挡烟垂壁建筑施工分包

挡烟垂壁建筑施工分包合同目录第一章总则1.1分包合同的定义与范围1.2分包商的义务与责任1.3总包商的义务与责任1.4法律法规的适用第二章工程概况2.1工程项目的性质、规模与地点2.2挡烟垂壁的施工内容和技术要求2.3工程进度与施工期限2.4工程质量标准第三章分包商的资质与能力3.1分包商的企业资质证书3.2分包商的施工经验与技术能力3.3分包商的财务状况与信誉3.4分包商的主要管理人员的资格与经验第四章合同价格与支付4.1合同总价及其构成4.2工程进度款的支付方式与时间4.3质量保证金的支付与退还4.4价格调整的条件与方法第五章施工准备与施工过程5.1分包商的施工组织设计5.2施工图纸与技术文件的提供5.3施工材料与设备的要求5.4施工过程中的协调与沟通第六章工程质量与验收6.1工程质量的控制与检查6.2验收标准与程序6.3工程质量问题的处理6.4工程验收后的保修责任第七章安全生产与环保7.1安全生产的管理与措施7.2安全事故的处理程序7.3环保要求与措施7.4职业健康安全与环境保护的培训第八章违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为及其责任8.2总包商的违约行为及其责任8.3合同争议的解决方式8.4赔偿金额的计算与支付第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3变更与解除合同的法律后果9.4变更与解除合同的费用处理第十章不可抗力与意外事件10.1不可抗力的定义与范围10.2不可抗力事件的处理程序10.3意外事件的处理程序10.4不可抗力与意外事件的后果判定第十一章信息与资料的保密11.1保密信息的范围与内容11.2保密信息的保护措施与期限11.3违反保密义务的责任与赔偿11.4保密信息的传递与储存第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包商的选择与认可12.3转让与分包后的合同变更12.4转让与分包后的违约责任第十三章争议解决与法律适用13.1争议解决的途径与方式13.2法律适用与司法管辖13.3仲裁程序与裁决的执行13.4诉讼程序与法院的选择第十四章附则14.1合同的生效与终止14.2合同的修订与补充14.3合同解除或终止后的权利义务处理14.4合同的解释与适用范围合同编号：挡烟垂壁建筑施工分包合同第一章总则1.1分包合同的定义与范围本合同是总包商与分包商之间，就总包商承包的挡烟垂壁建筑施工项目，分包商承担部分施工内容所达成的协议。分包商应按照合同约定，完成施工任务，并保证施工质量。1.2分包商的义务与责任分包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成挡烟垂壁的建筑施工任务。分包商应对施工过程中的所有事项负责，包括但不限于人员管理、材料采购、施工设备等。1.3总包商的义务与责任总包商应按照合同约定，向分包商支付施工费用，提供施工图纸和技术文件，对分包商的施工过程进行监督，并负责工程的整体协调和管理工作。1.4法律法规的适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决合同争议的方式，均适用中华人民共和国的法律。第二章工程概况2.1工程项目的性质、规模与地点本项目为挡烟垂壁建筑施工项目，位于_________（具体地点）。工程规模为_________，施工内容详见合同附件。2.2挡烟垂壁的施工内容和技术要求分包商应按照总包商提供的施工图纸和技术文件，进行挡烟垂壁的建筑施工。施工应符合国家相关法律法规、行业标准和技术要求。2.3工程进度与施工期限分包商应按照合同约定的时间节点，完成施工任务。具体工程进度和施工期限，详见合同附件。2.4工程质量标准分包商应保证施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准和技术要求。工程质量的具体要求，详见合同附件。第三章分包商的资质与能力3.1分包商的企业资质证书分包商应具备有效的企业资质证书，资质类别和等级应符合国家相关法律法规和行业标准的要求。3.2分包商的施工经验与技术能力分包商应具备与本项目相符的施工经验和技术能力，并提供相关证明材料。3.3分包商的财务状况与信誉3.4分包商的主要管理人员的资格与经验分包商的主要管理人员应具备相应的资格和经验，以确保施工的顺利进行。第四章合同价格与支付4.1合同总价及其构成合同总价为本项目的施工费用，包括施工的人工费、材料费、设备费、管理费等。具体金额和构成，详见合同附件。4.2工程进度款的支付方式与时间工程进度款的支付方式为按施工进度分阶段支付。具体支付方式和时间，详见合同附件。4.3质量保证金的支付与退还分包商完成施工任务后，总包商应支付质量保证金。质量保证金在工程验收合格后退还。具体金额和退还方式，详见合同附件。4.4价格调整的条件与方法合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，可能导致合同总价变动，双方可按照合同约定的价格调整条件和方法进行调整。第五章施工准备与施工过程5.1分包商的施工组织设计分包商应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并报送总包商审批。5.2施工图纸与技术文件的提供总包商应向分包商提供施工图纸和技术文件，并对其进行详细解读和指导。5.3施工材料与设备的要求分包商应按照合同约定的材料和设备要求，进行采购和施工。总包商应对分包商采购的材料和设备进行监督和验收。5.4施工过程中的协调与沟通总包商和分包商应保持密切的沟通协调，确保施工顺利进行。如遇问题，双方应共同协商解决。第六章工程质量与验收6.1工程质量的控制与检查分包商应建立健全工程质量控制体系，对施工过程进行质量检查。总包商应按照合同约定对工程质量进行检查和验收。6.2验收标准与程序工程验收应按照国家相关法律法规、行业标准和技术要求进行。具体验收标准和程序，详见合同附件。6.3工程质量问题的处理如施工过程中出现质量问题，分包商应按照合同约定第八章违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为及其责任分包商如违反合同约定，导致施工进度延误、工程质量不合格等问题，应承担相应的违约责任。具体违约行为和责任，详见合同附件。8.2总包商的违约行为及其责任总包商如违反合同约定，导致施工进度延误、工程质量不合格等问题，应承担相应的违约责任。具体违约行为和责任，详见合同附件。8.3合同争议的解决方式合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。8.4赔偿金额的计算与支付违约方应根据违约程度和损失大小，计算赔偿金额，并按照合同约定进行支付。第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。具体变更条件和程序，详见合同附件。9.2合同解除的条件与程序合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。