建筑施工压力容器工程分包

建筑施工压力容器工程分包合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同标的概述1.4合同语言文字1.5合同解释权归属第二章分包工程范围及内容2.1分包工程概述2.2分包工程详细内容2.3分包工程量的确定2.4分包工程质量标准2.5分包工程时间安排第三章合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付进度3.5价款结算第四章工程质量与验收4.1质量标准与要求4.2质量控制措施4.3验收程序4.4验收标准4.5质量争议处理第五章工期与进度5.1施工进度计划5.2工期延误责任5.3提前完成奖励5.4工程暂停与复工5.5工期顺延条件第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求与措施6.4安全事故处理6.5应急预案第七章材料与设备7.1材料设备供应7.2质量标准与验收7.3材料设备保管与使用7.4损耗及赔偿7.5废旧材料处理第八章技术保密与知识产权8.1技术保密义务8.2知识产权保护8.3技术资料交付8.4技术培训与指导8.5技术支持与服务第九章违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3违约损失赔偿9.4违约与争议解决9.5免责条款第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件10.4变更、解除与终止的程序10.5变更、解除与终止后的权益处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构选择11.3仲裁地点与语言11.4仲裁费用承担11.5法院诉讼第十二章合同的生效、修改与补充12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同补充协议12.4附件效力12.5合同版本第十三章其他约定13.1合同担保13.2合同转让13.3附件内容13.4双方约定的其他事项第十四章附则14.1合同解除及终止后的义务14.2合同保管与复印件14.3合同生效时间14.4合同未尽事宜14.5合同解释权归属合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订的。1.2合同主体认定本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称）。1.3合同标的概述本合同标的为（工程名称）建筑施工压力容器工程分包项目。1.4合同语言文字本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。1.5合同解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。第二章分包工程范围及内容2.1分包工程概述乙方分包的工程范围包括（分包工程具体描述）。2.2分包工程详细内容详细内容包括：（具体分包工程内容列举）。2.3分包工程量的确定工程量根据（确定工程量的依据）确定。2.4分包工程质量标准分包工程的质量标准按照（质量标准依据）执行。2.5分包工程时间安排工程计划开始时间为（开始时间），计划结束时间为（结束时间）。第三章合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为基础合同价的（百分比）%。3.2价格调整条件价格调整的条件为：（价格调整的具体条件）。3.3支付方式支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。3.4支付进度支付进度按照：（支付进度的具体安排）。3.5价款结算价款结算方式为：（结算方式，如定期结算、工程完成后结算等）。第四章工程质量与验收4.1质量标准与要求分包工程的质量标准和要求按照：（质量标准和要求的具体文件或规范）。4.2质量控制措施乙方应采取的质量控制措施为：（质量控制的具体措施）。4.3验收程序验收程序为：（验收的具体程序）。4.4验收标准验收标准为：（验收的具体标准）。4.5质量争议处理质量争议的处理方式为：（争议处理的具体方式）。第五章工期与进度5.1施工进度计划乙方的施工进度计划应按照：（施工进度的具体计划）。5.2工期延误责任工期延误的责任按照：（延误责任的具体规定）。5.3提前完成奖励提前完成奖励的安排为：（提前完成的具体奖励条件）。5.4工程暂停与复工工程暂停与复工的程序为：（暂停与复工的具体程序）。5.5工期顺延条件工期顺延的条件为：（工期顺延的具体条件）。第六章安全生产与环保6.1安全生产责任乙方的安全生产责任为：（安全生产的具体责任）。6.2安全防护措施乙方应采取的安全防护措施为：（安全防护的具体措施）。6.3环保要求与措施环保要求和措施为：（环保要求和具体措施）。6.4安全事故处理安全事故的处理程序为：（安全事故处理的具体程序）。6.5应急预案应急预案为：（应急预案的具体内容）。第八章技术保密与知识产权8.1技术保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、工艺流程、操作方法等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。8.2知识产权保护乙方应尊重并保护甲方拥有的知识产权，不得使用、复制、传播甲方的专利、商标、著作权等。8.3技术资料交付乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付完整的施工图纸、技术文件等资料。8.4技术培训与指导乙方应对甲方员工进行技术培训和指导，确保甲方员工能够熟练操作和维护分包工程。8.5技术支持与服务乙方应在合同有效期内提供技术支持和服务，解决甲方在分包工程中遇到的技术问题。