版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度屋面盖瓦工程合同本合同目录一览1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目甲方1.5项目乙方1.6项目工期1.7合同签订日期1.8合同总价1.9支付方式1.10质量要求1.11工程进度要求1.12保修期限1.13违约责任1.14争议解决方式1.15合同生效条件1.16合同终止条件1.17合同解除条件1.18合同变更1.19合同附件1.20其他约定事项第一部分:合同如下:1.1项目名称:2024年度屋面盖瓦工程1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[具体面积或数量]1.4项目甲方:[甲方全称]1.5项目乙方:[乙方全称]1.6项目工期:[开始日期]至[结束日期]1.7合同签订日期:[签订日期]1.8合同总价:人民币[金额]元整1.9支付方式:1.9.1.1合同签订后5个工作日内,支付合同总价的20%作为预付款;1.9.1.2工程完成50%时,支付合同总价的30%;1.9.1.3工程完成80%时,支付合同总价的20%;1.9.1.4工程完工验收合格后10个工作日内,支付合同总价的30%;1.9.2甲方支付款项时,乙方应提供相应的发票和结算单据。1.10质量要求:1.10.1乙方应按照国家相关质量标准及设计要求进行施工;1.10.2屋面盖瓦材料应符合国家规定的质量标准,且乙方应提供合格证明;1.10.3工程质量应符合甲方验收标准,甲方有权对工程进行验收。1.11工程进度要求:1.11.1乙方应按照合同约定的工期完成工程;1.11.2乙方应每周向甲方报告工程进度,并保持施工现场的整洁和安全;1.11.3如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。1.12保修期限:1.12.1本工程自竣工验收合格之日起,乙方提供一年保修服务;1.12.2保修期内,因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应免费修复。1.13违约责任:1.13.1如甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的千分之五;1.13.2如乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五;1.13.3如双方发生争议,违约方应承担相应的法律责任。1.14争议解决方式:1.14.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;1.14.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.15合同生效条件:1.15.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.16合同终止条件:1.16.1.1双方协商一致;1.16.1.2因不可抗力导致合同无法履行;1.16.1.3一方违约,另一方依法解除合同。1.17合同解除条件:1.17.1如一方违约,另一方有权解除合同。1.18合同变更:1.18.1双方协商一致,可对本合同进行变更,变更内容与本合同具有同等法律效力。1.19合同附件:1.19.1本合同附件包括:1.19.1.1工程图纸;1.19.1.2材料清单;1.19.1.3其他与本合同相关的文件。1.20其他约定事项:1.20.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。2.12.1.1本合同所指屋面盖瓦材料应为[具体材料名称],颜色、规格应符合甲方要求。2.1.2乙方应保证屋面盖瓦材料的质量,不得使用假冒伪劣产品。2.22.2.1工程施工过程中,乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行操作。2.2.2乙方应保证施工质量,不得因施工原因造成工程损坏。2.32.3.1乙方应在施工前向甲方提供详细的施工计划,包括施工时间、人员安排、材料供应等。2.3.2乙方应确保施工期间不影响甲方正常使用。2.42.4.1工程验收标准:2.4.1.1工程质量应符合国家相关质量标准;2.4.1.2屋面盖瓦材料应完好无损;2.4.1.3工程外观应整洁美观。2.52.5.1甲方有权对工程进行中间检查和最终验收。2.5.2乙方应配合甲方进行验收,并对验收提出的问题及时整改。2.62.6.1在保修期内,如因乙方施工质量问题导致屋面盖瓦损坏,乙方应负责修复或更换。2.6.2保修期内,因非乙方施工原因导致的损坏,乙方应提供必要的维修服务,但费用由甲方承担。2.72.7.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。2.82.8.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。2.92.9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。2.102.10.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.112.11.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.122.12.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.132.13.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.142.14.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.152.15.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。2.162.16.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.172.17.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.182.18.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.192.19.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.202.20.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.212.21.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.222.22.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.232.23.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.242.24.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.252.25.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.262.26.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.272.27.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.282.28.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.292.29.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.302.30.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.312.31.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.322.32.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.332.33.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.342.34.