版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年知识发展中心施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同签订依据与目的2.1合同签订依据2.2合同签订目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度安排4.1施工准备阶段4.2施工阶段4.3质量验收阶段4.4工程竣工阶段5.工程造价5.1工程预算5.2工程结算5.3支付方式6.工程质量要求6.1设计质量6.2施工质量6.3质量验收标准7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3事故处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境监测与治理8.3环境损害赔偿9.材料供应9.1材料品牌与规格9.2材料采购与验收9.3材料保管与使用10.人员配备与培训10.1人员配置10.2培训内容与要求11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除程序12.违约责任12.1违约行为定义12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:知识发展中心乙方:施工方1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式2.合同签订依据与目的2.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。2.2合同签订目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年知识发展中心施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.工程概况3.1工程名称知识发展中心施工工程3.2工程地点市区路号3.3工程规模总建筑面积:平方米,其中地上层,地下层3.4工程内容框架结构、装饰装修、给排水、电气、消防、通风空调等4.工程进度安排4.1施工准备阶段2024年1月1日至2024年1月31日,完成施工图纸会审、施工组织设计编制、现场勘察等工作。4.2施工阶段2024年2月1日至2024年11月30日,完成主体结构施工、装饰装修、设备安装等工程。4.3质量验收阶段2024年12月1日至2024年12月15日,进行工程竣工验收。4.4工程竣工阶段2024年12月16日至2024年12月31日,完成工程收尾工作,办理移交手续。5.工程造价5.1工程预算工程预算金额:人民币万元整5.2工程结算工程结算依据施工图纸、变更通知单、材料价格及实际施工量进行。5.3支付方式甲方分阶段支付工程款,具体支付比例及时间如下:1.施工准备阶段:支付合同总额的10%2.施工阶段:每月支付合同总额的20%,直至工程竣工3.质量验收阶段:支付合同总额的10%4.工程竣工阶段:支付合同总额的5%6.工程质量要求6.1设计质量设计文件应符合国家现行有关标准、规范的要求,并满足甲方使用功能需求。6.2施工质量施工过程应严格按照设计文件和施工规范进行,确保工程质量符合国家标准。6.3质量验收标准工程质量验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行。7.安全生产7.1安全生产责任制甲方和乙方应建立安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。7.2安全生产措施甲方和乙方应采取有效措施,确保施工现场安全生产,预防事故发生。7.3事故处理发生安全事故时,甲乙双方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告有关部门。8.环境保护8.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取措施减少对环境的影响。8.2环境监测与治理乙方应定期对施工现场进行环境监测,并采取有效措施治理扬尘、噪声、废水等污染。8.3环境损害赔偿如因乙方施工造成环境污染,乙方应承担相应的赔偿责任。9.材料供应9.1材料品牌与规格乙方提供的材料应符合甲方指定的品牌和规格要求,如有变更需经甲方同意。9.2材料采购与验收乙方应负责材料的采购和质量验收,确保材料符合设计要求和标准。9.3材料保管与使用乙方应妥善保管材料,防止损坏和浪费,按施工进度合理使用材料。10.人员配备与培训10.1人员配置乙方应按照合同要求配备足够的施工人员,并确保施工人员具备相应的资质和技能。10.2培训内容与要求乙方应对施工人员进行岗前培训,包括安全操作规程、施工工艺和质量标准等。11.合同变更与解除11.1变更条件合同变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2解除条件1.一方严重违约;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.经甲乙双方协商一致。11.3变更与解除程序合同变更或解除,甲乙双方应按照法定程序进行,包括通知、协商、书面协议等。12.违约责任12.1违约行为定义1.未按时完成工程;2.工程质量不符合要求;3.违反合同约定;4.其他违约行为。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。13.2争议解决程序争议发生后,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。14.合同生效与终止14.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同因履行完毕、解除或终止而终止。14.3合同解除与终止程序合同解除或终止,甲乙双方应按照法定程序进行,包括通知、协商、书面协议等。