2024停工补偿与工程进度调整协议3篇_第1页
2024停工补偿与工程进度调整协议3篇_第2页
2024停工补偿与工程进度调整协议3篇_第3页
2024停工补偿与工程进度调整协议3篇_第4页
2024停工补偿与工程进度调整协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工补偿与工程进度调整协议本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方1.2术语和定义1.3上下文和背景2.停工补偿条款2.1停工原因2.2停工通知2.3停工持续时间2.4停工补偿计算方法2.5停工补偿支付3.工程进度调整条款3.1进度调整原因3.2进度调整通知3.3进度调整计算方法3.4进度调整后的工期3.5进度调整后的合同金额4.工程变更条款4.1变更原因4.2变更通知4.3变更内容4.4变更影响4.5变更后的合同5.合同价格和支付条款5.1合同价格5.2支付方式5.3付款时间表5.4付款条件6.质量标准条款6.1质量要求6.2质量检验6.3质量不合格处理6.4质量保证7.保密条款7.1保密信息7.2保密义务7.3保密例外8.违约责任条款8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除9.争议解决条款9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点9.4争议解决机构10.合同解除条款10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同生效、终止和续约条款11.1合同生效11.2合同终止11.3合同续约12.合同附件和补充条款12.1附件内容12.2补充条款13.合同签署和生效日期13.1签署13.2生效日期14.其他条款14.1法律适用14.2不可抗力14.3合同变更14.4合同解除14.5合同终止14.6合同解除14.7合同续约14.8合同附件和补充条款14.9合同签署和生效日期第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同双方1.1.2甲方:[甲方全称]1.1.3乙方:[乙方全称]1.2术语和定义1.2.1“停工”指因非甲方原因导致的乙方工程无法按原定计划进行施工。1.2.2“工程进度调整”指因非甲方原因导致的乙方工程工期延长或缩短。1.2.3“合同价格”指本合同约定的工程总金额。1.2.4“支付条件”指合同约定的付款条件和期限。1.3上下文和背景1.3.1本合同基于甲方与乙方于[日期]签订的《[项目名称]工程施工合同》。1.3.2本合同旨在明确双方在停工和工程进度调整情况下的权利和义务。2.停工补偿条款2.1停工原因2.1.1停工原因包括但不限于自然灾害、政府行为、不可抗力等因素。2.2停工通知2.2.1乙方应在停工发生后的[时间]内向甲方发出书面停工通知。2.3停工持续时间2.3.1停工持续时间自停工通知发出之日起计算。2.4停工补偿计算方法2.4.1停工补偿按每日[金额]计算,累计停工天数超过[天数]后,补偿金额加倍。2.5停工补偿支付2.5.1甲方应在收到乙方书面停工补偿申请后的[时间]内支付停工补偿。3.工程进度调整条款3.1进度调整原因3.1.1进度调整原因包括但不限于乙方施工能力不足、材料供应延迟等因素。3.2进度调整通知3.2.1乙方应在进度调整发生后的[时间]内向甲方发出书面进度调整通知。3.3进度调整计算方法3.3.1进度调整按实际工期延长或缩短的天数计算。3.4进度调整后的工期3.4.1进度调整后的工期应经双方协商一致后确定。3.5进度调整后的合同金额3.5.1进度调整后的合同金额应根据实际工程量进行调整。4.工程变更条款4.1变更原因4.1.1变更原因包括但不限于设计变更、工程量增加等因素。4.2变更通知4.2.1乙方应在变更发生后的[时间]内向甲方发出书面变更通知。4.3变更内容4.3.1变更内容应详细列明变更的原因、范围和影响。4.4变更影响4.4.1变更影响包括但不限于工期、成本和质量。4.5变更后的合同4.5.1变更后的合同应根据变更内容进行调整。5.合同价格和支付条款5.1合同价格5.1.1本合同价格为人民币[金额]元,包括但不限于工程款、材料费、人工费等。5.2支付方式5.2.1支付方式为分期付款,具体支付比例和时间为:5.2.1.1首付款:合同签订后[时间]内支付合同总价的[百分比];5.2.1.2中期付款:每个付款周期结束后[时间]内支付合同总价的[百分比];5.2.1.3尾款:工程验收合格后[时间]内支付合同总价的[百分比]。5.3付款时间表5.3.1付款时间表应与合同价格和支付方式一致。5.4付款条件5.4.1付款条件应符合合同约定的支付方式和时间表。6.质量标准条款6.1质量要求6.1.1乙方应按照国家有关质量标准和设计要求进行施工。6.2质量检验6.2.1甲方有权对工程质量进行检验,乙方应予以配合。6.3质量不合格处理6.3.1如工程质量不合格,乙方应立即进行整改,直至合格。6.4质量保证6.4.1乙方应对工程质量承担[时间]内的保修责任。8.保密条款8.1保密信息8.1.1保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。8.2保密义务8.2.1双方对本合同及其附件中的保密信息负有保密义务。8.2.2未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。