2024年标准民工施工承包协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年标准民工施工承包协议样本版B版本合同目录一览1.承包协议概述1.1协议双方1.2工程概况1.3合同金额与支付方式1.4工程期限与延期规定1.5违约责任与争议解决2.承包商责任2.1工程质量标准2.2施工材料与设备2.3施工安全与环境保护2.4人员管理与合作2.5工程验收与保修3.发包方责任3.1工程设计及相关资料提供3.2施工现场准备与协调3.3工程变更与调整3.4现场管理及安全保障3.5工程款支付与结算4.工程保险与责任4.1承包商保险4.2发包方保险4.3意外伤害保险4.4责任赔偿与上限5.合同的生效、变更与解除5.1合同生效条件5.2合同变更程序5.3合同解除条件与后果6.合同争议的解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律途径7.合同的履行与验收7.1工程进度与质量监督7.2验收程序与标准7.3工程移交与资料归档8.工程价款结算与支付8.1工程进度款支付8.2竣工结算8.3质量保证金支付8.4税收与费用承担9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同的转让与分包10.1承包商的分包限制10.2发包方的同意转让10.3分包合同的责任与义务11.不可抗力11.1不可抗力的认定11.2不可抗力后果的处理12.法律适用与争议解决12.1合同适用法律12.2争议解决方式13.其他条款13.1合同的保管与复制13.2合同的生效日期13.3合同的语言文字14.附件14.1工程图纸14.2工程量清单14.3相关资质证明文件14.4双方约定的其他文件第一部分：合同如下：第一条承包协议概述1.1协议双方1.2工程概况工程名称：（填写工程名称）工程地点：（填写工程地点）工程内容：（填写工程内容）工程规模：（填写工程规模）工程工期：（填写工程工期）1.3合同金额与支付方式本工程合同总金额为人民币：（填写金额），大写：（填写大写金额）。支付方式如下：（1）协议签订后五个工作日内，发包方支付乙方合同总金额的30%作为预付款。（2）工程进度达到20%时，乙方提供进度报告及相应工程量清单，发包方支付合同总金额的30%。（3）工程进度达到50%时，乙方提供进度报告及相应工程量清单，发包方支付合同总金额的20%。（4）工程进度达到80%时，乙方提供进度报告及相应工程量清单，发包方支付合同总金额的10%。（5）工程验收合格后，乙方提供完整的工程资料及保修卡，发包方支付合同总金额的10%。1.4工程期限与延期规定本工程合同约定的工期为：（填写工期），自协议签订之日起计算。（1）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等。（2）发包方原因导致工程变更、调整或暂停。（3）发包方延迟提供施工图纸、资料、施工现场或解除合同。1.5违约责任与争议解决1.5.1违约责任（1）乙方如未能按照约定的工程进度完成工程，应按照逾期部分工程造价的千分之五向甲方支付违约金。（2）发包方如未能按照约定时间支付工程款，应按照逾期部分工程款的千分之五向乙方支付违约金。（3）双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。1.5.2争议解决（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条承包商责任2.1工程质量标准乙方应按照国家标准、行业规范和甲方的要求，确保工程质量达到：（填写质量标准）。2.2施工材料与设备乙方应按照甲方的要求，采购合格的施工材料和设备。乙方提供的材料和设备，应符合国家相关质量标准及行业规范，并确保材料和设备的安全、环保。2.3施工安全与环境保护乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程施工过程中不发生安全事故。同时，乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境影响，防止污染。2.4人员管理与合作乙方应具备合格的施工人员，并确保施工人员遵守施工现场的规章制度。乙方应积极配合甲方及相关部门的管理工作，确保工程顺利实施。2.5工程验收与保修乙方应按照甲方的要求，提供完整的工程资料和保修卡。工程验收合格后，乙方应承担：（填写保修期限）的保修责任。第九条发包方责任3.1工程设计及相关资料提供发包方应按照合同约定的时间，提供完整的工程设计图纸、施工方案及相关技术资料。3.2施工现场准备与协调发包方应负责施工现场的准备工作，包括场地平整、水电接入、交通疏导等，并确保施工现场的安全、消防、环保等要求。发包方还应协调解决施工现场与周边环境的矛盾，确保工程顺利实施。3.3工程变更与调整如因设计或其他原因导致工程变更或调整，发包方应提前七个工作日通知乙方，并经双方协商一致后进行调整。3.4现场管理及安全保障发包方应负责施工现场的日常管理及安全保障工作，确保施工现场的秩序、安全及环保。