版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年智慧交通土方开挖及回填工程承包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1工程定义1.2承包人定义1.3发包人定义1.4合同定义1.5术语定义2.工程范围2.1土方开挖2.2回填工程2.3工程量2.4工程进度3.工程质量3.1质量标准3.2质量控制3.3质量检验3.4质量纠纷解决4.合同签订与生效4.1合同签订4.2合同生效4.3合同备案4.4合同变更5.合同履行5.1工程开工5.2工程进度5.3工程验收5.4工程结算6.付款方式6.1付款比例6.2付款时间6.3付款条件6.4付款方式变更7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决地点8.违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约责任承担9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同补充协议14.其他约定14.1其他约定事项14.2附件说明14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1工程定义:本合同所指工程为2024年智慧交通土方开挖及回填工程,包括但不限于道路、桥梁、隧道等土方开挖和回填作业。1.2承包人定义:指在本合同中承担土方开挖及回填工程施工任务的单位或个人。1.3发包人定义:指在本合同中委托承包人进行土方开挖及回填工程施工的单位或个人。1.4合同定义:指本合同当事人双方签订的,约定工程范围、质量、进度、付款、违约责任等内容的书面协议。1.5术语定义:合同中涉及的专业术语,按照国家标准或行业规范进行解释。2.工程范围2.1土方开挖:包括但不限于道路、桥梁、隧道等工程的土方开挖,需按照设计图纸及规范要求进行。2.2回填工程:包括但不限于道路、桥梁、隧道等工程的土方回填,需保证回填质量及稳定性。2.3工程量:根据设计图纸及规范要求,明确工程量清单,包括土方开挖和回填的具体数量。2.4工程进度:按照合同约定的时间节点,确保工程按期完成。3.工程质量3.1质量标准:严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到合同要求。3.2质量控制:承包人应建立健全质量管理体系,确保工程质量。3.3质量检验:工程完工后,由发包人组织相关人员进行质量检验,检验合格后方可交付使用。3.4质量纠纷解决:如发生质量纠纷,双方应友好协商解决,协商不成时,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.合同签订与生效4.1合同签订:双方应在工程开工前签订本合同,合同一式两份,双方各执一份。4.2合同生效:自双方签字盖章之日起,本合同正式生效。4.3合同备案:合同签订后,双方应将合同报送相关主管部门备案。4.4合同变更:如需变更合同内容,双方应协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。5.合同履行5.1工程开工:承包人应在合同约定的期限内完成工程开工前的准备工作,并向发包人报送开工报告。5.2工程进度:承包人应严格按照合同约定的时间节点,确保工程按期完成。5.3工程验收:工程完工后,由发包人组织相关人员进行验收,验收合格后方可交付使用。5.4工程结算:工程验收合格后,双方应按照合同约定进行工程结算。6.付款方式6.1付款比例:按照合同约定,分阶段支付工程款项,具体付款比例由双方协商确定。6.2付款时间:按照合同约定的时间节点支付工程款项。6.3付款条件:承包人完成相应工程量并符合质量要求,发包人应按照合同约定支付工程款项。6.4付款方式变更:如需变更付款方式,双方应协商一致,签订补充协议。8.违约责任8.1承包人违约责任:8.1.1如承包人未按合同约定的时间节点完成工程,每延迟一天,应向发包人支付合同总价款的千分之五作为违约金。8.1.2如承包人施工过程中出现质量问题,导致返工或报废,承包人应承担全部责任,并赔偿发包人因此遭受的损失。8.1.3如承包人未按合同约定进行施工,造成安全事故,承包人应承担全部责任,并赔偿发包人及第三方因此遭受的损失。8.2发包人违约责任:8.2.1如发包人未按合同约定支付工程款项,每延迟一天,应向承包人支付未付款项的千分之五作为违约金。8.2.2如发包人单方面解除合同,未按合同约定支付承包人已完成的工程款项,应支付相当于已完成工程款百分之二十的违约金。9.合同解除9.1合同解除条件:9.1.1发包人严重违约,如拖欠工程款超过合同总价款的百分之三十。9.1.2承包人严重违约,如未按合同约定完成工程或工程质量不达标。9.1.3发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。9.2合同解除程序:9.2.1一方违约后,另一方应书面通知违约方,要求其在合理期限内纠正违约行为。9.2.2如违约方未在合理期限内纠正违约行为,另一方有权解除合同。9.3合同解除后果:9.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行工程结算。9.3.2解除合同后,双方应互不追究对方责任。10.