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.352.35.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.362.36.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.372.37.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.382.38.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.392.39.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.402.40.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.412.41.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.422.42.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.432.43.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.442.44.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.452.45.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.462.46.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.472.47.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.482.48.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.492.49.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.502.50.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.512.51.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.522.52.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.532.53.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.542.54.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.552.55.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.562.56.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.572.57.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.582.58.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.592.59.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.602.60.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.612.61.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.622.62.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.632.63.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.642.64.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.652.65.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.662.66.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.672.67.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.682.68.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.692.69.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.702.70.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.712.71.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.722.72.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.732.73.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.742.74.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.752.75.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.762.76.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.772.77.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.782.78.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.792.79.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.802.80.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.812.81.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.822.82.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.832.83.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.842.84.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.852.85.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.2..1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.872.87.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.882.88.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.892.89.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.902.90.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.912.91.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.922.92.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.932.93.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.942.94.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.952.95.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.962.96.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.972.97.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.982.98.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.992.99.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1002.100.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1012.101.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1022.102.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1032.103.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1042.104.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1052.105.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1062.106.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1072.107.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1082.108.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1092.109.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1102.110.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1112.111.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1122.112.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1132.113.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1142.114.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1152.115.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1162.116.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1172.117.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1182.118.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1192.119.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1202.120.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1212.121.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1222.122.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1232.123.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1242.124.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1252.125.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1262.126.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1272.127.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1282.128.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1292.129.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1302.130.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1312.131.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1322.132.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1332.133.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1342.134.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1352.135.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1362.136.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1372.137.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1382.138.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1392.139.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1402.140.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1412.141.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1422.142.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1432.143.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1442.144.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1452.145.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1462.146.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1472.147.1本合同自签订之日起至工程竣工验收合格之日止,为合同有效期。2.1482.148.1本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。2.1492.149.1本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。2.1502.150.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.1512.151.1本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.1522.152.1本合同自签订之日起至工程第二部分:第三方介入后的修正3.1第三方定义3.1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,因甲方或乙方的需要,介入合同履行的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。