8.3保密例外8.3.1保密信息因法律规定、法院命令或政府机构要求公开的,不构成违约。9.违约责任条款9.1违约行为9.1.1违约行为包括但不限于未按时付款、未按约定完成工程、泄露保密信息等。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定。9.4违约解除9.4.1任何一方违约,对方有权解除本合同。10.争议解决条款10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议解决程序应遵循相关法律规定。10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地。10.4争议解决机构10.4.1如双方同意,可约定仲裁机构解决争议。11.合同解除条款11.1解除条件11.1.1合同解除条件包括但不限于违约、不可抗力等。11.2解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方,并按照法律规定和合同约定进行。11.3解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程和支付款项。12.合同生效、终止和续约条款12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止12.2.1合同终止条件包括但不限于合同期满、解除等。12.3合同续约12.3.1如双方同意,本合同可续约。13.合同附件和补充条款13.1附件内容13.1.1附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等。13.2补充条款13.2.1本合同如有补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。14.其他条款14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2不可抗力14.2.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.3合同变更14.3.1合同变更应书面通知对方,并经双方协商一致。14.4合同解除14.4.1合同解除应按照合同约定和法律规定进行。14.5合同终止14.5.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事务。14.6合同续约14.6.1合同续约应按照合同约定和法律规定进行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方概念15.1.1“第三方”指本合同之外的任何个人、企业、机构或其他组织,包括但不限于监理方、审计方、评估机构等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,由第三方提供专业服务或参与决策。15.2第三方选择15.2.1第三方的选择应由甲乙双方共同决定,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方应具备相应的资质和经验,能够独立承担相应的法律责任。15.3第三方责任15.3.1第三方对本合同约定的责任范围、服务内容和质量负责。15.3.2第三方的责任不免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时的通知义务16.1.1甲乙双方应在第三方介入前书面通知对方,并明确第三方的职责和权限。16.1.2通知应包括第三方的名称、资质、服务内容、责任范围等信息。16.2第三方介入时的协调责任16.2.1甲乙双方应协调第三方的工作,确保其工作与合同要求相符。16.2.2甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行合同义务。16.3第三方介入时的争议解决16.3.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。16.3.2协商不成的,可参照本合同的争议解决条款处理。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。17.1.2第三方责任限额包括但不限于因其过错导致的损失、违约金等。17.2限额的调整17.2.1第三方责任限额可根据市场行情、第三方资质等因素进行调整。17.2.2限额调整需经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作进行监督和验收。18.1.2甲方有权要求第三方提供必要的工作报告和资料。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方负责,乙方对第三方的工作进行监督和验收。18.2.2乙方有权要求第三方提供必要的工作报告和资料。18.3第三方与甲乙双方的划分18.3.1第三方应独立于甲乙双方,公正、客观地履行职责。18.3.2第三方的工作成果应符合甲乙双方的要求和标准。18.3.3第三方在履行职责过程中产生的费用,由甲乙双方按合作协议约定承担。19.第三方介入后的合同修改19.1合同修改19.1.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况对本合同进行修改。19.1.2合同修改需经甲乙双方和第三方协商一致,并书面通知对方。