2024年度市政道路工程承包合同模板细则3篇_第1页
2024年度市政道路工程承包合同模板细则3篇_第2页
2024年度市政道路工程承包合同模板细则3篇_第3页
2024年度市政道路工程承包合同模板细则3篇_第4页
2024年度市政道路工程承包合同模板细则3篇_第5页
已阅读5页,还剩68页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度市政道路工程承包合同模板细则本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.承包范围3.1工程施工范围3.2工程设计范围3.3工程监理范围4.工程施工4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工质量控制4.4施工安全措施4.5施工环境保护5.工程设计5.1设计依据5.2设计内容5.3设计进度5.4设计质量控制6.工程监理6.1监理范围6.2监理职责6.3监理方法6.4监理费用7.合同价款7.1工程合同价款7.2工程变更价款7.3预付款7.4进度款7.5结算款7.6保修金8.付款方式8.1付款时间8.2付款比例8.3付款方式8.4付款凭证9.交工验收9.1交工验收标准9.2交工验收程序9.3交工验收时间9.4交工验收费用10.保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任10.4保修费用11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效14.4合同变更14.5合同解除14.6合同终止第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度市政道路工程承包合同”。1.2合同双方甲方(发包方):市市政管理局乙方(承包方):市政工程公司1.3合同签订日期本合同于2024年3月15日签订。1.4合同期限本合同期限自2024年3月16日起至2026年3月15日止。2.工程概况2.1工程名称市道路改造工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模本工程全长公里,涉及道路拓宽、排水设施改造、交通信号优化等。2.4工程内容包括道路路基、路面、排水、照明、交通设施等工程内容。3.承包范围3.1工程施工范围乙方负责本工程的设计、施工、安装、调试及保修等全过程。3.2工程设计范围乙方应按照甲方要求,完成本工程的设计方案,包括图纸、技术规范等。3.3工程监理范围乙方应配合甲方指定的监理单位,进行施工过程中的监理工作。4.工程施工4.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计,明确施工方案、施工进度、施工质量、安全措施等。4.2施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,包括各个分部分项工程的施工时间表。4.3施工质量控制乙方应严格按照国家及地方相关标准进行施工质量控制,确保工程质量。4.4施工安全措施乙方应制定严格的施工安全措施,确保施工安全。4.5施工环境保护乙方应遵守国家及地方相关环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。5.工程设计5.1设计依据本工程设计依据为国家及地方相关法规、标准、规范等。5.2设计内容本工程设计内容包括道路平面设计、纵断面设计、横断面设计、排水设计、照明设计等。5.3设计进度乙方应在合同签订后30日内完成设计方案的初步设计,60日内完成施工图设计。5.4设计质量控制乙方应确保设计质量,按照国家及地方相关标准进行设计审核。6.工程监理6.1监理范围监理单位负责本工程的施工监理,包括施工质量、进度、安全、环保等方面的监督。6.2监理职责监理单位应按照国家及地方相关法规、标准、规范等,对施工过程进行全过程监理。6.3监理方法监理单位应采用现场检查、抽样检验、旁站监理等方式进行监理。6.4监理费用监理费用按照国家及地方相关标准执行,由甲方支付。8.合同价款8.1工程合同价款本工程合同价款为人民币万元整,包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费等。8.2工程变更价款因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程价款的调整,按实际发生变更的工程量和合同约定的调整方式计算。8.3预付款甲方应在合同签订后5个工作日内支付乙方预付款,预付款金额为合同价款的10%。8.4进度款乙方每月完成一定量的工程量后,甲方应按已完成工程量的实际造价支付进度款。8.5结算款工程竣工验收合格后,甲方应在30个工作日内支付乙方结算款,结算款金额为合同价款扣除预付款、进度款及保修金后的余额。8.6保修金乙方应向甲方支付保修金,保修金金额为合同价款的5%,保修期满无质量问题后,甲方应无息退还保修金。9.付款方式9.1付款时间预付款、进度款、结算款及保修金的支付时间按合同约定执行。9.2付款比例预付款比例为合同价款的10%,进度款比例根据工程进度分段支付,结算款比例根据工程实际完成情况支付。9.3付款方式付款方式为银行转账,甲方应在规定的时间内将款项划入乙方指定的银行账户。9.4付款凭证乙方应在收到款项后3个工作日内向甲方提供银行进账单等付款凭证。10.交工验收10.1交工验收标准本工程交工验收标准按照国家及地方相关法规、标准、规范等执行。10.2交工验收程序乙方应在工程竣工后30个工作日内向甲方提出交工验收申请,甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。