2024版装配式建筑包工头劳务承包合同模板2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版装配式建筑包工头劳务承包合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2招标方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.承包内容3.1工程量清单3.2工程质量要求3.3工程进度要求4.合同价格4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式5.合同工期5.1开工时间5.2竣工时间5.3逾期竣工责任6.工程进度款支付6.1付款节点6.2付款比例6.3付款条件7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收责任8.工程变更及索赔8.1变更程序8.2索赔程序8.3索赔条件9.施工安全管理9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环保及文明施工10.1环保要求10.2文明施工要求10.3违规处罚11.合同解除及终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止条件11.4终止程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约金计算14.其他约定事项14.1不可抗力14.2保密条款14.3合同附件14.4合同生效及解除条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称1.1.2承包方法定代表人1.1.3承包方注册地址1.1.4承包方联系电话1.1.5承包方开户银行及账号1.2招标方基本信息1.2.1招标方名称1.2.2招标方法定代表人1.2.3招标方注册地址1.2.4招标方联系电话1.2.5招标方开户银行及账号2.项目概况2.1项目名称：装配式建筑项目2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：建筑面积平方米，建筑高度米2.4项目工期：自合同签订之日起个月3.承包内容3.1工程量清单3.1.1框架结构工程量3.1.2外墙工程量3.1.3内墙工程量3.1.4屋面工程量3.1.5楼地面工程量3.2工程质量要求3.2.1符合国家现行建筑标准及规范3.2.2达到设计要求的质量等级3.2.3确保施工安全、环保3.3工程进度要求3.3.1按照工程进度计划执行3.3.2每月提交工程进度报告3.3.3确保按期完成工程4.合同价格4.1合同总价：人民币壹佰捌拾万元整（￥180,000,000.00）4.2计价方式：固定总价4.3付款方式4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的10%4.3.2进度款：每月支付已完工程量的60%，每月底前支付4.3.3验收合格后支付合同价的20%5.合同工期5.1开工时间：合同签订后15个工作日内5.2竣工时间：自合同签订之日起个月5.3逾期竣工责任：每逾期一天，按合同价的千分之二支付违约金6.工程进度款支付6.1付款节点6.1.1预付款6.1.2每月进度款6.1.3验收合格款6.1.4竣工验收合格款6.2付款比例6.2.1预付款：10%6.2.2每月进度款：60%6.2.3验收合格款：20%6.2.4竣工验收合格款：10%6.3付款条件6.3.1付款条件符合合同约定6.3.2付款凭证齐全6.3.3付款时间符合合同规定8.工程变更及索赔8.1变更程序8.1.1变更申请：招标方或承包方提出变更申请，需提供变更理由及工程量清单8.1.2审批流程：变更申请经双方协商一致后，由招标方审批8.1.3变更通知：变更审批后，招标方应及时通知承包方8.2索赔程序8.2.1索赔申请：承包方因不可抗力、设计变更等原因造成损失，需提出索赔申请8.2.2审批流程：索赔申请经双方协商一致后，由招标方审批8.2.3索赔处理：招标方应在收到索赔申请后15个工作日内答复8.3索赔条件8.3.1须有充分证据证明索赔事项的真实性8.3.2索赔事项应符合合同约定8.3.3索赔金额应合理9.施工安全管理9.1安全生产责任9.1.1承包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全9.1.2招标方负责提供必要的安全防护设施及安全培训9.2安全生产措施9.2.1制定安全生产管理制度9.2.2定期进行安全检查9.2.3加强对施工人员的安全教育9.2.4遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规9.3事故处理9.3.1事故报告：事故发生后，承包方应及时向招标方报告9.3.2事故调查：双方应共同进行调查，查明事故原因9.3.3事故处理：根据事故原因，采取相应的处理措施10.环保及文明施工10.1环保要求10.1.1遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规10.1.2施工现场不得产生噪音、废气、废水等污染10.2文明施工要求10.2.1保持施工现场整洁，不得乱堆乱放10.2.2施工人员应文明施工，不得损坏公共设施10.2.3加强施工现场的防火、防盗等措施10.3违规处罚10.3.1对违反环保及文明施工要求的，按相关规定进行处罚11.