3.2第三方介入条件3.2.1.1经甲方和乙方书面同意;3.2.1.2第三方具备相应的资质和条件;3.2.1.3第三方介入内容与合同履行相关。3.3第三方责任限额3.3.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因造成的损失,其责任限额由甲方和乙方另行约定,并在合同中明确。3.4第三方权利和义务3.4.1第三方权利:3.4.1.1第三方有权根据合同约定,独立行使职责,获取相关信息和资料;3.4.1.2第三方有权要求甲方和乙方履行合同约定的义务。3.4.2第三方义务:3.4.2.1第三方应遵守国家法律法规,维护合同双方的合法权益;3.4.2.2第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责;3.4.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。3.5第三方介入的程序3.5.1甲方或乙方需第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的原因、目的、所需时间和费用等;3.5.2双方应就第三方介入事项进行协商,达成一致意见后,签订第三方介入协议;3.5.3.1第三方的名称、地址、联系方式;3.5.3.2第三方的职责和权限;3.5.3.3第三方的责任限额;3.5.3.4第三方介入的时间和费用;3.5.3.5双方对第三方的监督和考核。3.6第三方介入的费用承担3.6.1第三方介入产生的费用,由合同双方根据实际情况分担;3.6.2第三方介入费用应在第三方介入协议中明确约定。3.7第三方介入的终止3.7.1第三方介入期满或合同履行完毕,第三方应终止介入;3.7.2如因特殊原因需要延长第三方介入期限,经合同双方同意,可签订补充协议。3.8第三方介入与合同履行的关系3.8.1第三方介入不影响合同双方的履约责任;3.8.2第三方介入过程中,如发现甲方或乙方的违约行为,第三方有权向合同双方提出意见,并要求其履行合同约定的义务。3.9第三方介入的争议解决3.9.1第三方介入过程中发生的争议,应由合同双方协商解决;3.9.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.10第三方介入的保密义务3.10.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密;3.10.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。3.11第三方介入的后续责任3.11.1第三方介入结束后,如因第三方原因导致合同履行出现问题的,第三方应承担相应的责任;3.11.2甲方或乙方因第三方介入原因遭受损失的,有权要求第三方赔偿。3.12第三方介入的合同变更3.12.1第三方介入协议签订后,如需对协议内容进行变更,经合同双方同意,可签订补充协议。3.13第三方介入的合同解除3.13.1第三方介入协议签订后,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,合同双方可协商解除协议;3.13.2如一方违约,另一方有权解除协议,并要求违约方承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及设计文件详细要求:提供完整、清晰的工程图纸及设计文件,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、材料清单等。说明:图纸及设计文件应与甲方要求相符,确保工程质量和进度。2.材料清单及质量证明详细要求:列出所有屋面盖瓦材料名称、规格、数量及供应商信息,并提供材料的质量证明文件。说明:材料清单应详细列出每种材料的品牌、型号、规格和数量,质量证明文件应包括生产厂家、检验报告等。3.施工方案及进度计划详细要求:提供详细的施工方案,包括施工方法、施工工艺、施工步骤、施工时间安排等。说明:施工方案应考虑现场实际情况,确保施工安全和质量。4.验收标准及验收报告详细要求:明确工程验收标准,包括质量、安全、环保等方面,并提供验收报告。说明:验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准,验收报告应详细记录验收过程和结果。5.保修期限及保修范围详细要求:明确保修期限和保修范围,包括保修内容、保修期限、保修方式等。说明:保修期限应与国家相关法律法规和行业标准相符,保修范围应包括施工质量问题。6.付款进度表及发票详细要求:提供付款进度表,包括付款时间、付款金额、付款条件等,并提供相关发票。说明:付款进度表应与合同约定相符,发票应真实有效。7.第三方介入协议详细要求:如需第三方介入,应签订第三方介入协议,明确各方权利义务。说明:第三方介入协议应详细规定第三方的职责、权限、责任限额等。8.争议解决协议详细要求:如发生争议,应签订争议解决协议,明确解决争议的方式和程序。说明:争议解决协议应包括协商、调解、仲裁或诉讼等方式,确保争议得到及时有效解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项;乙方未按合同约定完成工程;乙方使用不合格材料;乙方未按约定进行施工;第三方未能履行合同义务。2.责任认定标准:甲方违约:应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的千分之五;乙方违约:应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五;乙方使用不合格材料:乙方应承担更换材料及修复工程的费用;乙方未按约定进行施工:乙方应承担修复工程及延误工期的责任;第三方违约:第三方应承担相应违约责任,并赔偿由此给甲方或乙方造成的损失。3.违约示例说明:甲方逾期付款:若甲方未在约定付款时间内支付款项,应向乙方支付违约金,违约金计算公式为:逾期付款金额×千分之五。乙方未按时完成工程:若乙方未在约定工期内完成工程,应向甲方支付违约金,违约金计算公式为:合同总价×千分之五。乙方使用不合格材料:若乙方使用不合格材料导致工程问题,乙方应负责更换材料及修复工程,并承担相关费用。全文完。2024年度屋面盖瓦工程合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程合同签订依据3.1相关法律法规3.2政府部门批准文件3.3设计文件及技术标准4.工程进度安排4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3工程阶段划分5.工程质量标准5.1质量要求5.2检验方法5.3质量责任6.工程材料及设备6.1材料及设备清单6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备采购方式7.工程费用及支付方式7.1工程总费用7.2费用组成7.3支付方式及时间8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1工程设计文件13.2材料及设备清单13.3相关法律法规文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:[甲方全称]1.1.2乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.3.2乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.3.3联系电话:[甲方联系电话]1.3.4联系电话:[乙方联系电话]1.4合同双方地址1.4.1甲方地址:[甲方详细地址]1.4.2乙方地址:[乙方详细地址]2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点2.2.1工程地点:[工程具体地点]2.3工程规模2.3.1工程规模:[工程占地面积、建筑面积等]2.4工程内容2.4.1工程内容:[屋面盖瓦工程的具体施工内容]3.工程合同签订依据3.1相关法律法规3.1.1《中华人民共和国合同法》3.1.2《建设工程质量管理条例》3.1.3《建筑工程施工许可管理办法》3.2政府部门批准文件3.2.1建设工程规划许可证3.2.2建设工程施工许可证3.3设计文件及技术标准3.3.1工程设计图纸3.3.2国家及行业相关技术标准4.