合同解除或终止后,双方应按照约定办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的任何个人或单位,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询公司等。15.2第三方介入范围1.工程监理;2.材料检测;3.工程咨询;4.争议调解;5.其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方介入的引入程序16.1引入条件第三方的引入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。16.2引入程序1.甲乙双方共同确定第三方介入的必要性;2.甲乙双方共同选择合适的第三方;3.甲乙双方与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务;4.第三方按照协议约定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同约定职责而产生的责任,其赔偿总额不得超过协议约定的限额。17.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在签订协议时协商确定;2.第三方责任限额应考虑第三方服务的性质、范围和可能产生的风险。17.3责任限额调整如有特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分1.第三方应按照协议约定,对甲方提供的服务负责;2.甲方对第三方的服务有监督权,第三方应配合甲方的监督;3.第三方因自身原因导致服务不合格,甲方有权要求第三方承担相应的责任。18.2第三方与乙方的责任划分1.第三方应按照协议约定,对乙方提供的服务负责;2.乙方对第三方的服务有监督权,第三方应配合乙方的监督;3.第三方因自身原因导致服务不合格,乙方有权要求第三方承担相应的责任。18.3第三方与其他各方的责任划分1.第三方与其他各方的关系由协议约定;2.第三方应遵守国家有关法律法规,履行相应的社会责任。19.第三方介入的监督与协调19.1监督甲乙双方应共同对第三方的介入活动进行监督,确保第三方按照协议约定履行职责。19.2协调甲乙双方应就第三方介入活动进行协调,解决第三方介入过程中出现的问题。20.第三方介入的终止与后续处理20.1终止条件1.合同履行完毕;2.第三方完成协议约定的服务;3.甲乙双方协商一致;4.出现不可抗力等特殊情况。20.2终止程序1.甲乙双方书面通知第三方终止介入;2.第三方按照协议约定办理相关手续;21.第三方介入的保密条款21.1保密内容第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密和工程信息,应予以保密。21.2保密期限保密期限自协议签订之日起至合同终止后五年。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。22.2争议解决程序争议发生后,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。第三方作为争议一方,应积极配合争议解决程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸与技术规范详细要求:图纸需包含所有设计细节,符合国家相关标准和规范。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度计划、资源配置、质量控制等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保其科学性和可行性。3.材料清单及合格证明详细要求:列出所有施工材料,并附上材料合格证明。附件说明:材料清单和合格证明是确保工程质量的重要依据。4.施工进度报告详细要求:每月提交施工进度报告,包括已完成工程量、下月计划等。附件说明:施工进度报告是跟踪工程进度的重要手段。5.质量验收报告详细要求:工程完成后,提交质量验收报告,包括验收结果、存在问题等。附件说明:质量验收报告是确保工程质量合格的重要文件。6.安全生产记录详细要求:记录施工现场安全生产情况,包括事故报告、整改措施等。附件说明:安全生产记录是确保施工安全的重要依据。7.环境保护报告详细要求:记录施工现场环境保护措施和效果。附件说明:环境保护报告是确保施工过程符合环保要求的重要文件。8.人员配备表详细要求:列出施工人员名单、职责、资质等。附件说明:人员配备表是确保施工人员符合要求的重要文件。9.变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、影响等。附件说明:变更协议是合同变更的重要文件。10.违约赔偿协议详细要求:记录违约行为、责任认定、赔偿金额等。附件说明:违约赔偿协议是解决违约问题的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程工程质量不符合要求违反合同约定其他违约行为2.责任认定标准:违约行为发生时,甲乙双方应立即进行协商,确定违约责任。违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方式根据合同约定或法律法规执行。3.违约责任示例:甲方违约:甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。乙方违约:乙方未按期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。双方违约:双方均存在违约行为,按各自违约程度承担相应责任。全文完。2024年知识发展中心施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表2.合同标的2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程质量要求3.