2024年消防工程分包合同（劳务类）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年消防工程分包合同（劳务类）本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1分包方2.2总包方3.合同标的3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容4.1主要施工内容4.2辅助施工内容4.3其他工作内容5.工程进度安排5.1工程开工时间5.2工程完工时间5.3进度调整6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.工程价格及支付7.1工程总价7.2付款方式7.3付款时间8.保险责任8.1分包方责任保险8.2总包方责任保险8.3第三方责任保险9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约金计算10.3违约金支付11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1隐私保护13.2信息保密13.3法律适用14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义（1）"消防工程"是指按照国家有关消防法规、标准，对建筑物或场所进行消防安全设施的设计、安装、调试、维修、改造、拆除等工程。（2）"分包方"是指依法取得消防工程施工资质，与本合同签订施工合同，承担消防工程分包施工责任的单位。（3）"总包方"是指依法取得消防工程施工总承包资质，与本合同签订施工合同，承担消防工程总承包责任的单位。（4）"工程名称"是指本次分包的消防工程具体名称。（5）"工程地点"是指本次分包的消防工程具体施工地点。（6）"工程规模"是指本次分包的消防工程的建设规模。1.2解释（1）本合同中涉及的定义和解释，如无特殊说明，均按国家相关法律法规和行业标准执行。（2）合同中涉及的技术参数、施工标准等，如有不一致之处，以合同约定为准。2.双方当事人2.1分包方（1）名称：________________________（2）住所：________________________（3）法定代表人：____________________2.2总包方（1）名称：________________________（2）住所：________________________（3）法定代表人：____________________3.合同标的3.1工程名称：________________________3.2工程地点：________________________3.3工程规模：________________________4.工程内容4.1主要施工内容（1）消防设施设备安装（2）消防系统调试（3）消防系统验收4.2辅助施工内容（1）施工图纸会审（2）施工方案编制（3）施工现场管理4.3其他工作内容（1）配合总包方进行工程进度汇报（2）按照总包方要求提供相关施工资料（3）参与工程验收5.工程进度安排5.1工程开工时间：____年____月____日5.2工程完工时间：____年____月____日5.3进度调整（1）如因客观原因导致工程进度延误，双方应协商一致，调整工程进度计划。（2）调整后的进度计划应书面通知对方。6.工程质量要求6.1质量标准（1）按照国家相关消防法规、标准执行。（2）达到总包方要求的质量标准。6.2质量检验（1）分包方应按照合同约定，对施工质量进行自检。（2）总包方有权对施工质量进行抽检。6.3质量保证（1）分包方应对施工质量承担连带责任。（2）如因分包方施工质量原因导致工程质量问题，分包方应承担全部责任。7.工程价格及支付7.1工程总价：________________________7.2付款方式（1）分阶段付款：按照工程进度及验收合格情况进行付款。（2）付款比例：首付款比例____%，进度款比例____%，竣工结算款比例____%。7.3付款时间（1）首付款：合同签订后____个工作日内支付。（2）进度款：每完成合同约定工程量后____个工作日内支付。（3）竣工结算款：工程验收合格后____个工作日内支付。8.保险责任8.1分包方责任保险（1）分包方应自行购买并承担施工过程中可能发生的意外伤害保险，保险金额不低于每人____万元。（2）分包方应自行购买并承担施工过程中可能发生的第三者责任保险，保险金额不低于____万元。8.2总包方责任保险（1）总包方应自行购买并承担施工过程中可能发生的意外伤害保险，保险金额不低于每人____万元。（2）总包方应自行购买并承担施工过程中可能发生的第三者责任保险，保险金额不低于____万元。8.3第三方责任保险（1）双方应共同投保工程一切险，保险金额不低于合同总价。（2）保险责任范围包括但不限于火灾、爆炸、自然灾害、盗窃等。9.争议解决9.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。（2）协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。（2）仲裁委员会应按照我国《仲裁法》的规定进行仲裁。9.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应立即停止争执，采取必要措施防止损失扩大。（2）自争议发生之日起____个工作日内，双方应提交争议解决申请书及相关证据。10.违约责任10.1违约责任承担（1）任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。10.2违约金计算（1）违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总价的____%。