工程进度安排4.1工程开工日期4.1.1工程开工日期:[具体日期]4.2工程完工日期4.2.1工程完工日期:[具体日期]4.3工程阶段划分4.3.1阶段一:基础施工4.3.2阶段二:主体结构施工4.3.3阶段三:屋面盖瓦施工4.3.4阶段四:工程验收5.工程质量标准5.1质量要求5.1.1符合国家及行业标准5.1.2工程质量验收合格5.2检验方法5.2.1材料检验5.2.2施工过程检验5.2.3工程验收检验5.3质量责任5.3.1甲乙双方共同负责工程质量5.3.2乙方对施工质量承担直接责任6.工程材料及设备6.1材料及设备清单6.1.1覆盖材料:[具体材料名称及规格]6.1.2支撑结构材料:[具体材料名称及规格]6.1.3其他材料:[具体材料名称及规格]6.1.4设备:[具体设备名称及型号]6.2材料及设备质量要求6.2.1符合国家及行业标准6.2.2材料及设备供应商资质要求6.3材料及设备采购方式6.3.1甲乙双方共同确定材料及设备供应商6.3.2供应商需提供合格证明文件8.工程费用及支付方式8.1工程总费用8.1.1工程预算总额:[工程预算总额]8.2费用组成8.2.1人工费8.2.2材料费8.2.3设备租赁费8.2.4施工机械使用费8.2.5管理费8.2.6利润8.2.7税金8.3支付方式及时间8.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付工程总费用的10%8.3.2进度款:根据工程进度按月支付,每月支付上月已完成工程总费用的20%8.3.3验收款:工程验收合格后支付工程总费用的70%8.3.4保修金:工程验收合格后支付工程总费用的10%,保修期满后无质量问题无息退还9.保修责任9.1保修期限9.1.1主体结构工程:[保修期限]9.1.2屋面盖瓦工程:[保修期限]9.2保修范围9.2.1工程主体结构9.2.2屋面盖瓦9.2.3附属设施9.3保修责任9.3.1乙方负责在保修期内对工程进行维修和保养9.3.2保修期内出现质量问题,乙方应立即进行修复,不得拖延10.违约责任10.1违约情形10.1.1甲方违约:未按时支付工程款10.1.2乙方违约:未按时完成工程、工程质量不达标、擅自改变设计等10.2违约责任承担10.2.1甲方违约:应支付违约金,违约金为应付款项的[比例]%10.2.2乙方违约:应承担修复费用,修复期限不得超过[天数]10.3违约赔偿计算10.3.1违约金按日计算,自违约行为发生之日起至实际履行之日止10.3.2修复费用按实际发生费用计算11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会:[仲裁委员会名称]11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后[天数]内协商解决11.3.2协商不成,可向约定的仲裁委员会申请仲裁12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1甲方原因:如甲方单方面解除合同,应提前[天数]通知乙方12.1.2乙方原因:如乙方严重违约,甲方有权解除合同12.2合同解除程序12.2.1发出解除合同的通知12.2.2双方确认合同解除12.3合同解除后的处理12.3.1工程款结算12.3.2工程现场清理12.3.3权利义务清算13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2相关政府部门审批13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除13.3合同终止后的处理13.3.1双方办理合同终止手续13.3.2工程验收及交付14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1工程设计文件14.1.2材料及设备清单14.1.3相关法律法规文件14.2通知送达14.2.1通知方式:书面形式14.2.2送达地址:双方在合同中指定的地址14.3合同未尽事宜14.3.1双方另行协商解决14.3.2本合同未尽事宜,按照相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中所称的第三方,是指非合同双方当事人,但因其专业能力或服务内容而被合同双方认可,介入合同履行过程中的个人或机构。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方的介入需经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方的选择应基于其专业能力和信誉。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定和合作协议,独立行使职责,对合同履行过程进行监督和指导。15.3.2第三方应定期向合同双方提交工作报告,包括但不限于工程质量、进度、费用等方面的信息。16.第三方介入后的甲乙方额外条款16.1甲方的额外责任16.1.1提供第三方介入所需的信息和数据。16.1.2配合第三方进行现场检查和评估。16.1.3按时支付第三方服务费用。16.2乙方的额外责任16.2.1接受第三方的监督和指导。16.2.2按照第三方提出的要求进行施工调整。16.2.3向第三方提供必要的施工条件和设施。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任仅限于其专业范围内,对于合同履行过程中因第三方原因造成的损失,合同双方应按合同约定承担相应的责任。17.1.2第三方的责任限额由合同双方在合作协议中约定,但不得低于法定责任限额。17.1.3第三方在执行职责时,如因故意或重大过失造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间的关系由合作协议约定。18.1.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间的关系由合作协议约定。18.2.2第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的施工计划和安排。18.3第三方与合同其他相关方的关系18.3.1第三方在履行职责过程中,应与其他合同相关方(如设计单位、供应商等)保持沟通和协调。18.3.2第三方应遵守国家法律法规和相关行业标准,确保其服务符合合同要求。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入引发的争议,由合同双方通过协商解决。19.1.2协商不成,可提交约定的争议解决机构解决。19.2争议解决机构19.2.1第三方介入引发的争议,可提交合同约定的仲裁委员会或人民法院解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件要求:包含完整的施工图纸、设计说明书、材料清单等。说明:设计文件应满足国家及行业标准,确保工程质量和安全。2.材料及设备清单要求:详细列出所需材料及设备的名称、规格、型号、数量等。说明:清单应包含材料及设备的采购依据,确保材料及设备的质量。3.相关法律法规文件要求:包括合同签订依据的相关法律法规文本。说明:法律法规文件应提供完整的法律文本,以便合同双方遵守。4.政府部门批准文件要求:包括建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。说明:批准文件是工程合法开工的依据,合同双方应确保其有效。5.施工组织设计要求:详细描述施工方案、施工进度计划、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保施工顺利进行。6.施工现场安全管理制度要求:明确施工现场的安全管理制度和操作规程。说明:安全管理制度是保障施工人员安全的重要措施。7.工程进度报告说明:进度报告是监督工程进度的重要手段。8.工程费用结算单要求:详细列出工程费用的构成、支付情况等。说明:费用结算单是确认工程款支付的重要依据。9.工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。10.第三方合作协议要求:包括第三方介入的条件、职责、费用等。说明:合作协议是明确第三方权利义务的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定未按时支付工程款:应支付违约金,违约金为应付款项的[比例]%。单方面解除合同:应赔偿乙方因此遭受的损失。提供虚假信息:应赔偿因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定未按时完成工程:应支付违约金,违约金为每日工程总费用的[比例]%。