合同解除及终止11.1解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2发生不可抗力11.1.3违约行为11.2解除程序11.2.1双方签署解除合同协议11.2.2解除合同协议生效11.3终止条件11.3.1工程竣工11.3.2合同期限届满11.4终止程序11.4.1双方签署终止合同协议11.4.2终止合同协议生效12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决12.1.2仲裁解决12.1.3诉讼解决12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构12.2.2法院12.3争议解决程序12.3.1双方协商12.3.2提交仲裁或诉讼13.违约责任13.1违约情形13.1.1未按合同约定履行义务13.1.2逾期交付工程13.1.3工程质量不合格13.1.4违反安全生产规定13.2违约责任承担13.2.1支付违约金13.2.2恢复、修理或更换13.2.3赔偿损失13.3违约金计算13.3.1违约金按合同约定的比例计算13.3.2违约金不足以弥补损失的，承包方还应承担赔偿责任14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方14.2保密条款14.2.1双方对本合同内容负有保密义务14.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.3合同附件14.3.1工程量清单14.3.2设计图纸14.3.3其他相关文件14.4合同生效及解除条件14.4.1合同自双方签字盖章之日起生效14.4.2合同解除条件按合同约定执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业资格，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量15.2.2保障工程进度15.2.3优化工程成本15.2.4解决合同争议15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜15.3.2第三方与甲乙双方签订协议，明确双方的权利和义务15.3.3第三方介入后，应遵守本合同的约定16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在其职责范围内，对工程质量和进度承担相应的责任。16.1.2第三方应按照国家相关法律法规和行业标准，履行其职责。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，最高不超过合同价的X%。16.2.2第三方责任限额包括但不限于因第三方责任导致的质量问题、安全事故、进度延误等。16.3超额责任承担16.3.1若第三方责任超出责任限额，超出部分由第三方自行承担。16.3.2若第三方无法承担超出部分的责任，甲乙双方有权追究其法律责任。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方对甲方负责，接受甲方的监督和指导。17.1.2甲方对第三方的工作成果进行验收，并支付相应的费用。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方对乙方负责，执行乙方的指令。17.2.2乙方对第三方的工作质量进行监督，并对第三方的工作成果负责。17.3第三方与其他第三方17.3.1第三方与其他第三方之间应保持独立，各自承担相应的责任。17.3.2第三方之间的争议，由各自协议解决，不影响本合同的执行。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入费用18.1.1第三方介入费用由甲乙双方在协议中约定，由甲方承担。18.1.2第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。18.2第三方介入期限18.2.1第三方介入期限由甲乙双方在协议中约定，最长不超过合同工期。18.2.2第三方介入期限届满后，若合同未终止，乙方有权要求终止第三方的介入。18.3第三方介入终止18.3.2第三方介入终止后，乙方有权对第三方的工作成果进行验收。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括各分项工程的工程量、计量单位、工程量计算规则等。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程量和合同价格。2.设计图纸详细要求：包含建筑设计图纸、结构设计图纸、设备安装图纸等。说明：设计图纸是施工的依据，必须符合国家相关标准和规范。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明：施工组织设计是确保工程顺利进行的重要文件。4.质量保证体系文件详细要求：包括质量管理体系文件、检验记录、质量验收报告等。说明：质量保证体系文件是确保工程质量符合要求的重要依据。5.安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查记录等。说明：安全生产管理制度是保障施工人员生命财产安全的重要措施。6.环保及文明施工方案详细要求：包括环境保护措施、文明施工措施、废弃物处理等。说明：环保及文明施工方案是履行环保责任、维护施工环境的重要文件。7.合同变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更金额、变更审批等。说明：合同变更记录是合同执行过程中对变更事项的记录。8.付款凭证详细要求：包括发票、收据、银行转账记录等。说明：付款凭证是证明付款事实的依据。9.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收意见、验收结论等。说明：工程验收报告是工程竣工的证明文件。10.