2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本3篇_第1页
2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本3篇_第2页
2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本3篇_第3页
2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本3篇_第4页
2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度安排3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程分期进度4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量验收标准4.3质量责任5.工程劳务分包内容5.1劳务分包范围5.2劳务分包人员5.3劳务分包费用6.工程材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收标准7.工程款项支付7.1款项支付方式7.2款项支付时间7.3款项支付比例8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1知识产权保护12.2保密条款12.3合同附件13.合同签署与生效13.1合同签署日期13.2合同生效日期13.3合同份数14.合同附件清单14.1附件一:工程劳务分包合同14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:工程质量验收标准14.4附件四:工程材料清单14.5附件五:合同变更与解除协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:市园林绿化有限公司1.1.2乙方:市建筑工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:市区路号1.2.2乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:1381.3.3乙方联系人:1.3.4乙方联系电话:13956782.工程概况2.1工程名称:2024年度屋顶绿化工程2.2工程地点:市区大厦2.3工程规模:总建筑面积10000平方米,屋顶绿化面积5000平方米2.4工程内容:包括屋顶绿化设计、施工、养护等全过程3.工程进度安排3.1工程开工时间:2024年3月1日3.2工程竣工时间:2024年9月30日3.3工程分期进度:3.3.1第一阶段:设计阶段(2024年3月1日2024年3月31日)3.3.2第二阶段:施工阶段(2024年4月1日2024年9月30日)3.3.3第三阶段:养护阶段(2024年10月1日2024年12月31日)4.工程质量标准4.1质量要求:符合国家相关标准和甲方要求4.2质量验收标准:4.2.1设计图纸符合规范要求4.2.2施工质量达到国家一级园林工程标准4.2.3工程验收合格,满足使用功能4.3质量责任:乙方对工程质量负责,如出现质量问题,乙方负责整改并承担相应责任5.工程劳务分包内容5.1劳务分包范围:包括绿化种植、养护、设施安装等5.2劳务分包人员:乙方负责提供具备相应资质的劳务人员5.3劳务分包费用:根据实际工程量和劳务人员工资标准计算,具体费用以合同附件为准6.工程材料供应6.1材料供应责任:甲方负责提供绿化植物、肥料、设施等材料6.2材料质量要求:符合国家相关标准和甲方要求6.3材料验收标准:6.3.1材料进场前进行抽样检验6.3.2材料进场后进行现场验收6.3.3材料验收合格后方可使用7.工程款项支付7.1款项支付方式:分阶段支付,按工程进度和实际完成情况进行支付7.2款项支付时间:7.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付7.2.2进度款:每完成一个阶段工程量后支付7.2.3结算款:工程竣工后支付7.3款项支付比例:7.3.1首付款:合同总价的10%7.3.2进度款:按实际完成工程量的百分比支付7.3.3结算款:合同总价的20%8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1甲方或乙方提出变更要求,并经双方协商一致8.1.2因不可抗力因素导致合同无法履行8.1.3合同履行过程中出现重大技术问题或设计变更8.2合同解除条件8.2.1甲方或乙方严重违约,经催告后仍不履行8.2.2合同履行过程中出现重大安全隐患8.2.3双方协商一致解除合同8.3合同变更与解除程序8.3.1提出变更或解除申请的一方应书面通知另一方8.3.2双方应在收到通知之日起10日内进行协商8.3.3协商不成,可提交仲裁或诉讼解决9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定时间完成工程9.1.2乙方提供的材料不符合质量要求9.1.3甲方未按合同约定支付款项9.2违约责任9.2.1乙方应承担因违约造成的损失,包括工期延误、材料损失等9.2.2甲方应承担因违约造成的损失,包括工程延误、材料价格上涨等9.3违约赔偿9.3.1违约方应支付违约金,违约金按合同总价的5%计算9.3.2违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过双方协商解决10.1.2协商不成的,提交市区仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁不成的,任何一方均可向市区人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1提出争议的一方应在争议发生后30日内向对方提出书面异议10.2.2双方应在收到异议后15日内进行协商10.2.3协商不成的,提交仲裁或诉讼10.3争议解决地点10.3.1仲裁或诉讼均在市区进行11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2甲方支付首付款11.1.3乙方提交相关资质证明11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程竣工11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止程序11.3.1双方应书面通知对方合同终止11.3.2双方应进行工程结算11.3.3双方应办理合同解除手续12.其他约定事项12.1知识产权保护12.1.1双方应保护对方的知识产权,未经对方同意不得擅自使用12.1.2合同产生的技术成果归甲方所有12.2保密条款12.2.1双方应对合同内容保密,未经对方同意不得向第三方泄露12.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年12.3合同附件清单12.3.1附件一:工程劳务分包合同12.3.2附件二:工程进度计划12.3.3附件三:工程质量验收标准12.3.4附件四:工程材料清单12.3.5附件五:合同变更与解除协议13.合同签署与生效13.1合同签署日期:2024年2月1日13.2合同生效日期:合同签署之日起生效13.3合同份数:一式四份,甲乙双方各执两份14.合同附件清单14.1附件一:工程劳务分包合同14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:工程质量验收标准14.4附件四:工程材料清单14.5附件五:合同变更与解除协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的,参与本合同履行过程中的任何个人、组织或实体。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入目的15.2.1确保工程质量与安全15.2.2提高工程效率15.2.3降低风险15.2.4保障合同履行16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方由甲乙双方协商选定,或由合同约定程序产生。16.1.2第三方选定后,甲乙双方应将第三方信息以书面形式通知对方。16.2第三方职责16.2.1第三方应根据合同约定和自身职责,对工程进行监督、检查、评估和咨询。16.2.2第三方应向甲乙双方提供独立的、客观的、公正的意见和建议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现瑕疵或损失时,应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定17.2.1责任限额由甲乙双方根据工程规模、风险程度等因素协商确定。17.2.2责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额的调整17.3.1如有特殊情况,甲乙双方可协商调整责任限额。17.3.2调整后的责任限额应以书面形式通知对方。18.第三方与其他各方的权利与义务18.1第三方与甲方18.1.1第三方应向甲方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。18.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和便利条件。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应监督乙方履行合同义务,确保工程质量。18.2.2乙方应配合第三方的监督检查工作。18.3第三方与甲乙双方18.3.1第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。18.3.2第三方应遵守合同约定,维护甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。19.1.2第三方介入费用应计入工程总成本。19.2第三方介入的变更19.2.1如第三方介入过程中需进行变更,甲乙双方应协商一致。19.2.2变更后的内容应以书面形式通知对方。19.3第三方介入的终止19.3.1如第三方介入不符合合同约定或出现重大失误,甲乙双方可终止第三方介入。19.3.2终止第三方介入后,甲乙双方应进行必要的交接和清算。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中出现的争议,由甲乙双方协商解决。20.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构或程序。20.3第三方介入的争议解决不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程劳务分包合同详细要求:包括劳务分包范围、人员配置、费用预算、付款方式等具体条款。说明:此附件为合同主体部分的补充,详细规定了劳务分包的具体内容。2.附件二:工程进度计划详细要求:列出工程各个阶段的开始和结束时间,以及各阶段的主要任务和目标。3.附件三:工程质量验收标准详细要求:根据国家相关标准和甲方要求,列出工程质量的具体验收标准。