保密条款10.1保密内容:本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程数据等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后五年。10.3保密责任:双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露,对泄露保密信息的行为承担法律责任。11.合同终止11.1合同终止条件:11.1.1合同约定的工程完成,并经双方验收合格。11.1.2合同期限届满,且无续签意向。11.1.3双方协商一致,决定终止合同。11.2合同终止程序:11.2.1双方应签订合同终止协议,明确合同终止的具体事项。11.2.2合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算。11.3合同终止后果:11.3.1合同终止后,双方应互不追究对方责任。11.3.2合同终止后,双方应按照国家相关法律法规处理剩余事宜。12.法律适用与争议管辖12.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应提交至合同签订地人民法院解决。13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同补充协议14.其他约定14.1其他约定事项:本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议。14.2附件说明:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为履行合同目的而介入合同关系的个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、技术支持等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同履行过程中各环节的专业性、公正性和效率性。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方应协商确定第三方介入的必要性和具体事项。15.3.2甲乙双方共同与第三方签订相关协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.3.3第三方介入后,应向甲乙双方提交工作计划和报告。16.甲乙双方责任16.1甲方责任:16.1.1提供第三方所需的技术资料和相关信息。16.1.2对第三方的工作进行监督和协调。16.1.3对第三方的报告进行审核,并提出意见和建议。16.2乙方责任:16.2.1配合第三方进行相关工作。16.2.2向第三方提供必要的场地、设备和人员支持。16.2.3对第三方的工作成果进行验收。17.第三方责任17.1责任范围:第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,包括但不限于:17.1.1监理工作:对工程质量、进度、安全等进行监督。17.1.2检测工作:对工程材料、产品进行检测。17.1.3咨询工作:提供专业咨询和建议。17.2责任限额:17.2.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2.2第三方的责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定,但不得超过合同总价的百分之十。17.3责任免除:17.3.1因不可抗力导致第三方无法履行合同,免除其责任。17.3.2因甲乙双方未履行合同义务导致第三方工作受影响,第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间是委托与被委托的关系,甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。18.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方之间是合作与支持的关系,乙方应提供必要的条件和协助。18.3第三方与甲乙双方的关系:第三方是甲乙双方共同聘请的,其工作成果应满足甲乙双方的要求。19.第三方变更19.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并与新的第三方签订相关协议。19.2第三方变更后,原有协议中关于第三方的条款失效,新的协议条款生效。20.第三方退出20.1第三方因故退出合同关系,应提前通知甲乙双方,并按照协议约定处理相关事宜。20.2第三方退出后,甲乙双方应继续履行合同,确保工程顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:包含详细的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关的技术规范和设计说明。说明:工程图纸是工程实施的依据,必须清晰、准确,确保施工过程中的正确理解和执行。2.附件二:工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括土方开挖、回填等各项工程的工程量、计量单位、单价和总价。说明:工程量清单是工程结算的依据,必须详细、准确,确保工程款项的合理计算。3.附件三:合同补充协议要求:针对合同中未明确或需要调整的条款,双方应签订补充协议,明确具体内容和要求。说明:补充协议是对合同条款的完善和细化,确保合同内容的完整性和可操作性。