19.2合同修改的生效19.2.1合同修改自双方签字盖章之日起生效。19.2.2合同修改不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸与技术规范详细要求和说明:提供完整且准确的工程图纸,包括但不限于建筑、结构、电气、管道等图纸,以及相应的技术规范和施工要求。2.合同签订文件详细要求和说明:包括合同、附件、协议、补充协议等,确保所有文件均为正式签署版本。3.甲方提供的材料清单详细要求和说明:详细列出甲方提供的材料名称、规格、数量、质量要求等信息。4.乙方施工进度计划详细要求和说明:包括施工阶段的划分、各阶段的起止时间、关键节点等,确保施工进度与合同要求相符。5.工程量清单详细要求和说明:详细列出工程量清单,包括项目名称、数量、单价、总价等信息,用于计算工程款。6.质量检验报告详细要求和说明:提供质量检验报告,包括检验项目、检验结果、检验日期等信息,证明工程质量符合要求。7.付款申请与凭证详细要求和说明:提供付款申请,包括付款原因、金额、时间等信息,以及相应的付款凭证。8.工程变更申请与审批详细要求和说明:提供工程变更申请,包括变更原因、内容、影响等信息,以及甲方审批意见。9.争议解决文件详细要求和说明:包括争议解决过程中产生的所有文件,如协商记录、调解书、仲裁裁决书等。10.保密协议详细要求和说明:双方签订的保密协议,明确保密信息的内容、保密义务和保密例外情况。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时付款责任认定标准:乙方应在合同约定的付款时间内完成付款,如未按时付款,应支付违约金。示例说明:乙方未按时支付中期付款,应向甲方支付合同总价的[百分比]的违约金。2.未按约定完成工程责任认定标准:乙方应按合同约定的时间和质量要求完成工程,如未按时完成,应承担违约责任。示例说明:乙方未按合同约定的时间完成工程,应向甲方支付合同总价的[百分比]的违约金。3.工程质量不合格责任认定标准:乙方应保证工程质量符合合同约定和国家标准,如出现质量不合格,应负责返工和赔偿损失。示例说明:乙方施工的工程部分质量不合格,应承担返工费用和由此造成的损失。4.泄露保密信息责任认定标准:任何一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例说明:甲方泄露乙方提供的商业秘密,应赔偿乙方因此遭受的损失。5.未经同意擅自变更合同责任认定标准:任何一方未经对方同意擅自变更合同,应承担违约责任。示例说明:乙方未经甲方同意,擅自变更工程量清单,应承担违约责任。全文完。2024停工补偿与工程进度调整协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.补偿范围2.1停工原因2.2补偿标准2.3补偿计算方法3.工程进度调整3.1调整原则3.2调整流程3.3调整后的工程进度4.补偿支付方式4.1支付方式4.2支付时间4.3支付条件5.责任与义务5.1承包方责任5.2业主方责任5.3第三方责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限7.违约责任7.1承包方违约责任7.2业主方违约责任7.3第三方违约责任8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止后的处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任10.合同生效与修改10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同修改效力11.合同附件11.1附件一:停工补偿计算表11.2附件二:工程进度调整表11.3附件三:相关法律法规12.合同签订与生效日期12.1签订日期12.2生效日期12.3生效条件13.其他约定13.1通知方式13.2不可抗力13.3争议解决14.合同份数与保管14.1合同份数14.2保管责任14.3合同副本效力第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同所称“停工”是指因不可抗力、业主方原因或其他非承包方原因导致工程暂时无法继续进行的情况。1.1.2本合同所称“补偿”是指因停工给承包方造成的经济损失,包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。1.1.3本合同所称“工程进度调整”是指因停工导致工程延期,双方协商对原定工程进度计划进行调整。1.2解释1.2.1本合同中如无特殊说明,所有金额均以人民币计算。1.2.2本合同中的术语和定义,如无相反意思表示,应按照通常含义理解。2.补偿范围2.1停工原因2.1.1不可抗力:指自然灾害、战争、社会动荡等不可预见、不可避免且无法克服的事件。2.1.2业主方原因:指业主方未按合同约定提供施工条件、变更设计、延迟付款等。2.1.3其他非承包方原因:指除不可抗力和业主方原因以外的其他原因导致的停工。2.2补偿标准2.2.1人工费:按实际停工天数和合同约定的人工单价计算。2.2.2材料费:按实际停工天数和合同约定的材料单价计算。2.2.3机械使用费:按实际停工天数和合同约定的机械单价计算。2.3补偿计算方法2.3.1补偿金额=(人工费+材料费+机械使用费)×实际停工天数。3.工程进度调整3.1调整原则3.1.1调整后的工程进度应确保工程质量和安全。