工程进度安排3.1施工工期3.2工期调整及延误处理3.3工程验收标准4.工程造价及支付方式4.1工程造价组成4.2工程造价调整4.3工程款支付方式5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供及审查5.2技术规范及标准5.3施工图修改及审批6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工安全与环境保护7.材料设备供应7.1材料设备采购及验收7.2材料设备质量保证7.3材料设备供应时间及数量8.施工质量与验收8.1施工质量要求8.2施工过程验收8.3工程竣工验收9.违约责任与赔偿9.1违约情形及处理9.2违约金及赔偿标准9.3违约责任承担10.争议解决方式10.1争议解决方式选择10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:技术规范12.3附件三:合同双方盖章页13.其他约定事项13.1合同变更13.2合同解除13.3合同续签14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:知识发展中心地址:[甲方详细地址]乙方:[乙方公司名称]地址:[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方联系方式]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方联系方式]1.3合同双方授权代表甲方授权代表:[甲方授权代表姓名]乙方授权代表:[乙方授权代表姓名]2.合同标的2.1工程名称及地点工程名称:2024年知识发展中心施工工程工程地点:[工程具体地址]2.2工程规模及类型工程规模:[工程规模描述]工程类型:[工程类型描述]2.3工程质量要求工程质量标准:[工程质量标准描述,如国家标准、行业标准等]3.工程进度安排3.1施工工期合同工期:自合同签订之日起[具体天数]内完成3.2工期调整及延误处理工期调整:因不可抗力或甲方原因导致工期延误,经双方协商一致后可进行工期调整延误处理:因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金4.工程造价及支付方式4.1工程造价组成工程造价:[工程造价具体金额]工程造价组成:包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等4.2工程造价调整工程造价调整:因市场波动、政策调整等原因导致造价发生变化,双方协商一致后可进行调整4.3工程款支付方式支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的[预付款比例]%;进度款:每个施工阶段完成后,乙方提交验收报告,甲方验收合格后5个工作日内支付,金额为该阶段工程造价的[进度款比例]%;结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交结算报告,甲方验收合格后5个工作日内支付,金额为合同总价的[结算款比例]%;保修金:工程保修期满后无质量问题,甲方在7个工作日内无异议退还保修金。5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供及审查施工图纸:甲方负责提供施工图纸,乙方在收到图纸后5个工作日内完成审查并反馈意见5.2技术规范及标准技术规范:乙方按照国家现行标准、行业规范及甲方提供的施工图纸进行施工5.3施工图修改及审批施工图修改:如因设计变更等原因需要修改施工图纸,由甲方提出修改意见,乙方负责修改并经甲方审批后实施6.施工组织与管理6.1施工组织设计施工组织设计:乙方应根据工程特点、施工工艺、现场条件等因素编制施工组织设计,并报甲方审查批准6.2施工现场管理施工现场管理:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场安全、文明、整洁6.3施工安全与环境保护施工安全与环境保护:乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产、环境保护的法律法规,确保施工安全与环境保护达标8.施工质量与验收8.1施工质量要求施工质量要求:乙方施工应严格按照国家现行质量标准、设计文件和技术规范进行,确保工程质量达到国家标准,具体要求如下:材料质量:使用符合国家标准的合格材料,并取得相应的质量证明文件;工程实体质量:施工过程应确保工程实体质量,不得出现影响结构安全和使用功能的问题;工程外观质量:工程外观应美观大方,无明显的缺陷和损坏。8.2施工过程验收施工过程验收:施工过程中,乙方应按照甲方的要求进行自检和互检,确保每道工序的质量符合要求。甲方有权随时对施工过程进行抽查和验收。8.3工程竣工验收工程竣工验收:工程完工后,乙方应按照合同约定的验收标准自行组织竣工验收,并向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[具体天数]内进行验收,验收合格后双方签署竣工验收证书。9.违约责任与赔偿9.1违约情形及处理乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方继续施工或解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任;乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方返工或修复,并承担由此产生的费用;乙方未按时支付工程款,甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。9.2违约金及赔偿标准违约金及赔偿标准:违约金的计算方式为:逾期完成工程:每日按合同总价千分之[违约金比例]支付违约金;施工质量不符合要求:每发现一处不合格,按不合格部分工程造价的[赔偿比例]%支付赔偿金;逾期支付工程款:每日按逾期付款金额千分之[违约金比例]支付违约金。