3.5工程款支付与结算发包方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款。工程验收合格后，乙方提供完整的工程资料及保修卡，发包方进行竣工结算。第十条工程保险与责任4.1承包商保险乙方应为其施工人员购买社会保险，并承担施工过程中的意外伤害保险。4.2发包方保险发包方应为其自身财产及人员购买必要的保险。4.3意外伤害保险乙方应购买意外伤害保险，保障施工过程中发生的人身伤害事故。4.4责任赔偿与上限如乙方因施工原因造成发包方或第三方人员伤亡、财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不得超过合同总金额的50%。第十一条合同的生效、变更与解除5.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。5.3合同解除条件与后果合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，乙方应按照甲方的要求，完成剩余工程的施工，并承担因解除合同而产生的费用。第十二条合同争议的解决6.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。6.2调解解决如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。6.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十三条合同的履行与验收7.1工程进度与质量监督乙方应按照约定的工程进度完成工程，并接受甲方的工程进度与质量监督。7.2验收程序与标准工程验收应按照国家标准、行业规范及甲方的要求进行。7.3工程移交与资料归档工程验收合格后，乙方应将完整的工程资料、保修卡及施工图纸等移交甲方，并办理相关资料归档手续。第十四条附件8.1工程图纸8.2工程量清单8.3相关资质证明文件8.4双方约定的其他文件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：承包商资质证明文件附件四：发包方资质证明文件附件五：施工方案及相关技术资料附件六：保险单据附件七：工程进度报告及相应工程量清单附件八：质量检查报告附件九：安全事故报告附件十：合同变更协议附件十一：合同解除协议附件十二：调解协议附件十三：仲裁裁决书附件十四：法院判决书附件十五：其他双方约定的文件1.工程图纸：应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，以及施工过程中所需的各种细节图纸。图纸应清晰、完整，并符合国家相关标准。2.工程量清单：应详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，以便于双方进行工程款支付和结算。3.承包商资质证明文件：乙方应提供其营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件，以证明其具备施工能力。4.发包方资质证明文件：甲方应提供其营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证明文件，以证明其具备发包资格。5.施工方案及相关技术资料：乙方应提供施工方案、施工组织设计、施工技术措施等文件，以确保工程施工的顺利进行。6.保险单据：乙方应提供为其施工人员购买的社会保险单据，以及为工程购买的意外伤害保险单据。7.工程进度报告及相应工程量清单：乙方应定期向甲方提交工程进度报告和相应工程量清单，以便甲方了解工程进展情况。8.质量检查报告：乙方应定期进行质量自检，并向甲方提交质量检查报告。9.安全事故报告：如发生安全事故，乙方应立即向甲方报告，并按照甲方要求进行处理。10.合同变更协议：如合同内容发生变更，双方应签订书面变更协议。11.合同解除协议：如合同发生解除，双方应签订书面解除协议，并约定解除后的相关事宜。12.调解协议：如发生合同争议，双方可签订书面调解协议。13.仲裁裁决书：如调解不成，双方可向仲裁委员会申请仲裁，并按照仲裁裁决书执行。14.法院判决书：如仲裁不成，双方可向法院提起诉讼，并按照法院判决书执行。15.其他双方约定的文件：包括双方在合同履行过程中约定的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的工程进度完成工程，应按照逾期部分工程造价的千分之五向甲方支付违约金。2.乙方提供的材料和设备不符合国家相关质量标准及行业规范，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方施工过程中发生安全事故，未及时向甲方报告，乙方应承担相应的安全事故处理费用。4.甲方未按照约定时间支付工程款，应按照逾期部分工程款的千分之五向乙方支付违约金。5.甲方未按照约定提供施工现场或解除合同，导致工程无法正常进行，甲方应承担相应违约责任。6.双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任