3.1.2调整后的工程进度应尽可能减少对业主方和承包方的影响。3.2调整流程3.2.1承包方提出停工申请,并提供相关证明材料。3.2.2业主方审核停工申请,并在3个工作日内给予答复。3.2.3双方协商确定停工时间和调整后的工程进度计划。3.3调整后的工程进度3.3.1调整后的工程进度计划应经双方签字确认。4.补偿支付方式4.1支付方式4.1.1补偿款项应通过银行转账方式支付。4.2支付时间4.2.1业主方应在收到承包方提交的停工申请和相关证明材料后15个工作日内支付补偿款项。4.3支付条件4.3.1承包方提交的停工申请和相关证明材料真实、完整。4.3.2业主方已审核并确认停工原因及补偿金额。5.责任与义务5.1承包方责任5.1.1按合同约定进行施工,确保工程质量和安全。5.1.2及时向业主方报告停工原因和工程进度情况。5.2业主方责任5.2.1按合同约定提供施工条件,确保工程顺利进行。5.2.2在收到承包方停工申请后及时审核并给予答复。5.3第三方责任5.3.1第三方责任由其自行承担,不影响本合同的履行。6.争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方应友好协商解决争议。6.2争议解决机构6.2.1如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3争议解决期限6.3.1争议解决期限自一方提出争议之日起60日内。7.违约责任7.1承包方违约责任7.1.1承包方未按合同约定进行施工,造成工程质量和安全事故,应承担相应的法律责任。7.1.2承包方未按合同约定提交停工申请和相关证明材料,造成业主方损失的,应承担相应的赔偿责任。7.2业主方违约责任7.2.1业主方未按合同约定提供施工条件,造成工程延期或停工,应承担相应的赔偿责任。7.2.2业主方未按合同约定支付补偿款项,应承担相应的违约责任。7.3第三方违约责任7.3.1第三方违约责任由其自行承担,不影响本合同的履行。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1合同双方协商一致解除合同。8.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。8.1.3因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件8.2.1工程建设完成并经验收合格。8.2.2合同约定的其他终止条件成就。8.3合同解除与终止后的处理8.3.1合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务。8.3.2双方应按照合同约定或法律规定处理剩余工程和未支付款项。8.3.3双方应共同协商解决合同解除或终止后产生的争议。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密责任9.3.1双方应对保密内容采取合理的保密措施,防止泄露。9.3.2一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。10.合同生效与修改10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章。10.1.2合同符合法律法规的规定。10.2合同修改程序10.2.1双方协商一致。10.2.2修改内容应以书面形式记录并经双方签字盖章。10.3合同修改效力10.3.1合同修改自双方签字盖章之日起生效。10.3.2合同修改不影响合同其他条款的效力。11.合同附件11.1附件一:停工补偿计算表11.1.1包括停工原因、停工天数、人工费、材料费、机械使用费等。11.2附件二:工程进度调整表11.2.1包括调整后的工程进度计划、关键节点时间等。11.3附件三:相关法律法规11.3.1包括合同履行过程中适用的法律法规清单。12.合同签订与生效日期12.1签订日期12.1.1合同签订日期为双方签字盖章日期。12.2生效日期12.2.1合同自签订之日起生效。12.3生效条件12.3.1合同符合法律法规的规定。12.3.2双方签字盖章。13.其他约定13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址。13.1.2通知送达日期以邮戳日期为准。13.2不可抗力13.2.1不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。13.3争议解决13.3.1争议解决方式为协商或仲裁。14.合同份数与保管14.1合同份数14.1.1合同一式两份,双方各执一份。14.2保管责任14.2.1双方应妥善保管合同文本。14.3合同副本效力14.3.1合同副本具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,参与合同履行过程中的个人、企业或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、咨询方等。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同履行过程中,需要专业意见、监督、评估或调解等情况。2.2第三方介入应经合同双方同意,并签订相应的合作协议。3.第三方介入的职责与权利3.1.1对工程进度、质量、安全等进行监督和评估。3.1.2对合同履行情况进行审计和咨询。3.1.3对合同争议进行调解。3.2.1获取合同双方提供的相关信息。