保修服务应符合国家标准和行业规范。6.2.2保修服务完成后,承包人应向发包人提供维修记录和验收报告。第八条违约责任8.1发包人违约责任8.1.1发包人未按约定提供施工条件,导致工期延误,应承担相应责任。8.1.2发包人未按时支付工程款,应支付违约金,并承担相应的利息。8.2承包人违约责任8.2.1承包人未按合同约定完成施工,导致工期延误,应承担相应责任。8.2.2承包人提供的材料或施工质量不符合要求,应承担修复或更换责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。9.2.2争议解决机构为合同签订地的人民法院。第十条合同解除10.1解除条件10.1.1发包人未按约定支付工程款,承包人有权解除合同。10.1.2承包人严重违约,发包人有权解除合同。10.2解除程序10.2.1双方协商一致解除合同,应签订书面协议。10.2.2一方提出解除合同,另一方在接到通知后十五日内未提出异议,视为同意解除。第十一条合同生效11.1生效条件11.1.1双方签署本合同,并经双方法定代表人或授权代表签字盖章。11.1.2本合同经双方签字盖章后,自双方签字盖章之日起生效。11.2生效时间11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2.2生效后,双方应严格履行合同约定的义务。第十二条合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的保修期限届满。12.1.2合同因解除而终止。12.2终止程序12.2.1合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。12.2.2合同终止后,双方应相互退还已支付的款项。第十三条其他约定13.1其他权利义务13.1.1双方应遵守国家法律法规,履行合同约定的义务。13.1.2双方应保守合同内容,不得泄露给第三方。13.2其他事项13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。13.2.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1附件一:防水工程保修责任书14.2附件二:防水材料清单14.3附件三:保修期限表第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于检测机构、监理单位、鉴定机构、调解机构、仲裁机构或其他任何非合同双方的第三方实体。15.2第三方介入的条件15.2.1.1合同双方对工程质量、材料质量、保修期限等存在争议;15.2.1.2发包人或承包人认为有必要引入第三方进行专业评估或调解;15.2.1.3法律法规或合同约定需要第三方介入的情况。15.3第三方介入的程序15.3.1双方协商一致后,可引入第三方介入;15.3.2引入第三方后,双方应向第三方提供与争议相关的全部资料;15.3.3第三方应独立、公正地开展工作,并提出评估、鉴定或调解意见。16.甲乙双方增加的额外条款16.1发包人增加条款16.1.1发包人同意在第三方介入的情况下,承担第三方评估、鉴定或调解费用的一定比例。16.2承包人增加条款16.2.1承包人同意在第三方介入的情况下,配合第三方进行必要的现场勘查和资料提供。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任17.1.1第三方在履行合同过程中,应尽到专业、公正、诚实的义务。17.1.2第三方在提供评估、鉴定或调解意见时,应基于事实和合同约定。17.2责任限额17.2.1第三方在履行合同过程中,因自身过错导致的损失,应承担相应的赔偿责任。17.2.2第三方的赔偿责任不超过其接受委托时确定的最高赔偿限额。17.2.3第三方的赔偿限额应在合同中明确约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与发包人的关系18.1.1第三方与发包人之间不存在直接的合同关系,第三方仅对合同双方提供专业服务。18.2第三方与承包人的关系18.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- AI驱动下的物流包装碳足迹动态教学模式构建
- 2026届江苏省南通市通州 海安高一上数学期末达标检测试题含解析
- 2026届河南省新乡市辉县市第一中学高一数学第一学期期末监测模拟试题含解析
- 2026年厦门远海集装箱码头有限公司招聘备考题库及答案详解1套
- 2026年山东中建城市发展有限公司校园招聘备考题库及一套参考答案详解
- 2026年北京市海淀区富力桃园幼儿园招聘备考题库及一套参考答案详解
- 2026届山西省山大附中高一上数学期末学业质量监测模拟试题含解析
- 2026年中国邮电器材集团有限公司招聘备考题库及参考答案详解1套
- 2026年厦门市公安局局属单位公开招聘非在编辅助岗位人员备考题库有答案详解
- 2026年南京市金陵汇文学校(初中部)公开招聘在编教师8人备考题库及一套完整答案详解
- 2025年安徽省普通高中学业水平合格性考试化学试卷(含答案)
- 2025年宁波市公共交通集团有限公司下属分子公司招聘备考题库及答案详解参考
- 别墅浇筑施工方案(3篇)
- 2026年关于汽车销售工作计划书
- 肿瘤放射治疗的新技术进展
- 2024外研版四年级英语上册Unit 4知识清单
- 视频会议系统施工质量控制方案
- 2025年高二数学建模试题及答案
- 2025年党的二十届四中全会精神宣讲稿及公报解读辅导报告
- 压力管道安装单位压力管道质量安全风险管控清单
- 停车场道闸施工方案范本
评论
0/150
提交评论