10.3交工验收时间交工验收时间为甲方通知的时间。10.4交工验收费用交工验收费用由甲方承担。11.保修11.1保修范围乙方应按照合同约定和法律规定,对工程质量进行保修。11.2保修期限本工程保修期限为自竣工验收合格之日起计算,道路工程保修期限为5年。11.3保修责任乙方应承担保修责任,对保修期内出现的质量问题进行维修或更换。11.4保修费用保修费用由乙方承担。12.违约责任12.1违约行为任何一方违反合同约定,均构成违约行为。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额按合同约定和法律规定计算。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。13.2争议解决机构协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序争议解决程序按照法律规定进行。14.其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于设计图纸、施工组织设计、监理合同等。14.2合同份数本合同一式八份,甲方、乙方各执四份,具有同等法律效力。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同变更本合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。14.5合同解除本合同的解除需经双方协商一致,并以书面形式签署解除协议。14.6合同终止本合同履行完毕或双方协商一致解除后,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称的第三方,包括但不限于中介方、监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司等,其具体定义和角色由合同双方在合同附件中明确。15.2第三方介入条件1.第三方具备相应的资质和条件;2.第三方介入需经合同双方同意;3.第三方介入需签订相应的合作协议或服务合同。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方在本合同中的责任限额,应根据其合作协议或服务合同中的约定执行。若无明确约定,第三方责任限额最高不超过其注册资本的50%。15.3.2第三方责任范围第三方的责任范围应限于其合作协议或服务合同中约定的内容,超出范围的责任由责任方自行承担。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的关系,应基于合作协议或服务合同独立存在。甲方与第三方之间的争议,应通过协议约定的争议解决机制解决。15.4.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的关系,应基于本合同及其附件中的约定。乙方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构。15.4.3第三方与施工方的划分第三方在施工过程中的职责和权利,应明确约定在合作协议或服务合同中。施工方应配合第三方的工作,并确保其工作不影响施工进度和质量。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1甲方责任甲方应确保第三方介入的合法性和合规性,并对第三方的工作进行监督和管理。16.2乙方责任乙方应积极配合第三方的工作,并确保第三方的工作不影响施工进度和质量。16.3第三方责任第三方应按照合作协议或服务合同的约定,履行其职责,并对因其工作造成的损失承担相应的责任。16.4费用承担第三方介入产生的费用,应由合同双方按照合作协议或服务合同的约定承担。16.5争议解决第三方介入产生的争议,应按照合作协议或服务合同的约定解决。若协议无约定,可参照本合同第13条“争议解决”条款执行。17.第三方变更17.1第三方变更条件1.第三方变更需经合同双方同意;2.第三方变更需签订变更协议或服务合同。17.2第三方变更程序第三方变更程序应按照合作协议或服务合同的约定执行。若协议无约定,可参照本合同第14条“其他”条款执行。17.3第三方变更后的责任第三方变更后,其责任范围、责任限额等应按照变更协议或服务合同的约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方的营业执照副本复印件说明:用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二:合同签订双方的法定代表人身份证明或授权委托书说明:用于证明合同签订双方法定代表人的身份或授权委托人的合法授权。3.附件三:工程勘察设计文件说明:包括初步设计、施工图设计、设计说明书等,用于指导工程施工。4.附件四:施工组织设计说明:包括施工方案、施工进度计划、施工质量控制计划等,用于指导施工过程。5.附件五:施工安全措施说明:包括安全管理制度、安全操作规程、安全事故应急预案等,用于保障施工安全。6.附件六:环境保护措施说明:包括环保设施、环保措施、环保应急预案等,用于减少施工对环境的影响。7.附件七:监理合同说明:明确监理单位的职责、权利和义务,以及监理费用的支付方式。8.附件八:保险合同说明:包括工程保险、人员意外伤害保险等,用于保障工程和人员的安全。9.附件九:合同变更协议说明:用于记录合同签订后因各种原因发生的变更。10.附件十:交工验收报告说明:包括工程验收结论、验收意见、验收时间等,用于证明工程已按合同要求完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付预付款、进度款或结算款责任认定标准:甲方应按合同约定支付款项,逾期支付的,应向乙方支付逾期付款利息。