2024年油漆施工劳务分包详细合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年油漆施工劳务分包详细合同版B版本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1分包工程概况1.2分包工程量清单1.3分包工程的质量标准2.分包劳务人员2.1分包劳务人员名单2.2分包劳务人员资质要求2.3分包劳务人员管理3.施工材料与设备3.1分包方提供的材料与设备3.2总包方提供的材料与设备3.3材料与设备的使用与保管4.施工进度与工期4.1施工计划与进度表4.2工期延误的处理4.3提前完工的奖励与补偿5.质量与安全管理5.1质量管理措施5.2安全管理措施5.3质量问题的处理6.合同价格与支付6.1合同价格6.2预付款支付6.3工程进度款的支付6.4完工验收后的支付7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序8.违约责任与赔偿8.1分包方的违约行为8.2总包方的违约行为8.3违约责任的赔偿金额计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与仲裁机构9.3仲裁结果的执行10.合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同终止后的义务履行11.保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护措施11.3保密信息的泄露后果12.合同的附件12.1分包工程设计文件12.2分包工程量清单12.3分包劳务人员资质证明文件13.合同的签字盖章13.1分包方的签字盖章13.2总包方的签字盖章14.其他条款14.1法律适用与解释14.2联系人与联系方式14.3合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条：劳务分包范围与内容1.1分包工程概况分包方同意按照总包方提供的施工图纸、施工说明和技术要求，完成油漆施工劳务分包工程。分包工程包括但不限于油漆的喷涂、涂装、修补、打磨、清洁等工作。1.2分包工程量清单分包工程量清单详见附件一，该清单包含了分包工程的所有项目和数量。双方应按照附件一中的工程量清单进行施工和结算。1.3分包工程的质量标准分包方应按照总包方的要求和国家相关标准进行施工，确保分包工程的质量符合设计要求和施工规范。分包工程的质量标准详见附件二。第二条：分包劳务人员2.1分包劳务人员名单分包方应提供详细的劳务人员名单，包括工人的姓名、身份证号码、工种、技能等级等信息。名单应加盖分包方公章，并经总包方确认后生效。2.2分包劳务人员资质要求分包方应确保其提供的劳务人员具备相应的资质和技能，能够胜任分包工程的施工要求。分包方应提供劳务人员的资质证书复印件，并加盖公章。2.3分包劳务人员管理分包方应对其提供的劳务人员进行严格的管理，确保劳务人员遵守施工现场的规章制度，服从总包方的管理和指挥。分包方应承担因劳务人员违规行为而产生的全部责任。第三条：施工材料与设备3.1分包方提供的材料与设备分包方应按照分包工程量清单提供所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量符合施工要求。分包方应对提供的材料和设备的质量和数量负责。3.2总包方提供的材料与设备总包方应按照分包工程量清单提供所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量符合施工要求。总包方应对提供的材料和设备的质量和数量负责。3.3材料与设备的使用与保管分包方和总包方应共同遵守施工现场的规章制度，按照正确的使用方法和操作规程使用材料和设备，并做好材料和设备的保管工作，防止损坏和丢失。第四条：施工进度与工期4.1施工计划与进度表分包方应根据总包方的要求制定详细的施工计划和进度表，并提交给总包方审批。施工计划和进度表应包括施工的具体时间、施工内容、施工人员等信息。4.2工期延误的处理如分包方因自身原因导致工期延误，分包方应按照合同约定向总包方支付违约金。违约金的计算方式详见附件三。4.3提前完工的奖励与补偿如分包方提前完成分包工程，总包方应根据合同约定给予分包方相应的奖励。奖励的计算方式详见附件四。第五条：质量与安全管理5.1质量管理措施分包方应建立健全的质量管理体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保分包工程的质量符合要求。5.2安全管理措施分包方应建立健全的安全管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。5.3质量问题的处理如分包工程出现质量问题，分包方应负责及时修复，并承担修复费用。如质量问题导致总包工程出现问题，分包方应承担相应的赔偿责任。第六条：合同价格与支付6.1合同价格本合同的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），该价格包括了分包工程的劳务费、材料费、设备费、管理费、税费等全部费用。6.2预付款支付总包方应在合同签订后的七个工作日内向分包方支付合同总价款的30%作为预付款。6.3工程进度款的支付总包方应按照分包方提交的工程进度表，在每个付款周期内向分包方支付相应的工程进度款。