工程质量不达标:应进行修复,修复费用由乙方承担。擅自改变设计:应承担由此产生的额外费用和损失。3.第三方违约行为及责任认定未履行协议约定的职责:应承担相应的违约责任。因第三方原因导致工程损失:应承担相应的赔偿责任。提供虚假报告:应承担相应的法律责任。示例说明:甲方未按时支付工程款,乙方发现后,甲方应支付违约金,违约金为应付款项的10%。乙方在施工过程中,发现因材料质量问题导致工程进度延误,乙方应暂停施工,并向甲方报告,甲方应负责更换材料并支付相关费用。全文完。2024年度屋面盖瓦工程合同2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程工期2.工程承包2.1承包方信息2.2发包方信息2.3承包方式2.4合同价款3.工程设计3.1设计依据3.2设计内容3.3设计变更4.工程施工4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工质量控制4.4施工安全管理5.材料供应5.1材料采购5.2材料检验5.3材料存储与使用6.质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量整改7.工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收结果8.工程保修8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同未尽事宜第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年度屋面盖瓦工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:总面积为5000平方米1.4工程工期:自合同签订之日起60天内完成第二条工程承包2.1承包方信息:2.1.1名称:建筑有限公司2.1.2注册地址:市区路号2.1.3法定代表人:2.2发包方信息:2.2.1名称:房地产开发有限公司2.2.2注册地址:市区路号2.2.3法定代表人:2.3承包方式:固定总价承包2.4合同价款:人民币100万元整第三条工程设计3.1设计依据:3.1.1国家相关建筑规范3.1.2地方建筑规范3.1.3施工图设计3.2设计内容:3.2.1屋面结构设计3.2.2屋面防水设计3.2.3屋面保温设计3.3设计变更:3.3.1设计变更由发包方提出,需经承包方确认3.3.2设计变更不得影响工程进度和质量第四条工程施工4.1施工组织设计:4.1.1施工组织设计由承包方编制,经发包方批准后实施4.1.2施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等4.2施工进度计划:4.2.1施工进度计划由承包方制定,经发包方批准后执行4.2.2施工进度计划应明确各阶段工作内容和时间节点4.3施工质量控制:4.3.1施工质量控制由承包方负责4.3.2施工质量控制应符合国家相关标准和规范4.4施工安全管理:4.4.1施工安全管理由承包方负责4.4.2施工安全管理应符合国家相关法律法规和标准第五条材料供应5.1材料采购:5.1.1材料采购由承包方负责5.1.2材料采购应符合设计要求和国家相关标准5.2材料检验:5.2.1材料进场前,承包方应进行检验,确保材料质量符合要求5.2.2材料检验结果应记录在案,并报发包方备案5.3材料存储与使用:5.3.1材料应按照规定进行存储,确保材料质量不受影响5.3.2材料使用前,承包方应进行再次检验,确认材料质量合格第六条质量要求6.1质量标准:6.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范6.1.2工程质量应达到设计要求6.2质量检验:6.2.1质量检验由承包方负责6.2.2质量检验应按照国家相关标准和规范进行6.3质量整改:6.3.1对于检验不合格的部分,承包方应进行整改6.3.2整改后的工程质量应符合要求第七条工程验收7.1验收条件:7.1.1工程按合同约定完成7.1.2工程质量符合国家相关标准和规范7.1.3工程资料齐全7.2验收程序:7.2.1验收由发包方组织,承包方参加7.2.2验收应按照国家相关标准和规范进行7.3验收结果:7.3.1验收合格,发包方出具验收报告7.3.2验收不合格,承包方应在规定时间内进行整改第八条工程保修8.1保修期限:8.1.1屋面盖瓦工程自竣工验收合格之日起,提供2年的保修服务8.1.2保修期限内的维修费用由承包方承担8.2保修范围:8.2.1因设计、施工原因导致的屋面盖瓦损坏8.2.2因自然灾害等不可抗力因素导致的屋面盖瓦损坏8.3保修责任:8.3.1承包方应在接到保修通知后24小时内响应8.3.2承包方应派专业人员进行现场检查,并制定维修方案8.3.3保修期内,承包方不得以任何理由拒绝履行保修义务第九条付款方式9.1付款比例:9.1.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%9.1.2进度款:按月进度支付合同价款的70%,每月支付比例为前一个月已支付金额的1/39.1.3验收款:工程验收合格后10个工作日内支付合同价款的25%,剩余5%作为质保金,质保期满无问题后无息退还9.2付款时间:9.2.1预付款在合同签订后5个工作日内支付9.2.2进度款每月的10日前支付9.2.3验收款在工程验收合格后10个工作日内支付9.3付款方式:9.3.1付款方式为银行转账,具体账户信息详见合同附件第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:10.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1承包方未按合同约定完成工程10.1.2承包方工程质量不符合约定10.1.3发包方未按合同约定支付款项10.2违约责任:10.2.1承包方违约的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.2.2发包方违约的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、恢复原状等第十一条合同解除11.1解除条件:11.1.1合同一方严重违约11.1.2合同目的不能实现11.1.3发生不可抗力事件11.2解除程序:11.2.1一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方11.2.2双方应协商解除合同的具体事宜第十二条合同生效与终止12.1生效条件:12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字12.2终止条件:12.2.1合同约定的工程完成12.2.2合同双方协商一致解除合同12.2.3合同因法定原因终止第十三条其他约定13.1通知与送达:13.1.1通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达13.1.2通知送达地址为合同双方在合同中约定的地址13.2合同附件:13.2.1合同附件包括付款明细表、施工组织设计、材料清单等13.3合同未尽事宜:13.3.1合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 农村创业者的家禽养殖业发展策略
- 教科版一年级上册科学期末测试卷含答案(巩固)
- 体育教育在小学阶段的重要性与实施方法
- 以实践为导向的学生创新能力培养路径探索
- 创新思维的礼品包装设计增进情感交流
- 创新驱动小微企业市场拓展策略
- 校园信息安全教育班会
- 企业制度收录汇编【职工管理篇】
- 创新驱动的商业模式变革与市场拓展
- 儿童心理发展规律与阅读习惯的培养策略
- 报告文学研究
- 弃土综合利用协议
- 幼儿园中班语言课件:《小花猫交朋友》
- SH/T 3065-2024 石油化工管式炉急弯弯管工程技术规范(正式版)
- 2024年《艺术概论》知识考试题库(附答案)
- GB/T 43878-2024旋挖钻机截齿
- 摊位安全责任书
- 《纸质文物修复与保护》课件-03纸质文物病害类型
- 美育的知与行智慧树知到期末考试答案2024年
- 老年患者围术期ERAS护理
- 2024年合肥百姓公共服务云平台有限公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)
评论
0/150
提交评论