示例说明:若甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款利息。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方应按合同约定完成工程,未按时完成的,应承担违约责任。示例说明:若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除合同。3.违约行为:第三方未按合作协议或服务合同履行职责责任认定标准:第三方应按合作协议或服务合同履行职责,未履行的,应承担违约责任。示例说明:若监理单位未按监理合同履行监理职责,导致工程质量不合格,监理单位应承担相应责任。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密条款责任认定标准:违反保密条款的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若甲方违反保密条款,泄露乙方商业秘密,甲方应承担相应责任。5.违约行为:任何一方违反合同约定的争议解决条款责任认定标准:违反争议解决条款的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若任何一方未按合同约定的争议解决机制解决争议,应承担相应责任。全文完。2024年度市政道路工程承包合同模板细则1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立条件1.2合同生效日期2.承包人资质与义务2.1承包人资质要求2.2承包人义务3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程设计4.1设计单位4.2设计内容4.3设计费用5.工程施工5.1施工单位5.2施工期限5.3施工质量5.4施工安全6.工程造价与支付6.1工程造价6.2付款方式6.3付款期限7.工程变更与索赔7.1工程变更7.2索赔8.工程验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3工程交付9.保修与售后服务9.1保修期限9.2售后服务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1解除条件12.2解除程序12.3终止条件13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单14.合同生效与备案14.1合同生效14.2合同备案第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立条件1.1.1承包人须具备国家建设行政主管部门核发的相应等级的资质证书,且具备完成本工程所需的设备和专业技术力量。1.1.2发包人须具备合法的主体资格,且具有支付工程款的资金能力。1.1.3双方就本工程承包事宜达成一致意见,签订本合同。1.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。2.承包人资质与义务2.1承包人资质要求2.2承包人义务2.2.1承包人应按照工程设计图纸和施工技术规范进行施工,确保工程质量符合国家强制性标准。2.2.2承包人应按照合同约定的时间节点完成施工任务,确保工程按期交付。2.2.3承包人应确保施工过程中的安全,对因施工原因造成的第三方损害承担责任。3.工程概况3.1工程名称本工程名称为:2024年度市政道路工程。3.2工程地点本工程地点位于:[具体地址]。3.3工程规模本工程规模为:[具体规模描述],包括道路长度、宽度、路面结构等。3.4工程内容本工程内容包括道路路基、路面、排水、照明、交通标志等。4.工程设计4.1设计单位本工程设计单位为:[设计单位名称],具有甲级工程设计资质。4.2设计内容设计内容包含但不限于:施工图设计、施工组织设计、设计变更等。4.3设计费用设计费用为:[设计费用],由发包人支付。5.工程施工5.1施工单位5.2施工期限本工程施工期限为:[具体施工期限],自合同签订之日起计算。5.3施工质量5.3.1施工单位应严格按照工程设计图纸和施工技术规范进行施工。5.3.2施工单位应确保工程质量达到国家强制性标准。5.3.3施工单位应定期对施工质量进行检查,确保工程质量符合合同约定。5.4施工安全5.4.1施工单位应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。5.4.2施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。5.4.3施工单位应做好施工过程中的安全防护工作,防止安全事故发生。6.工程造价与支付6.1工程造价本工程造价为:[工程造价],包括直接费、间接费、利润等。6.2付款方式6.2.1工程开工前,发包人向承包人支付合同总价款的10%作为预付款。6.2.2工程施工过程中,按月进度支付合同总价款的80%。6.2.3工程验收合格后,发包人向承包人支付合同总价款的10%作为质保金。6.3付款期限6.3.1预付款支付期限:合同签订后30日内。6.3.2按月进度付款期限:每月末前5个工作日内。6.3.3质保金支付期限:工程验收合格后60日内。8.工程验收与交付8.1验收标准8.1.1工程验收应按照国家相关标准和合同约定进行。8.1.2验收合格的标准为:工程质量符合设计要求,施工质量达到国家强制性标准,工程功能满足使用要求。8.2验收程序8.2.1发包人应在工程完工后30日内组织验收。8.2.2验收时,发包人应邀请设计、监理、施工等单位共同参加。8.2.3验收不合格的,承包人应在接到通知后30日内进行整改,直至合格。