3.2.2要求合同双方履行合同约定的义务。3.2.3对合同履行过程中发现的问题提出意见和建议。4.第三方介入的程序4.1合同双方协商确定第三方介入的事项和范围。4.2合同双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。4.3第三方根据合作协议,开展相关工作。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额是指第三方因违约或侵权行为给合同双方造成的损失,第三方应承担的最高赔偿金额。5.2第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素确定。5.3第三方责任限额在合作协议中明确约定。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与合同双方的关系:6.1.1第三方与合同双方是合作协议的当事人,双方应按照合作协议履行各自的权利和义务。6.1.2第三方对合同双方不承担直接责任,但应根据合作协议对合同履行过程中的问题提出意见和建议。6.2第三方与工程承包方的关系:6.2.1第三方对工程承包方的监督和评估,旨在确保工程质量和进度。6.2.2工程承包方应配合第三方的工作,并提供必要的信息和资料。6.3第三方与业主方的关系:6.3.1第三方对业主方的服务,旨在保障业主方的利益。6.3.2业主方应支持第三方的工作,并对第三方的工作成果进行评价。7.第三方介入的额外条款及说明7.1第三方介入的额外条款包括但不限于:7.1.1第三方介入的具体工作内容、时间安排和费用承担。7.1.2第三方介入过程中,合同双方应提供的信息和资料。7.1.3第三方介入过程中,合同双方的权利和义务。7.2第三方介入的说明:7.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量。7.2.2第三方介入过程中,合同双方应保持沟通,共同解决问题。7.2.3第三方介入不应影响合同双方的正常履行。8.第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更需经合同双方和第三方协商一致。8.2第三方介入的终止需经合同双方和第三方协商一致,并签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:停工补偿计算表详细要求:包括停工原因、停工天数、人工费、材料费、机械使用费等详细计算过程和结果。说明:本附件用于计算因停工产生的补偿金额,作为合同履行的依据。2.附件二:工程进度调整表详细要求:包括调整后的工程进度计划、关键节点时间、调整原因等详细信息。说明:本附件用于记录和确认因停工导致的工程进度调整情况。3.附件三:相关法律法规详细要求:列出合同履行过程中适用的法律法规清单,包括但不限于建筑法、合同法等。说明:本附件用于明确合同双方在履行合同过程中应遵守的法律规定。4.附件四:第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的事项、范围、职责、权利、责任限额、费用承担等。说明:本附件用于明确第三方介入的具体内容和双方的权利义务。5.附件五:合同变更协议详细要求:包括合同变更的内容、原因、生效日期等。说明:本附件用于记录和确认合同变更情况。6.附件六:合同终止协议详细要求:包括合同终止的原因、生效日期、双方的权利义务等。说明:本附件用于记录和确认合同终止情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务,导致合同无法履行或履行不符合约定。示例:承包方未按合同约定进行施工,导致工程延期。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为对合同另一方造成的损失进行赔偿。赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。3.违约责任认定示例:示例一:承包方未按合同约定完成工程,导致业主方遭受经济损失。责任认定:承包方应赔偿业主方因工程延期造成的经济损失,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。示例二:业主方未按合同约定支付工程款项,导致承包方遭受经济损失。责任认定:业主方应支付承包方因未支付工程款项造成的经济损失,包括但不限于停工损失、利息损失等。4.违约行为及责任认定:违约行为的认定应根据合同约定和实际情况进行。责任认定标准应根据合同约定和相关法律法规进行。全文完。2024停工补偿与工程进度调整协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同目的3.停工原因及责任3.1停工原因3.2责任归属4.停工期限及补偿标准4.1停工期限4.2补偿标准5.工程进度调整5.1调整原因5.2调整方法6.补偿金额计算6.1计算方法6.2付款方式7.通知与确认7.1通知方式7.2确认方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效及终止9.1生效条件9.2终止条件10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容11.保密条款12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定14.