付款周期为一个月。6.4完工验收后的支付分包工程完工并通过总包方验收后，总包方应在验收合格后的七个工作日内向分包方支付剩余的合同总价款。第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序任何一方如需变更或解除本合同，应提前三十个工作日向对方提出书面变更或解除申请，并说明变更或解除的理由和依据。经双方协商一致，可对本合同进行变更或解除。8.2合同解除的条件与程序在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，任何一方均有权解除合同。解除合同的一方应立即书面通知对方，并说明解除合同的理由和依据。第九条：违约责任与赔偿9.1分包方的违约行为分包方如违反本合同的约定，导致分包工程无法按照约定完成或质量不符合要求，应承担违约责任。分包方应向总包方支付违约金，违约金的计算方式详见附件五。9.2总包方的违约行为总包方如违反本合同的约定，导致分包工程无法按照约定完成或质量不符合要求，应承担违约责任。总包方应向分包方支付违约金，违约金的计算方式详见附件五。9.3违约责任的赔偿金额计算违约责任的赔偿金额应根据违约方的违约程度、损失程度和合同约定的违约金计算方式进行计算。第十条：争议解决10.1争议解决方式如本合同的履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与仲裁机构如本合同的履行过程中发生争议，双方同意提交【】仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为【】。10.3仲裁结果的执行仲裁结果为最终结果，双方应按照仲裁裁决执行。如任何一方不执行仲裁裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。第十一条：合同的生效与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件本合同在分包工程完工并通过总包方验收后终止。11.3合同终止后的义务履行合同终止后，分包方应按照总包方的要求完成分包工程的收尾工作，并承担相应的费用。第十二条：保密条款12.1保密信息的定义与范围保密信息指的是本合同的签订、履行过程中双方披露的所有秘密信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密信息的保护措施双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。12.3保密信息的泄露后果如任何一方泄露了保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条：合同的签字盖章13.1分包方的签字盖章分包方的授权代表应在本合同上签字并加盖公章，以证明分包方对合同的认可和接受。13.2总包方的签字盖章总包方的授权代表应在本合同上签字并加盖公章，以证明总包方对合同的认可和接受。第十四条：其他条款14.1法律适用与解释本合同的签订、履行、变更、解除和终止等均适用中华人民共和国法律。14.2联系人与联系方式分包方的联系人为【】，联系方式为【】。总包方的联系人为【】，联系方式为【】。14.3合同的修订与补充本合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单附件二：分包工程设计文件附件三：分包劳务人员资质证明文件附件四：分包工程质量标准附件五：违约金计算方式附件一：分包工程量清单本附件详细列出了分包工程的所有项目和数量，包括油漆的喷涂、涂装、修补、打磨、清洁等工作。清单中应包括项目的名称、数量、单位、材料要求等信息，并需加盖分包方公章，经总包方确认后生效。附件二：分包工程设计文件本附件提供了分包工程的详细设计文件，包括施工图纸、施工说明和技术要求等。设计文件应符合国家相关标准和规范，并由总包方提供。附件三：分包劳务人员资质证明文件本附件列出了分包方提供的劳务人员的资质证明文件，包括工人的姓名、身份证号码、工种、技能等级等信息。资质证明文件应加盖分包方公章，并经总包方确认后生效。附件四：分包工程质量标准本附件详细列出了分包工程的质量标准，包括油漆施工的质量要求、验收标准等。质量标准应符合国家相关标准和规范，并由总包方提供。附件五：违约金计算方式本附件详细说明了违约金的计算方式，包括违约金的计算基础、计算比例和计算方法等。违约金的计算方式应由双方共同商定，并在合同中约定。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方的违约行为及责任认定：分包方如违反合同约定，导致分包工程无法按照约定完成或质量不符合要求，构成违约。分包方应向总包方支付违约金，违约金的计算方式详见附件五。例如，分包方未按照约定时间完成施工，导致总包工程延期，应按照违约金计算方式向总包方支付违约金。2.总包方的违约行为及责任认定：总包方如违反合同约定，导致分包工程无法按照约定完成或质量不符合要求，构成违约。总包方应向分包方支付违约金，违约金的计算方式详见附件五。例如，总包方未按照约定时间提供材料和设备，导致分包工程无法正常进行，应按照违约金计算方式向分包方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中，不可抗力事件是指导致合同无法履行或履行