8.3工程交付8.3.1验收合格后,发包人应在5个工作日内向承包人出具验收合格证明。8.3.2承包人应在收到验收合格证明后5个工作日内完成工程交付。9.保修与售后服务9.1保修期限本工程保修期限为:[保修期限],自工程竣工验收合格之日起计算。9.2售后服务9.2.1承包人应在保修期内对工程质量问题进行及时维修。9.2.2发包人提出维修要求时,承包人应在接到通知后24小时内响应,并尽快安排维修。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包人未按合同约定时间完成工程或质量不合格的。10.1.2发包人未按合同约定支付工程款的。10.2违约责任10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金按合同总价款的[违约金比例]%计算。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为:[仲裁机构名称],仲裁地点为:[仲裁地点]。12.合同解除与终止12.1解除条件12.1.1发包人有权在承包人严重违约时解除合同。12.1.2承包人有权在发包人严重违约时解除合同。12.2解除程序12.2.1一方提出解除合同,应书面通知另一方。12.2.2解除合同后,双方应尽快进行合同终止后的清算工作。13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单14.合同生效与备案14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案本合同签订后,双方应按照相关规定向相关主管部门进行备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同中的第三方是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方的介入方式15.2.1监理介入监理单位受发包人委托,对工程施工进行全过程监督,确保工程质量、进度和安全。15.2.2设计介入设计单位根据合同约定,对工程设计进行监督和指导,确保设计符合规范要求。15.2.3审计介入审计机构受发包人委托,对工程款项支付进行审计,确保资金使用合法合规。15.2.4保险介入保险机构根据合同约定,为工程提供相应的保险保障,如工程意外险、质量险等。15.2.5仲裁介入仲裁机构在双方发生争议时,根据仲裁协议进行仲裁,解决争议。16.第三方的责任与权利16.1责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定,履行其职责,对因其行为导致的损失承担相应的责任。16.2权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和配合,有权对工程进行监督和检查。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入的条件17.1.1双方同意第三方介入;17.1.2第三方具备相应的资质和能力;17.1.3第三方介入不违反法律法规和本合同约定。17.2第三方介入的程序17.2.1双方应就第三方介入事宜达成一致意见,签订相关协议;17.2.2第三方介入后,应按照协议约定履行职责。18.第三方责任限额18.1责任限额的确定第三方责任限额应根据其介入的性质、合同约定和法律法规的规定确定。18.2责任限额的调整在合同履行过程中,如第三方责任限额需要调整,双方应协商一致,并在合同中予以明确。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由双方签订的协议约定,甲方应承担第三方介入所产生的费用。19.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由双方签订的协议约定,乙方应承担第三方介入所产生的费用。19.3第三方与工程的关系第三方介入的目的是为了保障工程质量和安全,其行为应服从工程的整体安排。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。20.2争议解决机构争议解决机构为:[仲裁机构名称],仲裁地点为:[仲裁地点]。21.第三方介入的合同变更21.1合同变更如第三方介入导致合同内容需变更,双方应协商一致,并在合同中予以明确。21.2合同变更的生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含所有设计阶段的图纸,包括初步设计、施工图设计等。图纸需符合国家相关标准和规范。图纸需经设计单位盖章,并附有设计说明。2.附件二:技术规范详细要求:包含工程施工、材料、设备、质量等方面的技术规范。规范需符合国家相关标准和行业规范。规范需经设计单位盖章,并附有编制说明。3.附件三:工程量清单详细要求:包含工程项目的名称、规格、数量、单价和总价等信息。清单需与工程设计图纸和技术规范相一致。清单需经施工单位盖章,并附有编制说明。4.附件四:合同签订文件详细要求:包含合同文本、双方签字盖章页、合同附件等。文件需完整无缺,清晰可读。5.附件五:工程验收报告详细要求:包含工程验收的日期、地点、参与单位、验收结果等信息。报告需经验收单位盖章,并附有验收意见。6.附件六:工程变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、影响、审批等信息。记录需经双方签字确认。7.附件七:工程款支付凭证详细要求:包含工程款支付的时间、金额、支付方式等信息。凭证需经付款方和收款方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定时间完成工程或质量不合格。