（2）违约金支付方式：违约方应在违约事实发生后____个工作日内支付违约金。10.3违约金支付（1）违约金应直接支付给守约方。（2）如违约方逾期支付违约金，应按每日____%的比例支付滞纳金。11.合同解除11.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）一方严重违约，经对方催告后____个工作日内仍未纠正。（3）合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应提前____个工作日书面通知对方。11.3合同解除后的处理（1）合同解除后，双方应按照约定结算工程款项。（2）双方应相互配合，确保工程顺利进行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（2）合同生效前，双方应按照约定完成相关手续。12.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成并验收合格。（2）合同约定的其他终止条件。12.3合同终止程序（1）合同终止后，双方应按照约定进行工程结算。（2）合同终止后，双方应相互配合，确保工程顺利进行。13.其他约定13.1隐私保护（1）双方应保护对方的商业秘密和隐私。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露对方信息。13.2信息保密（1）双方应遵守国家有关信息保密的规定。（2）未经对方同意，不得将合同内容泄露给任何第三方。13.3法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）双方在履行合同过程中发生的争议，应按照中华人民共和国法律解决。14.合同附件（1）施工图纸及技术资料（2）工程量清单（3）工程进度计划（4）工程验收报告（5）其他与本合同有关的文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）"第三方"是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入合同关系中的其他主体，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、供应单位等。（2）第三方介入合同关系，应事先征得甲乙双方的同意，并签订相关协议或补充协议。15.2第三方责权利15.2.1责任（1）第三方应按照国家法律法规、行业标准及合同约定，履行其职责，对因自身原因导致的工作失误或违约行为承担责任。（2）第三方应配合甲乙双方的工作，对甲乙双方的要求予以响应和执行。15.2.2权利（1）第三方有权按照合同约定收取服务费用。（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出意见和建议。15.2.3利益（1）第三方通过提供专业服务，获得合同约定的报酬。（2）第三方通过提高工作效率和质量，提升自身市场竞争力。15.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲乙双方在合同关系中的地位平等，各自行使权利、履行义务。（2）第三方与甲乙双方之间的协议或补充协议，不改变甲乙双方在主合同中的权利义务。（3）第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的共同利益。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款（1）甲方应提前____个工作日将第三方介入的相关信息通知乙方。（2）甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其工作进行监督。（3）甲方应负责协调第三方与乙方的工作关系，确保工程顺利进行。16.2乙方额外条款（1）乙方应配合甲方引入的第三方工作，提供必要的协助。（2）乙方应就第三方的工作提出意见和建议，并有权要求甲方对第三方进行监督。（3）乙方应就第三方的工作成果承担相应的责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据第三方提供的保险、担保及合同约定等因素综合考虑。（2）第三方责任限额应不低于合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定。17.2第三方责任限额的执行（1）第三方责任限额在合同中予以明确，并作为合同的一部分。（2）第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应按照责任限额进行赔偿。（3）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应按照合同约定承担相应的补充责任。17.3第三方责任限额的变更（1）如需变更第三方责任限额，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。（2）变更后的第三方责任限额应立即生效，并通知相关方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料详细要求：包含所有施工图纸、设计说明、技术规范、施工图审查意见等。附件说明：施工图纸及技术资料是施工过程中的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。附件说明：工程量清单是工程款项结算的基础，应确保其准确性。3.工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的时间节点、关键线路、资源配置等。附件说明：工程进度计划是施工过程中监控工程进度的重要依据。4.