说明:此附件为工程质量控制的依据,确保工程达到预定的质量标准。4.附件四:工程材料清单详细要求:列出工程所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:此附件为材料采购和管理的依据,确保材料的质量和供应。5.附件五:合同变更与解除协议详细要求:规定合同变更和解除的条件、程序和责任。说明:此附件为合同履行过程中可能出现的变更和解除情况的应对措施。6.附件六:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、费用、责任限额等。说明:此附件为第三方介入的详细安排,确保第三方介入的有效性和合理性。7.附件七:争议解决机制详细要求:规定争议解决的方式、程序、地点等。说明:此附件为合同履行过程中出现争议时的解决途径。8.附件八:保密协议详细要求:规定双方对合同内容和相关信息保密的条款。说明:此附件为保护双方商业秘密的保障措施。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程乙方提供的材料不符合质量要求甲方未按合同约定支付款项第三方介入过程中出现重大失误双方未按合同约定履行保密义务2.责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成工程:每延误一天,乙方应支付合同总价的0.5%作为违约金。乙方提供的材料不符合质量要求:乙方应立即更换或修复,并承担由此产生的费用。甲方未按合同约定支付款项:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。第三方介入过程中出现重大失误:第三方应承担相应的赔偿责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。双方未按合同约定履行保密义务:违约方应承担相应的赔偿责任,并赔偿由此给对方造成的损失。3.示例说明:若乙方因材料质量问题导致工程延误,乙方应支付合同总价的1%作为违约金,并承担由此产生的额外费用。若甲方逾期支付款项,甲方应向乙方支付每日万分之五的利息,并承担相应的违约责任。全文完。2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程内容3.1绿化设计3.2绿植选择与采购3.3土壤改良与施肥3.4绿化施工3.5绿化养护4.工程质量要求4.1设计质量要求4.2施工质量要求4.3养护质量要求5.工程进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段进度要求5.3进度调整与变更6.工程费用6.1工程总价6.2工程支付方式6.3付款进度安排6.4预付款6.5结算与退款7.保险与安全7.1保险责任7.2保险费用7.3安全责任7.4安全措施8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1法律适用12.2通知与送达12.3合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.合同附件清单14.1附件一:工程图纸14.2附件二:绿化设计说明书14.3附件三:工程量清单14.4附件四:合同附件清单第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________1.2总包方基本信息总包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________第二条工程概况2.1工程名称2024年度屋顶绿化工程2.2工程地点____________________2.3工程规模总面积:____________________平方米2.4工程工期自合同生效之日起,共计____个月第三条工程内容3.1绿化设计设计要求符合相关规范和标准,确保屋顶绿化系统的稳定性和美观性。3.2绿植选择与采购选用适宜于屋顶绿化的植物,确保植物品种的多样性、适应性及抗逆性。3.3土壤改良与施肥对屋顶进行土壤改良,保证植物生长所需的土壤条件,定期施肥。3.4绿化施工按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量和进度。3.5绿化养护制定养护计划,对植物进行定期养护,保证植物生长良好。第四条工程质量要求4.1设计质量要求设计文件需经过专业审核,确保设计方案的科学性、合理性和可行性。4.2施工质量要求施工过程中严格遵循国家及行业标准,确保工程质量达到设计要求。4.3养护质量要求养护过程中严格按照养护计划执行,保证植物生长环境的稳定性和植物的健康状况。第五条工程进度计划5.1施工阶段划分施工阶段分为:前期准备、绿化施工、后期养护三个阶段。5.2各阶段进度要求前期准备阶段:自合同生效之日起____日内完成。绿化施工阶段:自前期准备阶段完成后____日内完成。后期养护阶段:自绿化施工阶段完成后____日内开始,持续____个月。5.3进度调整与变更如遇不可抗力或特殊情况,需经双方协商一致后调整进度计划。第六条工程费用6.1工程总价____万元人民币6.2工程支付方式分阶段支付,具体支付比例及时间节点如下:(1)前期准备阶段:支付合同总价的____%;(2)绿化施工阶段:支付合同总价的____%;(3)后期养护阶段:支付合同总价的____%;6.3付款进度安排(1)前期准备阶段:合同生效之日起____日内支付;(2)绿化施工阶段:各阶段完成后____日内支付;(3)后期养护阶段:每个季度末支付当季养护费用的____%。6.4预付款合同签订后____日内,分包方需向总包方支付合同总价的____%作为预付款。