4.附件四:第三方合作协议要求:明确第三方介入的具体协议,包括第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明:第三方合作协议是确保第三方介入合法、规范的重要文件。5.附件五:工程进度计划要求:详细列出工程进度计划,包括各阶段的时间节点、工作内容、责任人等。说明:工程进度计划是确保工程按期完成的重要工具。6.附件六:工程质量检验报告要求:工程完工后,由第三方进行质量检验,并出具检验报告。说明:质量检验报告是确保工程质量达到合同要求的重要依据。7.附件七:工程结算报告要求:工程完工后,双方根据合同约定进行工程结算,并出具结算报告。说明:工程结算报告是确定工程款项的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定的时间节点完成工程。违约方施工过程中出现质量问题,导致返工或报废。违约方未按合同约定进行施工,造成安全事故。违约方未按合同约定支付工程款项。违约方单方面解除合同,未按合同约定支付承包人已完成的工程款项。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。违约金的具体数额由合同约定或双方协商确定。损失的赔偿金额应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失。3.示例说明:示例一:承包人未按合同约定的时间节点完成工程,每延迟一天,应向发包人支付合同总价款的千分之五作为违约金。示例二:承包人施工过程中出现质量问题,导致返工,承包人应承担全部返工费用,并赔偿发包人因此遭受的损失。示例三:发包人未按合同约定支付工程款项,每延迟一天,应向承包人支付未付款项的千分之五作为违约金。全文完。2024年智慧交通土方开挖及回填工程承包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程承包内容3.1土方开挖3.2土方回填3.3其他相关工程4.工程质量要求4.1土方开挖质量要求4.2土方回填质量要求4.3其他相关工程质量要求5.工程进度要求5.1土方开挖进度要求5.2土方回填进度要求5.3其他相关工程进度要求6.工程费用及支付方式6.1工程费用总额6.2费用支付方式6.3付款节点7.合同工期及延误责任7.1合同工期7.2工期延误责任8.工程验收及交付8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程交付9.工程保修及维修9.1工程保修期限9.2工程保修范围9.3工程维修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市道路建设有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年道路土方开挖及回填工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模土方开挖总量:20000立方米土方回填总量:15000立方米2.4工程工期合同工期:自2024年1月1日起至2024年6月30日止3.工程承包内容3.1土方开挖包括但不限于:场地平整、路基开挖、边坡处理等。3.2土方回填包括但不限于:路基填筑、边坡防护等。3.3其他相关工程包括但不限于:排水设施施工、临时道路施工等。4.工程质量要求4.1土方开挖质量要求开挖深度、边坡坡度、弃土堆放等均需符合设计要求。4.2土方回填质量要求回填材料、压实度、路基平整度等均需符合设计要求。4.3其他相关工程质量要求相关工程需符合国家及地方相关质量标准。5.工程进度要求5.1土方开挖进度要求土方开挖工程需在合同工期内的前两个月内完成。5.2土方回填进度要求土方回填工程需在合同工期内的后两个月内完成。5.3其他相关工程进度要求其他相关工程需在合同工期内的规定时间内完成。6.工程费用及支付方式6.1工程费用总额土方开挖及回填工程总费用为人民币200万元整。6.2费用支付方式甲方按进度支付工程款,具体支付节点如下:1.土方开挖完成30%时,支付工程款60万元;2.土方回填完成50%时,支付工程款80万元;3.工程全部完工并验收合格后,支付剩余款项。7.合同工期及延误责任7.1合同工期合同工期为自2024年1月1日起至2024年6月30日止。7.2工期延误责任如乙方未能按合同约定完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价的千分之五作为违约金。如甲方未能按约定支付工程款,每延误一天,应向乙方支付合同总价的千分之五作为违约金。8.工程验收及交付8.1工程验收标准工程验收应按照国家现行相关标准和规范执行,包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》。8.2工程验收程序工程验收分为自检、初验和最终验收三个阶段。1.自检:乙方在工程完工后,自行组织人员进行自检,确保工程质量符合要求。2.初验:甲方在接到乙方提交的验收申请后,组织相关人员进行初验,确认工程符合验收条件。3.最终验收:在初验合格后,甲方应组织设计、监理、施工等单位进行最终验收。8.3工程交付工程验收合格后,乙方应在甲方指定的日期内将工程交付甲方使用。9.工程保修及维修9.1工程保修期限土方开挖及回填工程保修期限为自工程验收合格之日起一年。9.2工程保修范围保修范围内包括但不限于路基沉陷、边坡滑塌、回填土压实度不足等问题。