9.3违约责任承担违约责任承担:违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失,并支付约定的违约金。10.争议解决方式10.1争议解决方式选择争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议,协商不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决程序:争议发生后,双方应在[具体天数]内进行协商,协商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点争议解决地点:争议解决地点为合同签订地,即[具体地点]。11.合同生效与终止11.1合同生效条件合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件工程竣工验收合格,合同目的实现;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;违约方严重违约,另一方解除合同。11.3合同解除程序合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并说明解除理由。合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工作。12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:技术规范12.3附件三:合同双方盖章页13.其他约定事项13.1合同变更合同变更:合同内容如有变更,应经双方书面同意,并签署补充协议。13.2合同解除合同解除:除合同约定外,任何一方不得擅自解除合同。13.3合同续签合同续签:合同期满前,双方可协商续签合同。14.合同签署与生效日期本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等辅助性服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的质量、进度和安全性,提高工作效率,降低风险。16.第三方介入方式16.1第三方选择甲乙双方有权根据项目需要,独立选择第三方服务提供者,并与其签订相应的服务合同。16.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:工程监理:对施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全和进度;技术咨询:提供专业技术指导和建议;检测鉴定:对施工材料、工程实体进行检测和鉴定;其他辅助性服务。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方的责任包括但不限于:按照服务合同约定,提供专业、及时、准确的服务;对其提供的服务质量负责,确保服务符合国家标准和行业规范;对其在服务过程中知悉的商业秘密和保密信息负有保密义务。17.2第三方权利第三方的权利包括但不限于:收取服务费用;在服务过程中,有权要求甲方或乙方提供必要的资料和信息;在其提供服务过程中,享有相应的自主权。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行服务合同过程中,因自身原因导致甲方或乙方遭受损失,第三方应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方服务合同中约定,并在本合同中予以明确。18.3责任限额执行在第三方责任限额范围内,第三方应承担相应的赔偿责任;超过责任限额的部分,由甲方或乙方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分甲乙双方应明确第三方在项目中的职责范围,避免职责重叠或缺失。19.2信息共享甲乙双方应与第三方建立信息共享机制,确保项目信息及时、准确地传递。19.3协作关系20.第三方介入时的额外条款及说明20.1第三方介入的告知甲乙双方应在第三方介入前,书面告知对方,并取得对方的同意。20.2第三方介入的审查甲乙双方应审查第三方服务合同,确保其符合项目需求和法律法规要求。20.3第三方介入的费用第三方介入的费用应由甲乙双方在第三方服务合同中约定,并按合同约定支付。20.4第三方介入的效果甲乙双方应评估第三方介入的效果,并在必要时调整第三方介入的方式和范围。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含详细的工程图纸、设计说明、材料清单、施工工艺等。附件说明:施工图纸是乙方进行施工的依据,必须清晰、完整。2.附件二:技术规范详细要求:列出国家或行业标准,以及甲方的特殊要求。附件说明:技术规范是乙方施工必须遵守的准则,确保工程质量。3.附件三:合同双方盖章页详细要求:合同双方签字盖章确认的合同副本。附件说明:盖章页是合同生效的证明,确保合同的法律效力。4.附件四:施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。附件说明:施工组织设计是乙方进行施工的组织依据,确保施工有序进行。5.附件五:施工日志详细要求:记录施工过程中的每日进度、质量、安全等情况。附件说明:施工日志是施工过程的真实记录,用于后续的验收和评估。6.附件六:工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。附件说明:工程验收报告是工程验收的正式文件,证明工程已按约定完成。7.附件七:违约金计算明细详细要求:详细列出违约行为的种类、发生时间、违约金计算方法等。附件说明:违约金计算明细用于明确违约责任,便于计算和执行。8.附件八:争议解决记录详细要求:记录争议解决的过程、结果、双方签字等。