争议解决文件详细要求：包括争议双方协商记录、仲裁裁决、法院判决等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定的时间开工或竣工工程质量不符合合同要求逾期支付工程款未按合同约定履行安全管理责任未按合同约定履行环境保护责任违反合同约定的其他行为2.责任认定标准违约行为发生的事实违约行为对合同履行的影响违约行为的性质和严重程度3.违约责任认定示例示例一：承包方未按合同约定的时间开工，导致工期延误，应按合同约定支付违约金。示例二：承包方施工过程中，因管理不善导致工程质量不合格，应返工或修复，并承担由此产生的费用。示例三：承包方逾期支付工程款，应按合同约定支付滞纳金。示例四：承包方未按合同约定履行安全管理责任，导致安全事故发生，应承担相应的法律责任。全文完。2024版装配式建筑包工头劳务承包合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包人信息1.2发包人信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包范围3.1承包内容3.2不包含的内容4.工程承包方式4.1承包模式4.2施工组织形式5.工程进度及工期5.1工程进度安排5.2工期要求6.工程质量标准6.1国家及行业标准6.2质量检验及验收7.工程款支付方式及期限7.1预付款7.2进度款支付7.3结算款支付7.4验收合格后支付8.材料设备供应8.1材料供应责任8.2设备供应责任9.施工安全与环境保护9.1施工安全责任9.2环境保护责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1承包人违约责任11.2发包人违约责任12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同解释14.4合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包人信息1.1.1承包人名称：__________________1.1.2承包人法定代表人：__________________1.1.3承包人注册地址：__________________1.1.4承包人联系电话：__________________1.1.5承包人开户银行：__________________1.1.6承包人银行账号：__________________1.2发包人信息1.2.1发包人名称：__________________1.2.2发包人法定代表人：__________________1.2.3发包人注册地址：__________________1.2.4发包人联系电话：__________________1.2.5发包人开户银行：__________________1.2.6发包人银行账号：__________________第二条合同标的及工程概况2.1工程名称：__________________2.2工程地点：__________________2.3工程规模：__________________2.4工程类型：__________________第三条工程承包范围3.1承包内容：3.1.1土建工程：__________________3.1.2安装工程：__________________3.1.3装饰工程：__________________3.1.4其他工程：__________________3.2不包含的内容：3.2.1设计变更：__________________3.2.2预算外工程：__________________3.2.3不可抗力因素造成的损失：__________________第四条工程承包方式4.1承包模式：__________________4.2施工组织形式：__________________第五条工程进度及工期5.1工程进度安排：5.1.1阶段一：__________________5.1.2阶段二：__________________5.1.3阶段三：__________________5.1.4阶段四：__________________5.2工期要求：__________________第六条工程质量标准6.1国家及行业标准：__________________6.2质量检验及验收：6.2.1质量检验标准：__________________6.2.2质量验收程序：__________________6.2.3质量争议解决：__________________第七条工程款支付方式及期限7.1预付款：7.1.1预付款金额：__________________7.1.2预付款支付时间：__________________7.1.3预付款支付方式：__________________7.2进度款支付：7.2.1进度款支付比例：__________________7.2.2进度款支付时间：__________________7.2.3进度款支付方式：__________________7.3结算款支付：7.3.1结算款金额：__________________7.3.2结算款支付时间：__________________7.3.3结算款支付方式：__________________7.4验收合格后支付：7.4.1验收合格后支付比例：__________________7.4.2验收合格后支付时间：__________________7.4.3验收合格后支付方式：__________________第八条材料设备供应8.1材料供应责任8.1.1发包人负责提供工程所需的主要材料，承包人负责材料的采购、检验和保管。8.1.2发包人应在工程开工前提供材料清单和供应时间表。8.1.3承包人应按照发包人提供的材料清单和供应时间表进行材料采购。