责任认定标准:承包人应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若承包人未按合同约定完成工程,导致工程延期,应支付每日万分之五的违约金。2.违约行为:发包人未按合同约定支付工程款。责任认定标准:发包人应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若发包人未按合同约定支付工程款,承包人有权要求支付逾期付款利息。3.违约行为:第三方未能履行其合同义务。责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若监理单位未能履行监督义务,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若一方泄露合同内容,导致对方损失,应承担相应的赔偿责任。5.违约行为:任何一方违反合同约定的知识产权保护义务。责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于停止侵权、赔偿损失等。示例说明:若一方侵犯另一方知识产权,应停止侵权行为,并赔偿损失。全文完。2024年度市政道路工程承包合同模板细则2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称1.1.2承包方地址1.1.3联系人及联系方式1.2甲方信息1.2.1甲方名称1.2.2甲方地址1.2.3联系人及联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程期限第三条工程费用及支付方式3.1工程费用总额3.2分阶段费用3.3费用支付方式3.4付款时间及条件第四条工程质量及验收标准4.1质量标准4.2验收程序4.3验收标准4.4质量保证期第五条施工进度及管理5.1施工进度计划5.2进度调整及延误责任5.3施工现场管理5.4安全生产要求第六条甲方责任6.1甲方提供资料6.2甲方配合义务6.3甲方监督责任第七条承包方责任7.1承包方施工义务7.2承包方质量责任7.3承包方安全生产责任7.4承包方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理第十条违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约金计算第十一条合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸及技术规范12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:其他相关文件第十三条合同解除及终止后的处理13.1资料返还13.2工程移交13.3费用结算第十四条合同的签订、修改和解除14.1合同签订14.2合同修改14.3合同解除第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:市政工程公司1.1.2承包方地址:省市区路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2甲方信息1.2.1甲方名称:市政工程管理局1.2.2甲方地址:省市区路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:139xxxx第二条工程概况2.1工程名称:市道路改造工程2.2工程地点:市区2.3工程规模:全长公里,宽米,双向车道2.4工程内容:道路路基、路面、排水、照明、交通设施等工程2.5工程期限:自合同签订之日起个月第三条工程费用及支付方式3.1工程费用总额:人民币万元整3.2分阶段费用:3.2.1预付款:合同签订后个工作日内支付工程总价的%3.2.2进度款:按实际完成工程量每月支付%3.2.3质量保证金:工程竣工后个工作日内无质量问题退还,否则扣除3.3费用支付方式:银行转账3.4付款时间及条件:按照工程进度及质量验收情况支付第四条工程质量及验收标准4.1质量标准:按照国家相关工程质量标准和规范执行4.2验收程序:工程完成后,由甲方组织相关单位进行验收4.3验收标准:符合国家相关工程质量标准和规范要求4.4质量保证期:自竣工验收合格之日起年第五条施工进度及管理5.1施工进度计划:详见附件一:施工组织设计5.2进度调整及延误责任:因甲方原因导致工期延误,由甲方负责;因承包方原因导致工期延误,由承包方负责5.3施工现场管理:承包方负责施工现场的管理工作,确保施工安全、文明、有序5.4安全生产要求:严格按照国家安全生产法律法规执行,确保施工安全第六条甲方责任6.1甲方提供资料:提供工程图纸、技术规范、工程量清单等相关资料6.2甲方配合义务:协调相关部门办理施工许可、工程验收等手续6.3甲方监督责任:对工程进度、质量、安全等进行监督,发现问题及时通知承包方整改第七条承包方责任7.1承包方施工义务:按照合同约定及国家相关法律法规,保质、保量、按期完成工程7.2承包方质量责任:对工程质量承担全部责任,确保工程符合国家相关质量标准和规范7.3承包方安全生产责任:严格按照国家安全生产法律法规执行,确保施工安全7.4承包方违约责任:因承包方违约导致合同解除或终止,承包方应承担相应的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无8.3争议解决程序:8.3.1协商解决:自一方提出争议之日起,双方应在日内进行协商,尽力达成一致意见。8.3.2诉讼解决:若协商无果,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件:9.1.1甲方严重违约,如未按时支付工程款或提供必要配合等。9.1.2承包方严重违约,如未按期完成工程或工程质量不符合合同约定等。