第九章违约责任9.1违约行为认定违约行为包括未履行合同义务、延迟履行、不适当履行等。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。9.3违约损失赔偿损失赔偿金额应根据实际情况确定，包括但不限于直接损失、间接损失等。9.4违约与争议解决违约争议应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。9.5免责条款双方同意，不可抗力因素导致的违约，双方均不承担违约责任。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并书面确认。10.2合同解除条件合同解除的条件为：（解除条件的具体规定）。10.3合同终止条件合同终止的条件为：（终止条件的具体规定）。10.4变更、解除与终止的程序变更、解除与终止的程序为：（程序的具体规定）。10.5变更、解除与终止后的权益处理变更、解除与终止后，双方应按照合同约定处理未了事项。第十一章争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为：（争议解决的具体方式，如仲裁、诉讼等）。11.2仲裁机构选择仲裁机构为：（仲裁机构的具体名称）。11.3仲裁地点与语言仲裁地点为：（仲裁地点的具体地点），语言为中文。11.4仲裁费用承担仲裁费用的承担方式为：（费用承担的具体方式）。11.5法院诉讼法院诉讼的管辖地为：（法院诉讼的管辖地）。第十二章合同的生效、修改与补充12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序合同修改应经双方协商一致，并书面确认。12.3合同补充协议合同补充协议应经双方协商一致，并书面确认。12.4附件效力附件与合同具有同等效力。12.5合同版本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十三章其他约定13.1合同担保合同担保的方式为：（担保的具体方式）。13.2合同转让合同转让的条件为：（转让条件的具体规定）。13.3附件内容附件内容为：（附件的具体内容）。13.4双方约定的其他事项双方约定的其他事项为：（其他事项的具体内容）。第十四章附则14.1合同解除及终止后的义务合同解除及终止后，双方应按照合同约定履行相关义务。14.2合同保管与复印件双方均应妥善保管合同正本，并保留合同复印件。14.3合同生效时间合同生效时间为：（合同生效的具体日期）。14.4合同解释权归属合同解释权归双方共同所有。合同编号：_________甲方签字：_________乙方签字：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程进度和质量的严格要求甲方对工程进度和质量有特殊要求，乙方应按照甲方的要求制定详细的施工计划和质量控制措施，确保工程按时按质完成。1.2甲方对材料和设备的选择权甲方对分包工程所需材料和设备的选择具有决定权，乙方应按照甲方的要求采购和使用材料和设备。1.3甲方对工程变更的决策权在任何情况下，甲方有权对工程进行变更，乙方应按照甲方的要求进行相应的调整和修改。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的自主管理和协调权乙方作为分包商，拥有对分包工程的自主管理和协调权，甲方不得干预乙方的正常管理和施工活动。2.2乙方的质量自检和报告义务乙方应自行对分包工程的质量进行定期自检，并向甲方报告自检结果。若发现问题，乙方应及时采取措施予以整改。2.3乙方的工程进度报告义务乙方应定期向甲方报告工程进度，确保甲方了解工程的最新进展情况。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的协调和监督权第三方中介作为中介方，拥有对分包工程的协调和监督权，甲方和乙方均应积极配合第三方中介的工作。3.2第三方中介的争议调解权在合同履行过程中，若发生争议，第三方中介有权进行调解，甲方和乙方均应接受调解结果。3.3第三方中介的费用承担第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担，具体比例在合同中明确规定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细内容清单2.工程进度计划表3.质量控制措施说明4.安全生产与环保措施文件5.技术资料交付清单6.材料和设备采购清单7.工程变更记录8.违约行为认定与处理办法9.争议解决方式说明10.合同担保文件11.合同转让协议12.附件内容清单13.双方约定的其他事项说明二、违约行为及认定：1.未履行合同义务2.延迟履行3.不适当履行4.技术保密义务违反5.知识产权保护违反6.安全事故处理不当7.工程质量不达标8.工程进度延误9.材料和设备不符合约定10.其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：规定建筑活动的法律规范总称。3.分包：建筑工程总承包商将其承担的某些工程或工作分给其他承包商完成的行为。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，根据合同约定向对方支付的金钱。5.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。7.诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况协商制定延误后的进度计划，并采取措施确保工程按时完成。2.工程质量问题：及时停工整改，重新检验直至符合质量标准，由乙方承担由此增加的费用和延误的工期。3.材料和设备不符合约定：立即更换符合约定的材料和设备，乙方承担更换费用，并按约定时间完成工程。4.技术保密义务违反：违约方支付违约金，并采取措施防止信息进一步泄露。5.