9.3工程维修责任在保修期内,如发生保修范围内的问题,乙方应无偿进行维修。保修期满后,维修费用由甲方承担。10.违约责任10.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程;2.甲方未按合同约定支付工程款;3.任何一方违反合同约定的保密条款;4.任何一方因自身原因导致合同无法履行。10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院进行审理。12.合同解除及终止12.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.一方严重违约,经另一方通知后未在合理期限内纠正。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。13.合同生效及变更13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序任何合同变更均需经双方书面同意,并签署书面变更协议。14.其他约定事项14.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行,并通过约定的联系方式送达。14.2附件本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、验收标准等。14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义本合同中所述第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同目的而介入合同关系中的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、风险评估、合同履行监督、争议调解等。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式甲乙双方同意,在合同履行过程中,如需引入第三方,应由双方协商一致决定,并以书面形式明确第三方的职责、权利和义务。16.2引入程序1.甲乙双方共同确定需要引入的第三方及其服务内容。2.双方与第三方签订服务协议,明确第三方的权利和义务。3.第三方在服务协议生效后,正式介入合同关系。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任1.第三方应按照服务协议的约定,履行其职责,确保服务质量。2.第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致服务质量不符合约定,应承担相应的责任。3.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.2第三方的权利1.第三方有权根据服务协议的约定,获取必要的工程资料和相关信息。2.第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。3.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务合同关系,第三方对甲方负责,甲方对第三方的服务质量进行监督。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为服务合同关系,第三方对乙方负责,乙方对第三方的服务质量进行监督。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方作为独立第三方,对甲乙双方均不承担责任,其职责仅限于履行服务协议中的约定。19.第三方的责任限额19.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据服务协议的约定以及相关法律法规确定。19.2责任限额的执行1.第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致损失,其赔偿金额不超过责任限额。2.第三方在责任限额范围内的赔偿,由第三方自行承担。3.超出责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况协商解决。20.第三方介入的终止20.1终止条件1.合同履行完毕;2.第三方服务协议到期或解除;3.甲乙双方协商一致。20.2终止程序1.甲乙双方共同通知第三方终止服务协议。2.第三方在接到终止通知后,应立即停止服务,并按照约定进行交接。21.第三方介入的记录与报告21.1记录第三方在介入过程中,应详细记录服务过程、发现的问题及处理措施。21.2报告第三方应定期向甲乙双方提交服务报告,报告内容包括但不限于服务进展、发现的问题、改进措施等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价及总价,作为工程费用计算的依据。2.设计图纸包括但不限于施工图纸、设计变更通知、施工图设计说明等,作为施工指导和验收的依据。3.工程进度计划详细列出工程各阶段的开始和结束时间,作为工程进度控制的依据。4.质量验收标准包括但不限于国家及地方相关质量标准和规范,作为工程质量控制的依据。5.安全生产措施包括但不限于施工现场安全管理规定、安全操作规程等,作为安全生产管理的依据。6.环境保护措施包括但不限于施工现场环境保护规定、废弃物处理方案等,作为环境保护管理的依据。7.