6.5结算与退款工程验收合格后,总包方在____日内对分包方提交的结算资料进行审核,并支付剩余款项。如发现分包方存在欺诈行为,总包方有权要求退款。第七条保险与安全7.1保险责任分包方需购买工程意外伤害险,确保施工人员的人身安全。7.2保险费用保险费用由分包方承担,具体费用按保险公司规定执行。7.3安全责任施工过程中,分包方需严格遵守国家及地方安全生产法律法规,确保施工安全。7.4安全措施制定安全施工方案,对施工现场进行安全防护,确保施工人员的人身和财产安全。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件(1)国家政策、法规的变更;(2)工程规模、内容、技术标准的调整;(3)不可抗力因素导致合同无法履行;(4)双方协商一致的其他情况。8.2合同解除条件(1)合同主体资格丧失;(2)合同目的无法实现;(3)一方严重违约;(4)双方协商一致的其他情况。8.3合同变更与解除程序任何合同变更或解除,双方应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。第九条违约责任9.1违约情形(1)分包方未按合同约定完成工程;(2)分包方未按合同约定提供材料、设备;(3)分包方未按合同约定进行养护;(4)分包方未按合同约定支付工程款;(5)总包方未按合同约定提供施工条件;(6)总包方未按合同约定支付工程款;9.2违约责任承担(1)分包方违约,应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失;(2)总包方违约,应承担违约责任,赔偿分包方因此遭受的损失;9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,如协商不成,可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如选择仲裁,争议解决机构为____________________。10.3争议解决程序仲裁或诉讼程序按照相关法律法规执行。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序合同终止后,双方应进行工程验收,并办理相关手续。第十二条其他约定事项12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2通知与送达双方应通过书面形式进行通知与送达,送达地址为合同中约定的地址。12.3合同附件合同附件包括但不限于:工程图纸、绿化设计说明书、工程量清单等。第十三条合同签署13.1签署日期本合同自____年____月____日起生效。13.2签署地点____________________13.3签署人分包方代表(签字):____________________总包方代表(签字):____________________第十四条合同附件清单14.1附件一:工程图纸14.2附件二:绿化设计说明书14.3附件三:工程量清单14.4附件四:合同附件清单第二部分:第三方介入后的修正第八条(一)第三方介入概述8.1.1第三方定义本合同所指第三方,包括但不限于但不限于:监理方、设计方、咨询方、检测方、评估方、仲裁机构、法院、政府部门等,根据具体需要介入合同履行的独立主体。8.1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行,提高工程质量,保障各方权益,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。8.1.3第三方介入条件(1)合同双方同意;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方介入不违反法律法规;(4)第三方介入不损害合同双方的合法权益。第九条第三方责任9.1第三方责任概述(1)监理方:对工程质量、进度、安全进行监督,确保工程符合合同要求;(2)设计方:提供符合合同要求的设计文件,并对设计文件负责;(3)咨询方:提供专业咨询意见,协助合同双方解决合同履行中的问题;(4)检测方:对工程材料、设备、施工过程进行检测,确保符合国家标准;(5)评估方:对工程进行评估,提供评估报告;(6)仲裁机构、法院、政府部门:根据合同双方的申请,解决合同履行中的争议。9.2第三方责任限额(1)第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任;(2)第三方责任限额由合同双方协商确定,并在合同中明确;(3)如第三方责任限额不足以赔偿损失,合同双方应共同承担超出部分的责任。第十条第三方权利10.1第三方权利概述(1)监理方:有权要求分包方提供工程进度、质量、安全等相关资料;(2)设计方:有权要求分包方按照设计文件进行施工;(3)咨询方:有权要求分包方提供相关信息,以便提供咨询意见;(4)检测方:有权对工程材料、设备、施工过程进行检测;(5)评估方:有权对工程进行评估;(6)仲裁机构、法院、政府部门:有权根据合同双方的申请,解决合同履行中的争议。第十一条第三方与其他各方的划分11.1第三方与分包方第三方与分包方的关系为独立主体,第三方对分包方的监督、指导、检测等行为,不视为分包方对第三方的授权。11.2第三方与总包方第三方与总包方的关系为独立主体,第三方对总包方的监督、指导、检测等行为,不视为总包方对第三方的授权。11.3第三方与合同双方第三方与合同双方的关系为独立主体,第三方对合同双方的监督、指导、检测等行为,不视为合同双方对第三方的授权。第十二条第三方介入的程序12.1第三方介入申请合同双方协商一致后,可向第三方提出介入申请,第三方应在收到申请后____日内给予答复。