工程验收报告详细要求：包括工程验收的日期、参与人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，应确保其真实性和准确性。5.保险单详细要求：包括保险种类、保险金额、保险期间、保险责任等。附件说明：保险单是保险合同的法律文件，应确保其合法性和有效性。6.第三方协议或补充协议详细要求：包括第三方名称、职责、权利、义务、费用及违约责任等。附件说明：第三方协议或补充协议是明确第三方在合同关系中的地位和责任的文件。7.工程结算书详细要求：包括工程结算的依据、结算金额、结算方式、付款时间等。附件说明：工程结算书是工程款项结算的重要文件，应确保其准确性和完整性。8.其他相关文件详细要求：包括合同变更、通知、函件、会议纪要等。附件说明：其他相关文件是合同履行过程中产生的辅助性文件，应确保其真实性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定的时间、质量、数量等要求完成工程。违约方未按照合同约定支付工程款项。违约方未按照合同约定履行保险责任。违约方未按照合同约定履行保密义务。违约方未按照合同约定履行其他义务。2.责任认定标准违约方应根据违约行为对守约方造成的损失进行赔偿。违约方应按照合同约定支付违约金。违约方应承担相应的法律责任。3.违约责任示例示例一：违约方未按合同约定时间完成工程，导致工程延误。违约方应赔偿守约方因延误造成的损失，并支付违约金。示例二：违约方未按照合同约定支付工程款项，守约方有权要求违约方支付欠款，并支付违约金。示例三：违约方未履行保险责任，导致事故发生。违约方应承担相应的赔偿责任，并支付违约金。全文完。2024年消防工程分包合同（劳务类）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称1.1.2法定代表人1.1.3注册地址1.1.4注册资本1.1.5营业执照号码1.2总包方信息1.2.1名称1.2.2法定代表人1.2.3注册地址1.2.4注册资本1.2.5营业执照号码2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度安排3.1工程开始时间3.2工程结束时间3.3工程分期进度计划4.工程质量标准4.1国家及行业质量标准4.2工程验收标准4.3质量保证期5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.材料设备供应及管理6.1材料设备采购6.2材料设备验收6.3材料设备保管6.4材料设备使用7.施工安全管理7.1施工现场安全防护7.2施工现场消防安全7.3施工现场环境保护7.4事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约金计算11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同期限12.1合同期限起止时间12.2合同期限延长13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同份数13.3合同生效日期14.签字及生效14.1签字代表14.2签字日期14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称：消防工程有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：市区路号1.1.4注册资本：1000万元1.1.5营业执照号码：051.2总包方信息1.2.1名称：建筑工程有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：市区路号1.2.4注册资本：5000万元1.2.5营业执照号码：062.合同标的2.1工程名称：大厦消防系统工程2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：建筑面积10万平方米2.4工程内容：包括消防水源、消防管道、消防设备、消防控制等3.工程进度安排3.1工程开始时间：2024年3月1日3.2工程结束时间：2024年12月31日3.3工程分期进度计划：3.3.1第一阶段：2024年3月1日至2024年6月30日，完成消防管道及消防水源的安装3.3.2第二阶段：2024年7月1日至2024年9月30日，完成消防设备的安装及调试3.3.3第三阶段：2024年10月1日至2024年11月30日，完成消防控制系统的安装及调试3.3.4第四阶段：2024年12月1日至2024年12月31日，完成工程验收及交付使用4.工程质量标准4.1国家及行业质量标准：按照GB501162013《建筑设计防火规范》执行4.2工程验收标准：达到国家及行业规定的质量标准，并取得相关验收证书4.3质量保证期：自工程验收合格之日起计算，为期一年5.工程造价及支付方式5.1工程造价：人民币100万元整5.2付款方式：5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的20%5.2.2进度款：每完成一个阶段的工程，验收合格后5个工作日内支付该阶段工程款的80%5.2.3结算款：工程验收合格后5个工作日内支付剩余款项的20%5.3付款时间：按照工程进度及验收情况确定5.4付款条件：工程进度及质量符合合同约定6.材料设备供应及管理6.1材料设备采购：由分包方负责6.2材料设备验收：按照国家及行业规定进行验收6.3材料设备保管：由分包方负责，确保材料设备的安全、完好6.4材料设备使用：按照工程进度及施工要求合理使用7.