8.2设备供应责任8.2.1发包人负责提供工程所需的施工设备，包括但不限于大型机械、运输车辆等。8.2.2承包人负责设备的操作、维护和保养。8.2.3发包人提供的设备在使用过程中出现故障，承包人应及时通知发包人，由发包人负责维修或更换。第九条施工安全与环境保护9.1施工安全责任9.1.1承包人应制定施工安全管理制度，确保施工现场的安全。9.1.2承包人应对施工人员进行安全教育和培训，确保其具备必要的安全知识。9.1.3发生安全事故时，承包人应立即采取应急措施，并按照规定上报。9.2环境保护责任9.2.1承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施防止污染。9.2.2施工过程中产生的废弃物，承包人应按照规定进行处理，不得随意堆放。9.2.3施工结束后，承包人应清理施工现场，恢复原状。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第十一条违约责任11.1承包人违约责任11.1.1承包人未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿发包人因此遭受的损失。11.1.2承包人未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。11.2发包人违约责任11.2.1发包人未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。11.2.2发包人未按合同约定提供材料或设备，应承担违约责任，赔偿承包人因此遭受的损失。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件12.2.1工程按合同约定全部完成并经验收合格。12.2.2双方协商一致终止合同。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同。13.1.2合同经发包人审核批准。13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满。13.2.2合同因解除或终止而结束。第十四条其他约定事项14.1合同附件14.1.1施工图纸14.1.2技术规范14.1.3材料清单14.1.4设备清单14.2通知与送达14.2.1任何一方发出的通知，应以书面形式送达对方。14.2.2通知送达日期以邮戳为准。14.3合同解释14.3.1合同条款如有歧义，以书面解释为准。14.3.2合同解释权归发包人所有。14.4合同签署及生效日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4.2合同签署日期：__________________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1本合同中“第三方”指任何非合同双方参与合同履行过程中的个人、组织或机构，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、评估方等。1.2第三方的介入应得到甲乙双方的书面同意，并应在合同中明确其角色、职责和权限。第二条第三方介入的同意2.1.1为了确保工程质量、进度和成本控制。2.1.2为了提供专业咨询或技术支持。2.1.3为了解决合同履行过程中的争议。第三条第三方的责任与义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的职责。3.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.3第三方对其提供的服务质量承担责任，若因第三方原因导致合同目标无法实现，第三方应承担相应的责任。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其服务的性质、范围和风险进行评估，并在合同中明确。4.2第三方的责任限额不得超过合同总金额的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定。4.3若第三方责任超过其限额，超出部分由甲乙双方按照合同约定分担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的内部管理。5.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。5.3第三方与甲乙双方之间的沟通和协调，应通过甲乙双方指定的联系人进行。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方需在合同中约定引入第三方的程序，包括：6.1.1第三方的选择标准。6.1.2第三方的资质要求。6.1.3第三方的服务内容和期限。6.1.4第三方的费用及支付方式。第七条第三方费用的承担7.1第三方的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。7.2若合同未明确费用分摊方式，则由甲乙双方按照实际服务内容和价值协商确定。第八条第三方的退出机制8.1若第三方无法履行其职责或违反合同约定，甲乙双方有权终止其服务。8.2第三方退出时，应确保其工作交接完整，避免对工程造成影响。第九条第三方的保密义务9.1第三方在合同履行过程中，对甲乙双方的技术、商业秘密等信息负有保密义务。9.2第三方未经甲乙双方同意，不得泄露或使用上述信息。第十条合同的修改与补充10.1若因第三方介入需要，甲乙双方可对合同进行修改或补充。10.2任何修改或补充均应以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及说明要求：详细、准确的施工图纸，包含所有必要的尺寸、材料说明和施工细节。说明：施工图