12.2第三方介入通知第三方同意介入后,合同双方应书面通知对方,并告知第三方介入的具体事项。12.3第三方介入实施第三方介入后,按照合同约定和第三方职责,对合同履行过程进行监督、指导、检测等工作。第十三条第三方介入的终止13.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件包括但不限于:(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)第三方完成合同约定的工作;(4)合同双方协商一致。13.2第三方介入终止程序第三方介入终止后,合同双方应书面通知对方,并告知第三方终止介入的具体事项。第三方应在收到通知后____日内完成相关工作的移交。第十四条第三方介入的费用14.1第三方介入费用第三方介入费用由合同双方协商确定,并在合同中明确。14.2第三方介入费用支付第三方介入费用由合同双方按照约定支付,支付方式、时间等按照合同约定执行。第十五条第三方介入的争议解决15.1第三方介入争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,按照合同约定的争议解决方式解决。15.2第三方介入争议解决机构如选择仲裁或诉讼,争议解决机构为____________________。15.3第三方介入争议解决程序仲裁或诉讼程序按照相关法律法规执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含屋顶绿化工程的整体设计图、局部设计图、种植设计图、排水设计图等,需符合国家相关标准和规范。附件说明:工程图纸是施工和养护的重要依据,需清晰、准确、完整。2.附件二:绿化设计说明书详细要求:包括植物选择、土壤改良、施肥方案、施工方法、养护措施等内容,需详细说明设计理念和依据。附件说明:设计说明书是指导施工和养护的重要文件,需确保其科学性和可行性。3.附件三:工程量清单详细要求:详细列出工程所需材料、设备、人工等各项费用,需按照国家相关标准和规范进行编制。附件说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需确保其准确性和完整性。4.附件四:合同附件清单详细要求:列出所有合同附件的名称、数量、用途等,确保附件的完整性和一致性。附件说明:合同附件清单是合同的重要组成部分,需确保其准确性和完整性。5.附件五:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、人员安排、材料设备计划等内容,需确保施工过程的有序进行。附件说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,需确保其科学性和可行性。6.附件六:施工技术交底记录详细要求:记录施工过程中的技术交底内容,包括施工工艺、质量要求、安全措施等。附件说明:施工技术交底记录是施工过程中的重要记录,需确保其准确性和完整性。7.附件七:施工日志详细要求:记录施工过程中的每日工作内容、进度、问题及解决措施等。附件说明:施工日志是施工过程中的重要记录,需确保其真实性和完整性。8.附件八:工程验收报告详细要求:记录工程验收过程中的各项指标、结果及验收意见。附件说明:工程验收报告是工程完工的重要证明文件,需确保其真实性和完整性。9.附件九:工程结算书详细要求:详细列出工程结算的各项费用,包括材料、人工、设备等,需按照合同约定进行编制。附件说明:工程结算书是工程结算的重要依据,需确保其准确性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定的工程进度和完成情况,确定分包方的违约责任。示例说明:若分包方未按合同约定在规定时间内完成工程,应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失。2.违约行为:分包方未按合同约定提供材料、设备责任认定标准:根据合同约定的材料、设备质量要求和供应时间,确定分包方的违约责任。示例说明:若分包方提供的材料、设备不符合合同约定的质量要求,应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失。3.违约行为:总包方未按合同约定提供施工条件责任认定标准:根据合同约定的施工条件,确定总包方的违约责任。示例说明:若总包方未按合同约定提供施工场地、水电等施工条件,应承担违约责任,赔偿分包方因此遭受的损失。4.违约行为:一方未按合同约定支付工程款责任认定标准:根据合同约定的支付方式和时间,确定违约方的责任。示例说明:若一方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,支付违约金或赔偿对方因此遭受的损失。5.违约行为:一方泄露合同内容或商业秘密责任认定标准:根据合同约定的保密条款,确定违约方的责任。示例说明:若一方泄露合同内容或商业秘密,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。6.违约行为:一方未按合同约定进行养护责任认定标准:根据合同约定的养护要求,确定违约方的责任。示例说明:若一方未按合同约定进行养护,导致绿化植物生长不良,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2024年度屋顶绿化工程劳务分包合同环保型范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程劳务分包范围3.1绿化工程设计3.2绿化材料采购3.3绿化施工3.4绿化后期维护4.