9.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行。9.1.4双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件:9.2.1工程按合同约定完成并经验收合格。9.2.2双方协商一致终止合同。9.3解除或终止合同后的处理:9.3.1双方应按照合同约定进行工程结算。9.3.2承包方应将施工现场清理完毕,并移交给甲方。9.3.3双方应妥善处理合同解除或终止后遗留的问题。第十条违约责任10.1违约行为及认定:10.1.1甲方违约:未按时支付工程款、提供必要配合、变更设计等。10.1.2承包方违约:未按期完成工程、工程质量不符合约定、安全生产责任事故等。10.2违约责任承担:10.2.1甲方违约:应向承包方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。10.2.2承包方违约:应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、承担违约金等。10.3违约金计算:10.3.1甲方违约:违约金按未支付工程款金额的%计算。10.3.2承包方违约:违约金按工程款总额的%计算。第十一条合同生效及期限11.1合同生效条件:双方签字盖章,合同自生效之日起生效。11.2合同期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸及技术规范12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:工程量清单12.4附件四:合同签订证明文件第十三条合同解除及终止后的处理13.1资料返还:合同解除或终止后,双方应返还对方提供的资料。13.2工程移交:承包方应将施工现场清理完毕,并将工程移交给甲方。13.3费用结算:合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行费用结算。第十四条合同的签订、修改和解除14.1合同签订:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改:任何一方对本合同内容进行修改,应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.3合同解除:任何一方解除合同,应提前天书面通知对方,并说明理由。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,因甲方或承包方需要,经双方同意,介入合同执行过程中的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计单位、施工咨询机构等。第二条第三方介入的同意与选择2.1甲方或承包方需引入第三方时,应提前天书面通知对方,并说明第三方介入的原因、职责及预期效果。2.2双方应共同协商选择合适的第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。第三条第三方责任限额3.1第三方介入合同执行过程中,其责任限额由双方在合同中约定。3.2第三方责任限额包括但不限于第三方自身行为导致的损失、第三方提供的服务不符合合同约定等。3.3第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方介入协议中予以确认。第四条第三方职责与权限4.1第三方职责:4.1.1中介方:负责协调、沟通甲方与承包方之间的关系,确保合同顺利执行。4.1.2监理方:负责对工程进度、质量、安全等进行监督,确保符合合同及规范要求。4.1.3检测机构:负责对工程材料、设备、施工过程等进行检测,确保符合相关标准。4.1.4设计单位:负责按照合同约定,对工程进行设计,确保设计方案的合理性和可行性。4.1.5施工咨询机构:提供施工过程中的专业咨询和建议,协助解决施工中的技术难题。4.2第三方权限:4.2.1第三方在合同约定的范围内,有权对甲方和承包方的行为进行监督和检查。4.2.2第三方有权要求甲方和承包方提供必要的资料和信息。4.2.3第三方有权对工程进度、质量、安全等方面提出建议和意见。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方与甲方之间不存在直接的法律关系,甲方与第三方之间的合作应以合同或协议为准。5.1.2甲方应确保第三方在合同履行过程中,履行其职责和义务。5.2第三方与承包方的关系:5.2.1第三方与承包方之间不存在直接的法律关系,承包方与第三方之间的合作应以合同或协议为准。5.2.2承包方应确保第三方在合同履行过程中,履行其职责和义务。5.3第三方与合同双方的关系:5.3.1第三方应协助合同双方履行合同义务,确保合同顺利执行。5.3.2第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,合同双方应继续履行各自的合同义务,并确保第三方介入的各项工作顺利进行。6.2甲方和承包方应积极配合第三方的工作,并提供必要的支持和协助。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更:如需变更第三方的职责、权限或责任限额,双方应协商一致,并以书面形式进行修改。7.2第三方介入的解除:如需解除第三方介入,双方应提前天书面通知对方,并说明原因。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,应由合同双方与第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论