甲方提供的材料设备清单详细列出甲方提供的材料设备的名称、规格、数量、质量要求等,作为材料设备管理的依据。8.乙方提交的施工组织设计包括但不限于施工方案、施工工艺、施工进度安排等,作为施工组织管理的依据。9.施工现场照片及视频资料用于记录施工现场的实际情况,作为工程进度和质量控制的依据。10.工程验收报告包括但不限于验收时间、验收人员、验收结果等,作为工程验收的依据。11.工程保修卡记录工程保修期限、保修范围、保修方式等,作为工程保修的依据。12.第三方服务协议包括但不限于第三方服务内容、服务费用、服务期限等,作为第三方介入的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定完成工程责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于停工损失、工期延误损失等。示例:乙方未能在合同约定的工期内完成土方开挖工程,导致甲方工期延误,乙方应赔偿甲方由此产生的损失。1.2甲方未按合同约定支付工程款责任认定:甲方应承担违约责任,支付乙方应得的工程款,并支付违约金。示例:甲方未按合同约定的付款节点支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金。1.3第三方未按服务协议履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例:第三方在工程监理过程中,未能及时发现并纠正质量问题,导致工程质量不合格,第三方应赔偿由此造成的损失。1.4任何一方违反合同约定的保密条款责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿因此给对方造成的损失。示例:乙方泄露了甲方商业秘密,甲方有权要求乙方赔偿损失。1.5因不可抗力导致合同无法履行责任认定:不可抗力事件发生时,双方应协商解决合同无法履行的问题,如协商不成,可依法解除合同。示例:因自然灾害导致工程无法继续施工,双方可协商解除合同或调整工期。全文完。2024年智慧交通土方开挖及回填工程承包合同2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型2.承包人信息2.1承包人名称2.2承包人地址2.3承包人法定代表人2.4承包人联系电话3.发包人信息3.1发包人名称3.2发包人地址3.3发包人法定代表人3.4发包人联系电话4.工程合同价及支付方式4.1工程合同价4.2合同付款方式4.3付款节点及比例4.4付款条件及期限5.工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期安排5.3工期延误及违约责任6.工程质量要求及验收标准6.1工程质量要求6.2工程验收标准6.3工程验收程序7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求7.2环境保护要求7.3安全事故处理8.材料供应与管理8.1材料供应责任8.2材料检验与验收8.3材料库存与管理9.设计变更与洽商9.1设计变更程序9.2洽商程序9.3设计变更及洽商费用10.保险10.1保险责任10.2保险范围10.3保险费用及支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1法律适用14.2通知方式14.3合同份数14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2024年智慧交通土方开挖及回填工程1.2工程地点:市区街道1.3工程规模:总面积约为10000平方米,开挖深度为3米,回填体积约为30000立方米1.4工程类型:市政基础设施工程2.承包人信息2.1承包人名称:土方工程有限公司2.2承包人地址:市区街道号2.3承包人法定代表人:2.4承包人联系电话:1383.发包人信息3.1发包人名称:城市基础设施建设管理局3.2发包人地址:市区街道号3.3发包人法定代表人:3.4发包人联系电话:13956784.工程合同价及支付方式4.1工程合同价:人民币叁佰万元整(¥3000000.00)4.2合同付款方式:分阶段支付,具体如下:4.2.1首付款:合同签订后10个工作日内支付合同价的30%4.2.2进度款:工程完成50%后支付合同价的40%4.2.3结算款:工程竣工验收合格后支付合同价的20%4.3付款节点及比例:如上述第4.2条所述4.4付款条件及期限:按上述付款节点及比例支付,具体时间以合同约定为准5.工程进度及工期5.1工程进度计划:工程自合同签订之日起60天内完成土方开挖及回填工作5.2工期安排:具体进度计划详见附件一5.3工期延误及违约责任:如因承包人原因导致工期延误,每延误一日,承包人应向发包人支付合同价的0.5%作为违约金6.工程质量要求及验收标准6.1工程质量要求:符合国家及行业标准,确保工程质量达到优良等级6.2工程验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范进行验收6.3工程验收程序:工程完成后,由发包人组织相关单位进行验收,验收合格后方可投入使用7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求:严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全7.2环境保护要求:采取有效措施,减少施工对周边环境的影响,确保符合国家环保标准7.3安全事故处理:发生安全事故时,承包人应及时报告发包人,并按照国家及地方相关规定处理8.