附件说明:争议解决记录是解决争议的重要依据,有助于维护双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方应按合同约定的时间、质量标准完成工程,未能完成的部分按合同约定的违约金比例计算。示例:若乙方未能在合同约定的时间内完成工程,则每日按合同总价千分之五支付违约金。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准:乙方应保证施工质量符合国家标准和合同约定,若不符合,则按不合格部分工程造价的百分之十支付赔偿金。示例:若乙方施工的某部分不符合质量标准,甲方有权要求乙方返工或修复,并支付相应的赔偿金。3.违约行为:乙方未按时支付工程款责任认定标准:乙方应按合同约定的时间支付工程款,若逾期支付,则每日按逾期付款金额千分之五支付违约金。示例:若乙方未在约定的时间内支付工程款,甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。4.违约行为:第三方未按服务合同约定提供服务责任认定标准:第三方应按服务合同约定提供专业、及时、准确的服务,若未能履行,则按合同约定的责任限额承担赔偿责任。示例:若第三方未按约定完成检测任务,导致项目延误,则按合同约定的责任限额支付赔偿金。全文完。2024年知识发展中心施工合同2本合同目录一览1.1施工项目概述1.2施工范围与内容1.3施工工期与进度安排1.4施工质量要求与标准1.5施工安全与环境保护措施1.6施工合同价款及支付方式1.7施工图纸与技术文件要求1.8施工设备与材料供应1.9施工过程中的变更与调整1.10施工验收与交付1.11施工合同争议解决机制1.12合同解除与终止条件1.13违约责任与赔偿1.14合同附件与补充协议第一部分:合同如下:1.1施工项目概述1.1.1项目名称:2024年知识发展中心建设项目1.1.2项目地点:市区路号1.1.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米1.1.4项目投资:人民币万元1.1.5项目性质:新建公共建筑1.2施工范围与内容1.2.1施工内容包括但不限于:土建、钢结构、装饰装修、给排水、电气、通风空调等工程1.2.2施工范围涵盖主体结构、配套设施及附属工程等全部建设内容1.2.3施工内容应严格按照设计图纸、施工规范及合同约定进行实施1.3施工工期与进度安排1.3.1施工工期为个月,自合同签订之日起计算1.3.2施工进度安排如下:1.3.2.1土建工程:个月1.3.2.2钢结构工程:个月1.3.2.3装饰装修工程:个月1.3.2.4给排水、电气、通风空调工程:个月1.4施工质量要求与标准1.4.1施工质量应符合国家现行施工质量验收规范和标准1.4.2施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量1.4.3施工过程中应严格执行施工图纸、施工规范及合同约定1.5施工安全与环境保护措施1.5.1施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全1.5.2施工现场应采取有效措施,防止安全事故发生1.5.3施工单位应遵守环境保护法律法规,采取有效措施,降低施工对环境的影响1.6施工合同价款及支付方式1.6.1合同价款:人民币万元1.6.2支付方式:1.6.2.1合同签订后个工作日内支付合同价款的%1.6.2.2施工过程中按月进度支付合同价款的%1.6.2.3工程验收合格后支付合同价款的%1.6.2.4工程保修期满后支付合同价款的%1.7施工图纸与技术文件要求1.7.1施工单位应严格按照施工图纸和技术文件进行施工1.7.2施工图纸和技术文件应由建设单位提供,施工单位应妥善保管1.7.3施工单位对施工图纸和技术文件有疑问的,应及时与建设单位沟通解决1.8施工设备与材料供应1.8.1施工单位应按照设计要求,自行采购、运输、保管施工设备和材料1.8.2施工设备和材料应符合国家相关标准和规范1.8.3施工单位应确保施工设备和材料的质量,不得使用不合格产品1.9施工过程中的变更与调整1.9.1施工过程中如因设计变更、现场条件变化等原因需要调整施工方案,应由建设单位和施工单位共同协商确定1.9.2变更后的施工方案应报建设单位审批,并作为合同附件1.9.3因变更产生的费用由建设单位和施工单位按合同约定承担1.10施工验收与交付1.10.1施工单位应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务1.10.2施工单位应向建设单位提交竣工验收报告,经建设单位验收合格后交付使用1.11施工合同争议解决机制1.11.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决1.11.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼1.12合同解除与终止条件1.12.1合同双方协商一致,可以解除合同1.12.2.1因不可抗力导致合同无法履行1.12.2.2一方严重违约,另一方解除合同1.12.2.3法律法规规定或合同约定的其他情形1.13违约责任与赔偿1.13.1双方应严格按照合同约定履行各自义务,如一方违约,应承担相应的违约责任1.13.2违约责任包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等1.14合同附件与补充协议1.14.1本合同附件包括但不限于:施工图纸、技术文件、设备清单、材料清单等1.14.2合同双方可根据实际情况签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力8.1施工设备和材料供应8.1.1施工单位应按照工程进度计划,提前天向建设单位提交所需设备和材料的清单及规格要求8.1.2设备和材料应满足设计要求和国家相关标准,并具备出厂合格证和检验报告8.1.3建设单位有权对设备和材料进行检查,不合格的设备和材料不得用于工程8.2施工过程中的变更与调整8.2.1施工过程中因设计变更、现场条件变化等原因,需调整施工方案或工程量时,施工单位应立即通知建设单位8.2.2建设单位和施工单位应共同协商确定变更后的施工方案和工程量,并书面确认8.2.3变更后的工程量和费用应按照合同约定的计价方式计算8.3施工验收与交付8.3.1施工单位应在工程完工后日内向建设单位提交竣工验收申请报告8.3.2建设单位应在收到竣工验收申请报告后日内组织验收8.3.3验收合格后,双方应签署工程验收证书,工程移交建设单位使用8.4施工合同争议解决机制8.4.