合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“停工”是指因本合同约定的原因导致工程建设项目无法按原定进度进行施工的情况。1.1.2“补偿”是指因停工给承包方造成的经济损失,由业主方给予的经济补偿。1.1.3“工程进度调整”是指因停工或其他原因导致工程原定进度发生变化时,对工程进度计划的调整。1.1.4“本合同”是指双方就停工补偿与工程进度调整所签订的协议。第二条合同目的本合同旨在明确双方在工程建设项目中因停工而产生的权利义务,确保工程进度的合理调整,并保障双方的合法权益。第三条停工原因及责任3.1停工原因3.1.1业主方原因:如设计变更、资金不到位、政策调整等。3.1.2承包方原因:如施工质量、安全等问题。3.1.3第三方原因:如自然灾害、社会事件等不可抗力因素。3.2责任归属3.2.1因业主方原因导致的停工,业主方应承担相应的责任。3.2.2因承包方原因导致的停工,承包方应承担相应的责任。3.2.3因第三方原因导致的停工,双方根据实际情况协商解决。第四条停工期限及补偿标准4.1停工期限4.1.1停工期限自停工原因发生之日起计算,至恢复正常施工之日止。4.1.2停工期限超过合同约定期限的,双方应协商确定是否继续停工或调整工程进度。4.2补偿标准4.2.1业主方原因导致的停工,业主方应按日向承包方支付停工补偿费用。4.2.2承包方原因导致的停工,承包方应自行承担由此产生的损失。4.2.3第三方原因导致的停工,双方协商确定补偿标准。第五条工程进度调整5.1调整原因5.1.1停工原因导致的工程进度变化。5.1.2其他原因导致的工程进度变化。5.2调整方法5.2.1双方应根据实际情况,对工程进度计划进行修改,确保工程按期完成。5.2.2修改后的工程进度计划应经双方确认后生效。第六条补偿金额计算6.1计算方法6.1.1停工补偿费用按日计算,计算公式为:停工补偿金额=停工天数×日补偿标准。6.1.2日补偿标准为合同约定的金额。6.2付款方式6.2.1业主方应在停工原因消除后的15个工作日内向承包方支付停工补偿费用。6.2.2付款方式为银行转账。第七条通知与确认7.1通知方式7.1.1双方应以书面形式进行通知。7.1.2通知内容应包括停工原因、停工期限、补偿标准等。7.2确认方式7.2.1收到通知后,另一方应在3个工作日内予以确认。7.2.2如对方未在规定时间内确认,视为已接受通知内容。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院进行审理。8.2.2争议解决机构应为具有管辖权的人民法院。第九条合同生效及终止9.1生效条件9.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.1.2本合同经双方签字(或盖章)后,应报送相关管理部门备案。9.2终止条件9.2.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。9.2.2因不可抗力导致合同无法履行。9.2.3双方协商一致解除合同。第十条合同变更10.1变更程序10.1.1合同变更需经双方书面同意。10.1.2变更内容应以书面形式明确约定。10.2变更内容10.2.1合同变更不影响合同其他条款的效力。10.2.2合同变更不得违反法律法规。第十一条保密条款11.1双方对本合同内容以及履行过程中的商业秘密负有保密义务。11.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露合同内容或商业秘密。第十二条法律适用与管辖12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同履行过程中发生的争议,由合同签订地人民法院管辖。第十三条其他约定13.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式两份,双方各执一份。第十四条合同附件14.1.1工程进度计划14.1.2停工补偿费用计算表14.1.3双方确认的变更文件14.1.4其他与本合同履行相关的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同履行过程中的个人或机构,包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。15.1.2第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行,提高工程质量和效率,以及解决合同履行过程中的争议。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应符合法律法规的规定。15.2.3第三方介入应有利于合同的履行。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。16.1.2第三方责任限额应合理确定,以保障甲乙双方的合法权益。16.2第三方责任范围16.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其在合同中的义务。16.2.2第三方责任范围包括但不限于:提供专业意见、监督工程质量、协调合同履行等。17.第三方权利17.1第三方权利保障17.1.1第三方在合同履行过程中的权利应得到甲乙双方的尊重和保护。17.1.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论