具体解除条件和程序，详见合同附件。9.3变更与解除合同的法律后果合同变更或解除后，双方应按照合同约定处理合同权利义务。如涉及赔偿，按第八章违约责任与赔偿处理。第十章不可抗力与意外事件10.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。具体定义与范围，详见合同附件。10.2不可抗力事件的处理程序如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力事件结束后，双方应协商继续履行合同。10.3意外事件的处理程序意外事件是指在合同履行过程中，因一方当事人的意外原因导致合同无法履行或造成损失。具体处理程序，详见合同附件。10.4不可抗力与意外事件的后果判定不可抗力与意外事件导致的合同履行困难或无法履行，双方应根据合同约定和实际情况判定后果。第十一章信息与资料的保密11.1保密信息的范围与内容保密信息是指合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密等信息。具体范围与内容，详见合同附件。11.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息采取适当的保护措施，保密期限自合同解除或终止之日起计算。具体保护措施与期限，详见合同附件。11.3违反保密义务的责任与赔偿如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任并赔偿损失。具体责任与赔偿，详见合同附件。11.4保密信息的传递与储存双方应采取安全可靠的方式传递和储存保密信息，确保信息不被泄露。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序合同履行过程中，如一方需将合同权利义务转让给第三方，应符合合同约定和法律法规规定。具体转让条件和程序，详见合同附件。12.2分包商的选择与认可分包商的选择应符合合同约定和总包商的要求。总包商对分包商的认可，视为对分包商施工能力的认可。12.3转让与分包后的合同变更合同转让或分包后，合同内容应作相应变更，并报送总包商审批。12.4转让与分包后的违约责任合同转让或分包后，如分包商违反合同约定，总包商应追究分包商的违约责任。第十三章争议解决与法律适用13.1争议解决的途径与方式合同履行过程中如发生争议，双方可协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。13.2法律适用与司法管辖本合同适用中华人民共和国的法律，并由合同履行地人民法院管辖。13.3仲裁程序与裁决的执行如选择仲裁解决争议，仲裁裁决具有法律效力，双方应自觉履行。13.4诉讼程序与法院的选择如选择诉讼解决争议，双方应选择具有管辖权的法院进行诉讼。第十四章附则14.1合同的生效多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对施工进度的控制甲方有权根据项目需求和工程进度，对施工计划进行调整。乙方应按照甲方要求的施工进度进行施工，确保工程按时完成。如乙方因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。1.2甲方对工程质量的监督甲方有权对施工过程进行质量监督。乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和技术要求进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或返工，并承担相应费用。1.3甲方对材料和设备的选择甲方有权对施工所需材料和设备的选择进行监督和指导。乙方应按照甲方要求采购材料和设备，并保证其质量合格。如乙方采购的材料和设备不符合要求，甲方有权要求更换，并承担相应费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方对施工质量的负责乙方应对施工过程中的质量问题负责。如施工质量不符合约定，乙方应承担整改或返工的费用，并保证工程质量达到甲方要求。2.2乙方对施工安全的负责乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和技术要求进行施工，确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应责任。2.3乙方对工程进度的承诺乙方应按照合同约定的施工进度进行施工，确保工程按时完成。如乙方因自身原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的角色与职责第三方中介参与合同履行过程，负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用与支付第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用数额和支付方式，双方可协商确定。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。具体责任内容和赔偿金额，双方可协商确定。3.4第三方中介的退出机制如第三方中介未能履行其职责，甲方和乙方均有权要求第三方中介退出合同履行过程。第三方中介退出后，应承担相应违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.挡烟垂壁施工图纸2.技术文件及施工要求3.分包商的资质证书及证明材料4.合同价格构成及支付方式说明5.工程进度计划及时间节点6.工程质量标准及验收程序7.安全生产及环保措施要求8.保密协议9.合同变更与解除条件及程序说明10.不可抗力及意外事件处理程序11.分包商选择及认可标准12.争议解决方式及法律适用13.第三方中介的服务协议14.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.分包商违约行为：施工进度延误工程质量不符合约定未按合同要求采购材料和设备未履行安全生产和环保责任2.总包商违约行为：未按约定支付工程进度款未提供施工图纸和技术文件未履行对施工过程的监督和管理职责未及时处理合同履行过程中的问题3.违约行为的认定：违约行为由甲方或乙方提出，并提供相应的证据违约行为经双方协商一致或第三方中介认定违约行为造成的损失由违约方承担三、法律名词及解释：1.分包合同：指总包商与分包商之间就项目部分施工内容达成的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。3.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的责任。4.质量保证金：指为确保工程质量而支付的一定数额的保证金。5.安全生产：指在施工过程中采取的措施，以保障人员安全和设备完好。6.环保措施：指在施工过程中采取的措施，以保护环境和减少污染。7.争议解决：指解决合同履行过程中出现的争议的方式和程序。8.第三方中介：指在合同履行过程中，为协调各方关系而聘请的独立第三方