材料供应与管理8.1材料供应责任:承包人负责工程所需材料的采购、运输、保管和使用8.2材料检验与验收:所有材料进场前必须进行检验,合格后方可使用,验收标准参照国家标准和行业标准8.3材料库存与管理:承包人应建立材料库存管理制度,确保材料的质量和数量符合工程需求9.设计变更与洽商9.1设计变更程序:任何设计变更需经发包人同意,并由双方共同确认变更内容9.2洽商程序:任何洽商事项应通过书面形式进行,并经双方签字确认9.3设计变更及洽商费用:设计变更和洽商产生的费用按实际发生计算,由双方协商承担10.保险10.1保险责任:承包人应投保建筑工程一切险和意外伤害险,保险金额不低于合同价10.2保险范围:保险范围包括但不限于自然灾害、意外事故等导致工程损失的情况10.3保险费用及支付:保险费用由承包人承担,并在合同签订后10个工作日内支付11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行11.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内提交仲裁,仲裁裁决为终局裁决12.合同解除12.1合同解除条件:如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任12.2合同解除程序:合同解除需书面通知对方,并经双方签字确认12.3合同解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款,并处理善后事宜13.合同终止13.1合同终止条件:工程按合同约定完成,且双方无未了事项13.2合同终止程序:合同终止需书面通知对方,并经双方签字确认13.3合同终止后果:合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款,并处理善后事宜14.其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,并送达至对方指定的地址14.3合同份数:本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力14.4合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立第三方。1.2第三方不包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、施工方、材料供应商、金融机构等。2.第三方介入的目的及范围2.1第三方介入的目的是确保合同履行的合法性、合规性、安全性和效率性。2.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、进度控制、合同管理、风险评估等。3.第三方介入的选定及职责3.1第三方的选定由甲乙双方共同协商确定,并签订相应的合作协议。3.2第三方应具备相应的资质、经验和能力,能够独立、客观、公正地履行职责。3.3.1监督合同履行的合规性;3.3.2对工程质量、进度、安全等方面进行评估和报告;3.3.3协助解决合同履行中的争议;3.3.4提供专业咨询和建议。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,具体包括:4.1.1第三方因其自身过错导致合同履行受阻或损失,应承担相应的赔偿责任;4.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力或意外事件导致合同履行受阻或损失,不承担赔偿责任;4.1.3第三方的责任限额不得超过合作协议中约定的金额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部事务。5.2第三方在履行职责时,应遵守甲乙双方签订的合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。5.3第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1.1第三方的资质证明文件及合作协议;6.1.2第三方的职责范
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业级服务市场中的对公金融产品推广策略
- 2025年揭阳货运从业资格证模拟考试系统
- 2025年河北货运从业资格考试试题及答案详解
- 个性化生产与工业互联网的智能制造融合分析
- 利用数字营销工具加强展会宣讲的实效性
- 农村校车安全教育及家长参与度提升策略
- 以创新为动力的现代农业技术人才培养模式
- 冬季宝宝保暖与健康管理
- 安全点位介绍
- 企业文化解读与小学生语文素养的提升
- 24秋国家开放大学《公共政策概论》形考任务1-4参考答案
- 乐理三级考试题及答案
- 河北省邢台市2023-2024学年二年级上学期语文期中试卷(含答案)2
- 年产10万吨烧碱10万吨聚氯乙烯项目可行性研究报告
- 《基础会计第6版》中高职全套教学课件
- 肺癌根治术护理查房
- 中央空调工程售后服务的方案
- 2024内置直驱动力刀塔
- 医疗器械公司组织机构图以及部门设置和岗位职责说明
- TTJSFB 002-2024 绿色融资租赁项目评价指南
- 国际美容整形外科学会:2023年度全球美容整形手术年度调查报告(英文版)
评论
0/150
提交评论