建筑工程基础施工分包合同样式

建筑工程基础施工分包合同样式合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同签订依据1.3合同宗旨第二章工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章分包范围及内容3.1分包范围3.2分包内容3.3分包工程量第四章合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式第五章工期与进度5.1施工期限5.2施工进度计划5.3延期施工第六章质量与标准6.1工程质量6.2施工标准6.3质量检验第七章材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3质量要求第八章安全施工8.1安全生产责任8.2安全施工措施8.3安全事故处理第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章权利与义务12.1分包商的权利与义务12.2总包方的权利与义务第十三章保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四章其他条款14.1不可抗力14.2法律法规14.3附则合同编号：_________第一章总则1.1合同主体1.1.1分包方名称：_________1.1.2总包方名称：_________1.2合同签订依据1.2.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。1.3合同宗旨1.3.1明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求，实现共赢。第二章工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：_________2.1.2工程性质：_________2.2工程地点2.2.1工程所在地：_________2.3工程规模2.3.1工程规模描述：_________2.4工程预算2.4.1工程预算金额：_________第三章分包范围及内容3.1分包范围3.1.1分包范围描述：_________3.2分包内容3.2.1分包内容描述：_________3.3分包工程量3.3.1分包工程量描述：_________第四章合同价格4.1合同总价4.1.1合同总价：_________4.2价格调整4.2.1价格调整原则：_________4.3支付方式4.3.1支付方式：_________第五章工期与进度5.1施工期限5.1.1施工期限：_________5.2施工进度计划5.2.1施工进度计划：_________5.3延期施工5.3.1延期施工的处理方式：_________第六章质量与标准6.1工程质量6.1.1工程质量要求：_________6.2施工标准6.2.1施工标准要求：_________6.3质量检验6.3.1质量检验方式：_________第七章材料与设备7.1材料供应7.1.1材料供应要求：_________7.2设备供应7.2.1设备供应要求：_________7.3质量要求7.3.1材料和设备质量要求：_________第八章安全施工8.1安全生产责任8.1.1分包方应按照总包方的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。8.1.2总包方应对分包方的安全生产进行指导和监督，提供必要的安全生产条件。8.2安全施工措施8.2.1分包方应制定并落实安全施工措施，确保施工过程中的安全。8.2.2总包方应检查分包方的安全施工措施的实施情况，并及时提出改进意见。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，分包方应立即报告总包方，并按照总包方的要求进行处理。8.3.2总包方应协助分包方处理安全事故，并按照合同约定承担相应责任。第九章违约责任9.1违约行为9.1.1分包方未按照合同约定完成工程的行为。9.1.2总包方未按照合同约定支付合同价款的行为。9.2违约责任9.2.1分包方违约时，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.2.2总包方违约时，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额和方式按照合同约定执行。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁10.2.1双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼10.3.1诉讼地点为_________人民法院。第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2合同变更不得影响工程质量和安全。11.2合同解除11.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。11.2.2合同解除后，分包方应按照总包方的要求退出施工现场。11.3合同终止11.3.1合同终止条件：_________11.3.2合同终止后，分包方应按照总包方的要求完成工程扫尾工作。第十二章权利与义务12.1分包商的权利与义务12.1.1分包商的权利：_________12.1.2分包商的义务：_________12.2总包方的权利与义务12.2.1总包方的权利：_________12.2.2总包方的义务：_________第十三章保密条款13.1保密内容13.1.1保密内容描述：_________13.2保密期限13.2.1保密期限：_________13.3违约责任13.3.1违约责任描述：_________第十四章其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件：_________14.1.2不可抗力事件的处理方式：_________14.2法律法规14.2.1合同签订遵守的法律法规：_________14.3附则14.3.1附则内容：_________合同编号：_________甲方（总包方）：_________乙方（分包方）：_________签订日期：_________签订地点：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定的分包商1.1甲方有权指定分包商，乙方应无条件接受甲方的分包商选择。1.2甲方应在合同签订前向乙方提供分包商的详细资料，包括资质、业绩等。2.甲方提供的施工图纸和技术要求2.1甲方应提供完整的施工图纸和技术要求，包括但不限于设计图纸、施工方案等。2.2甲方应对提供的图纸和技术要求进行解释和说明，确保乙方正确理解。3.甲方的监督和检验3.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检验，以确保工程质量符合要求。3.2甲方应提供监督和检验的方式和时间，乙方应予以配合。4.甲方的变更权4.1甲方有权根据工程实际情况对合同内容进行变更，包括但不限于工程量、工程进度等。4.2甲方应在变更前与乙方进行沟通，并签订书面变更协议。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工技术和质量1.1乙方应具备相应的施工技术和质量控制能力，确保工程质量符合合同要求。1.2乙方应提供施工技术和质量控制的相关文件和证明，以供甲方审查。2.乙方的进度和工期保证2.1乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度不受影响。3.乙方的材料和设备供应3.1乙方应按照合同约定的规格和质量要求供应材料和设备。3.2乙方应提供材料和设备供应的相关证明和质量保证书，以供甲方审查。4.乙方的安全和环保措施4.1乙方应制定并落实施工过程中的安全和环保措施，确保工程施工的安全和环保。4.2乙方应提供安全和环保措施的相关文件和证明，以供甲方审查。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和义务1.1第三方中介应公正、中立地处理合同双方之间的争议和问题。1.2第三方中介应按照合同约定的方式和时间提供服务，并履行合同义务。2.第三方中介的费用和支付2.1第三方中介的费用应由双方协商确定，并在合同中明确。2.2第三方中介的费用支付方式应按照合同约定的方式进行。3.第三方中介的违约责任3.1第三方中介如未按照合同约定提供服务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.2第三方中介的违约责任应由双方协商确定，并在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.分包商资质证明3.施工技术和质量控制文件4.进度和工期保证计划5.材料和设备供应证明6.安全和环保措施文件7.第三方中介服务协议8.违约金计算公式9.争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定提供施工图纸和技术要求2.甲方未按约定支付合同价款3.甲方未按约定提供监督和检验4.甲方未按约定进行合同变更5.乙方未按约定完成工程6.乙方未按约定提供材料和设备7.乙方未按约定落实安全和环保措施8.第三方中介未按约定提供服务9.任何一方未按约定履行合同义务三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.分包：建筑工程施工过程中，总包方将部分工程分包给其他施工单位的行为。3.工期：合同约定的工程完成时间。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。6.争议解决方式：双方约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工图纸和技术要求不明确解决办法：双方协商确定详细的施工图纸和技术要求，签订书面补充协议。2.分包商资质不符合要求解决办法：甲方重新选择分包商，乙方应无条件接受甲方的分包商选择。3.工程进度延误解决办法：双方协商制定新的进度计划，并