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议8.4.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.5合同解除与终止条件8.5.1.1一方严重违约,另一方在合理期限内未得到纠正8.5.1.2因不可抗力导致合同无法履行8.5.1.3合同约定的其他解除条件8.6违约责任与赔偿8.6.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失8.6.2违约金计算方式按照合同约定执行,违约金不足以弥补损失的,违约方还应赔偿超出部分的损失8.7合同附件与补充协议8.7.1合同附件包括但不限于:施工图纸、技术规范、工程量清单、合同履行记录等8.7.2合同双方可根据实际情况签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力8.8合同生效与终止8.8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效8.8.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止8.9通知与送达8.9.1任何一方通知对方的事项,应以书面形式进行,并确保送达8.9.2通知应以挂号信或快递方式寄送至对方提供的地址8.10不可抗力8.10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况8.10.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取必要措施减少损失8.10.3不可抗力事件持续超过天,双方可协商解除合同8.11合同未尽事宜8.11.1本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按照相关法律法规执行8.12合同签署8.12.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力8.12.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.1第三方定义1.1.1本合同所指第三方,是指除甲乙双方以外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、设计单位、供应商等。1.2第三方介入的情形1.2.1.1监督工程质量与进度1.2.1.2提供技术咨询与服务1.2.1.3实施设备或材料检测1.2.1.4进行工程设计或修改1.3第三方责任限额1.3.1第三方的责任限额应根据其介入的具体事项和合同约定确定。1.3.2第三方的责任限额应在不影响其正常业务运营的前提下,由甲乙双方在合同中明确。1.4第三方责权利1.4.1第三方的权利:1.4.1.1获得合同约定的报酬;1.4.1.2依照合同约定,对工程质量、进度、技术等进行监督;1.4.1.3享有合同约定的其他权利。1.4.2第三方的义务:1.4.2.1按照合同约定,履行相应的监督、咨询、检测、设计等职责;1.4.2.2保证其提供的服务或产品符合国家相关标准和要求;1.4.2.3对其提供的咨询或服务结果承担责任;1.4.2.4保守合同双方的商业秘密。1.5第三方与其他各方的划分说明1.5.1第三方与甲乙双方的关系:1.5.1.1第三方与甲乙双方均为独立的合同主体,各自承担相应的法律责任;1.5.1.2第三方与甲乙双方之间的合同关系独立于本合同。1.5.2第三方与甲方的责任划分:1.5.2.1第三方在履行合同过程中产生的责任,由其自行承担;1.5.2.2第三方因履行合同造成甲方损失的,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。1.5.3第三方与乙方的责任划分:1.5.3.1第三方在履行合同过程中产生的责任,由其自行承担;1.5.3.2第三方因履行合同造成乙方损失的,乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。1.6第三方介入的合同签订1.6.1第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订专门
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025湖南省建筑安全员《C证》考试题库及答案
- 2025甘肃省建筑安全员-C证(专职安全员)考试题库
- 2025年山西省建筑安全员A证考试题库及答案
- XX科技集团开工大吉课件模板
- 班主任工作经验交流52
- 《心理健康案例》课件
- 《扑动及纤颤》课件
- 三年级科学复习
- 单位人力资源管理制度范文大全十篇
- 单位管理制度展示大全人员管理篇
- 第一学期六年级家长会课件1
- 年产120万吨氧化铝拜尔法生产高压溶出工艺设计
- APQP产品开发流程与管理(汽车行业)课件
- 2021年监理工程师《建设工程案例分析(水利工程)》真题及答案
- 中心卫生院关于成立按病种分值付费(DIP)工作领导小组及制度的通知
- 医院感染监测清单
- 社区老年人项目计划书
- 《1.我又长大了一岁》教学课件∣泰山版
- 断裂力学-1绪论课件
- 深基坑工程验收表
- 医学交流课件:RCT的基本概念及原则(PPT 37页)
评论
0/150
提交评论