施工安全管理7.1施工现场安全防护：按照国家及行业规定设置安全防护设施，确保施工人员及现场人员的安全7.2施工现场消防安全：制定消防安全管理制度，定期进行消防安全检查，确保施工现场的消防安全7.3施工现场环境保护：按照国家及地方规定，采取有效措施，减少施工对环境的影响7.4事故处理：发生事故时，立即启动应急预案，及时采取措施，减少事故损失，并按照国家及地方规定进行事故调查处理8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：无8.3争议解决程序：自一方提出争议之日起，双方应在30日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1合同解除条件：9.1.1分包方严重违约，如未按合同约定完成工程或质量不符合要求。9.1.2总包方严重违约，如未按时支付工程款或未履行合同约定的其他义务。9.1.3因不可抗力导致合同无法履行。9.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并在通知送达之日起正式解除合同。9.3合同解除后的处理：9.3.1双方应尽快完成剩余工程或相关事宜的处理。9.3.2解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。10.违约责任10.1违约责任形式：10.1.1违约金：如一方违约，应向守约方支付违约金，违约金按合同总价的5%计算。10.1.2损害赔偿：违约方还应承担由此给对方造成的直接经济损失。10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方履行合同或采取其他补救措施。10.3违约金计算：违约金的具体数额由双方协商确定，如协商不成，由人民法院判决。11.合同生效11.1合同生效条件：本合同经双方代表签字盖章后生效。11.2合同生效时间：自合同生效之日起至合同约定的工程验收合格之日止。12.合同期限12.1合同期限起止时间：自2024年3月1日至2024年12月31日。12.2合同期限延长：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按期完成，经双方协商一致，可以延长合同期限。13.其他约定事项13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。13.3合同生效日期：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.签字及生效14.1签字代表：消防工程有限公司代表：，建筑工程有限公司代表：14.2签字日期：2024年2月28日14.3合同生效日期：2024年3月1日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等，具体由双方根据实际情况约定。1.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于工程管理、质量控制、进度监控、合同履行监督、争议解决等。2.第三方介入的程序2.1第三方的选定：双方应根据实际情况，共同选定合适的第三方，并签订相应的合作协议。2.2第三方的职责：第三方应明确其职责范围，并按照合作协议的要求履行职责。2.3第三方的更换：如需更换第三方，双方应协商一致，并签订相应的变更协议。3.甲乙方的额外条款3.1甲方的额外条款：3.1.1甲方向第三方支付的服务费用应纳入工程总造价，并在工程款中予以支付。3.1.2甲方向第三方提供必要的资料和便利，以协助其履行职责。3.2乙方的额外条款：3.2.1乙方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行职责。3.2.2乙方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额：第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过合作协议中约定的责任限额。4.2责任限额的约定：4.2.1双方应在合作协议中明确约定第三方的责任限额。4.2.2第三方的责任限额应根据第三方服务内容、行业标准和实际风险等因素综合考虑。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方之间的关系为委托与受托关系，第三方应按照合作协议履行职责。5.1.2第三方对甲方承担的责任限于其在履行职责过程中因自身原因造成的损失。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方之间的关系为协助与配合关系，乙方应配合第三方的工作。5.2.2第三方对乙方承担的责任限于其在履行职责过程中因自身原因造成的损失。5.3第三方与总包方及分包方的划分：5.3.1第三方与总包方及分包方之间的关系为监理、咨询等辅助性服务关系。5.3.2第三方对总包方及分包方承担的责任限于其在履行职责过程中因自身原因造成的损失。6.第三方的保密义务6.1第三方应遵守国家有关保密法律法规，对在履行职责过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息，负有保密义务。7.第三方的独立性7.1第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不受甲乙双方或其他任何第三方的不当影响。8.第三方的责任保险8.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其在履行职责过程中可能发生的赔偿责任。9.第三方的争议解决9.1第三方与甲乙双方的争议，应通过协商解决；协商不成的，可按照合作协议中约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供双方最新有效的营业执照复印件，需加盖公章。2.附件二：合同双方法定代表人身份证复印件要求：提供双方法定代表人有效身份证复印件，需加盖公章。3.附件三：工程图纸及技术规范要求：提供完整