工程进度安排4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程分阶段进度5.工程劳务分包价格5.1工程劳务分包总价5.2工程劳务分包单价5.3付款方式及时间6.质量要求6.1绿化工程设计质量要求6.2绿化材料质量要求6.3绿化施工质量要求6.4绿化后期维护质量要求7.环保要求7.1绿化工程设计环保要求7.2绿化材料环保要求7.3绿化施工环保要求7.4绿化后期维护环保要求8.安全生产要求8.1施工现场安全管理制度8.2施工人员安全培训8.3施工现场安全措施9.保密条款9.1合同内容保密9.2项目信息保密10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间14.其他14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人姓名]、[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系人姓名]、[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目总面积、绿化面积等]2.4项目内容[项目具体内容,包括但不限于绿化设计、材料采购、施工、后期维护等]3.工程劳务分包范围3.1绿化工程设计[详细列出设计内容,如植物配置、景观布局、排水系统等]3.2绿化材料采购[详细列出所需材料,如苗木、肥料、园艺工具等]3.3绿化施工[详细列出施工内容,如土方工程、种植工程、灌溉系统安装等]3.4绿化后期维护[详细列出维护内容,如浇水、修剪、病虫害防治等]4.工程进度安排4.1工程开工时间[具体日期]4.2工程竣工时间[具体日期]4.3工程分阶段进度[详细列出各阶段进度及完成时间]5.工程劳务分包价格5.1工程劳务分包总价[具体金额]5.2工程劳务分包单价[详细列出各项劳务的单价]5.3付款方式及时间[详细列出付款方式,如分期付款、按进度付款等及付款时间]6.质量要求6.1绿化工程设计质量要求[详细列出设计质量标准,如符合国家相关标准、满足甲方要求等]6.2绿化材料质量要求[详细列出材料质量标准,如符合国家标准、无质量问题等]6.3绿化施工质量要求[详细列出施工质量标准,如符合设计要求、施工规范等]6.4绿化后期维护质量要求[详细列出后期维护质量标准,如植物生长状况、景观效果等]7.环保要求7.1绿化工程设计环保要求[详细列出设计环保标准,如节能减排、生态保护等]7.2绿化材料环保要求[详细列出材料环保标准,如环保认证、无污染等]7.3绿化施工环保要求[详细列出施工环保标准,如废弃物处理、噪声控制等]7.4绿化后期维护环保要求[详细列出后期维护环保标准,如节约用水、减少化肥使用等]8.安全生产要求8.1施工现场安全管理制度[制定详细的安全管理制度,包括但不限于安全责任制度、安全操作规程、安全检查制度等]8.2施工人员安全培训[规定施工人员必须接受安全培训,并取得相应的安全操作资格证书]8.3施工现场安全措施[列出具体的安全措施,如佩戴安全帽、使用安全带、设置安全警示标志等]9.保密条款9.1合同内容保密[规定合同内容不得对外泄露,未经对方同意不得向第三方透露]9.2项目信息保密[规定项目相关信息,包括设计图纸、施工方案、技术参数等,均需保密]10.违约责任10.1违约情形[详细列出可能出现的违约情形,如未按时完成工程、质量不符合要求、泄露保密信息等]10.2违约责任承担[规定违约责任的承担方式,如赔偿损失、支付违约金、解除合同等]11.争议解决11.1争议解决方式[规定争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]11.2争议解决地点[规定争议解决的地点,如合同签订地、甲方所在地或乙方所在地]12.合同解除12.1合同解除条件[详细列出合同解除的条件,如一方严重违约、不可抗力等]12.2合同解除程序[规定合同解除的程序,包括通知、确认、解除等步骤]13.合同生效13.1合同生效条件[规定合同生效的条件,如双方签字盖章、合同内容合法有效等]13.2合同生效时间[规定合同生效的具体时间,如双方签字盖章之日起生效]14.其他14.1合同附件[列出合同附件清单,如设计图纸、工程量清单、付款计划等]14.2合同解释权[规定合同解释权归甲方所有,或双方协商确定解释权归属]14.3合同签署日期[规定合同签署的具体日期,如2024年X月X日]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、供应商、分包方等。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、材料采购、施工管理、质量检测、进度监控、合同履行监督等方面。2.第三方介入的引入方式2.1甲方或乙方有权根据项目需要引入第三方,并通知另一方。2.2第三方的引入需经过双方的同意,并签订相应的合作协议。3.第三方的责任与权利3.1责任第三方在履行其职责时,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,对因其工作失误或不当行为造成的损失,应承担相应的赔偿责任。3.2权利第三方有权根据合作协议获取报酬,并享有合同规定的其他权利。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方负责,并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方的关系第三方应向乙方负责,并接受乙方的监

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论