2024年度土石方运输与填埋场建设合同3篇_第1页
2024年度土石方运输与填埋场建设合同3篇_第2页
2024年度土石方运输与填埋场建设合同3篇_第3页
2024年度土石方运输与填埋场建设合同3篇_第4页
2024年度土石方运输与填埋场建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度土石方运输与填埋场建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的2.1土石方运输工程概述2.2填埋场建设工程概述3.工程范围及内容3.1土石方运输工程范围3.2填埋场建设工程范围3.3工程内容详细说明4.工程进度安排4.1工程总进度计划4.2各阶段工程进度计划5.工程质量要求5.1土石方运输工程质量要求5.2填埋场建设工程质量要求5.3质量检测及验收标准6.工程费用及支付方式6.1工程费用总额6.2工程费用构成6.3工程费用支付方式7.合同工期7.1工程总工期7.2各阶段工期要求8.合同履行及变更8.1合同履行要求8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿10.3违约责任追究11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密条款的责任12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建设有限公司乙方:土石方运输有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人:张先生联系电话:138乙方联系人:李女士联系电话:13956782.合同标的2.1土石方运输工程概述甲方委托乙方进行土石方运输工作,包括但不限于挖掘、运输、倾倒等环节。2.2填埋场建设工程概述甲方委托乙方进行填埋场建设工程,包括但不限于场地平整、排水设施建设、填埋体构建等。3.工程范围及内容3.1土石方运输工程范围包括甲方指定范围内的所有土石方运输工作。3.2填埋场建设工程范围包括甲方指定范围内的填埋场建设,包括场地平整、排水设施建设、填埋体构建等。3.3工程内容详细说明具体工程内容详见附件《工程内容明细表》。4.工程进度安排4.1工程总进度计划土石方运输工程:自合同签订之日起30天内完成。填埋场建设工程:自土石方运输工程完成后60天内完成。4.2各阶段工程进度计划详见附件《工程进度计划表》。5.工程质量要求5.1土石方运输工程质量要求严格按照国家相关标准和甲方要求进行运输,确保土石方质量合格。5.2填埋场建设工程质量要求严格按照国家相关标准和甲方要求进行建设,确保填埋场设施安全、稳定、可靠。5.3质量检测及验收标准详见附件《质量检测及验收标准表》。6.工程费用及支付方式6.1工程费用总额土石方运输工程费用:人民币万元。填埋场建设工程费用:人民币万元。6.2工程费用构成详见附件《工程费用构成明细表》。6.3工程费用支付方式甲方按工程进度分期支付,具体支付节点详见附件《工程进度与支付节点表》。7.合同工期7.1工程总工期土石方运输工程:自合同签订之日起30天内完成。填埋场建设工程:自土石方运输工程完成后60天内完成。7.2各阶段工期要求详见附件《工程进度计划表》。8.合同履行及变更8.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保工程按期、按质、按量完成。8.2合同变更程序任何合同变更需经双方书面同意,并签署书面变更协议。8.3合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后仍未纠正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.争议解决9.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构省市仲裁委员会。9.3争议解决程序按照省市仲裁委员会的仲裁规则进行。10.违约责任10.1违约责任承担任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约责任赔偿违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接损失和间接损失。10.3违约责任追究违约责任追究由守约方提出,违约方应在接到书面通知后15日内予以答复。11.保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均属保密范围。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。11.3违反保密条款的责任任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。12.合同解除12.1合同解除条件参照第八条合同解除条件。12.2合同解除程序合同解除需经双方书面同意,并签署书面解除协议。12.3合同解除后的责任合同解除后,双方应按照协议约定处理合同解除后的有关事宜。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或根据本合同约定的其他条件终止。13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照协议约定处理合同终止后的有关事宜。14.其他约定事项14.1不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。14.2合同附件本合同附件包括但不限于《工程内容明细表》、《工程进度计划表》、《质量检测及验收标准表》、《工程费用构成明细表》、《工程进度与支付节点表》。14.3合同签订日期本合同于2024年X月X日签订。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工监理单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计、施工监理、咨询、检测、评估、调解、仲裁等。16.第三方介入的程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方介入的申请甲乙双方任一方需第三方介入时,应提前向对方提出书面申请,说明介入原因、范围、预期效果等。16.3第三方介入的批准对方收到申请后,应在5个工作日内予以答复,同意或不同意第三方介入。17.第三方介入的责任17.1第三方的责任第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行其职责,确保工程质量和进度。17.2第三方的权利第三方有权根据合同约定和实际情况,提出合理化建议,并有权获得相应的报酬。17.3第三方与其他各方的划分说明第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不对甲乙双方承担责任,甲乙双方对第三方也不承担责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的定义本合同所指第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中产生的违约责任、赔偿责任等,其最高赔偿限额。18.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据工程规模、合同金额、第三方专业能力等因素综合确定。18.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方在履行职责过程中产生的所有违约责任、赔偿责任等。19.第三方介入的费用19.1第三方介入费用的承担第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合作协议中明确。19.2第三方介入费用的支付第三方介入费用按协议约定分期支付,具体支付节点详见合作协议。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止的条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)第三方完成其职责;(4)甲乙双方协商一致。20.2第三方介入终止的程序第三方介入终止需经甲乙双方书面同意,并签署书面终止协议。20.3第三方介入终止后的处理第三方介入终止后,甲乙双方应按照协议约定处理终止后的有关事宜。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构省市仲裁委员会。21.3争议解决程序按照省市仲裁委员会的仲裁规则进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程内容明细表详细列出土石方运输和填埋场建设工程的具体内容、工程量、技术要求等。2.工程进度计划表明确工程各阶段的开始和结束时间,以及各阶段的工程量和质量要求。3.质量检测及验收标准表详细列出工程各阶段的质量检测项目和验收标准。4.工程费用构成明细表详细列出工程各项费用的构成,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。5.工程进度与支付节点表明确工程各阶段的进度和相应的支付节点。6.第三方合作协议详细规定第三方介入的具体内容、职责、权利、义务等。7.保密协议规定双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等的保密要求。8.争议解决协议明确争议解决的方式、机构、程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时完成工程进度;(2)工程质量不符合合同约定;(3)未按时支付工程款项;(4)泄露商业秘密;(5)违反保密协议;(6)第三方违约。2.责任认定标准:(1)未按时完成工程进度:根据延误的天数和合同金额按比例计算违约金;(2)工程质量不符合合同约定:由责任方承担修复费用,并赔偿因此造成的损失;(3)未按时支付工程款项:按逾期付款金额支付利息,并承担相应的违约责任;(4)泄露商业秘密:赔偿因此造成的损失,并承担相应的法律责任;(5)违反保密协议:赔偿因此造成的损失,并承担相应的法律责任;(6)第三方违约:根据第三方合作协议和合同约定进行责任认定。示例说明:1.甲方未按时支付乙方工程款项,延误支付5天,合同金额为100万元,违约金按每日万分之五计算,甲方应支付违约金2500元。2.乙方在施工过程中发现质量问题,经核实,乙方负责修复,修复费用为5000元,乙方应承担修复费用。全文完。2024年度土石方运输与填埋场建设合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订时间1.4合同生效时间1.5合同履行期限1.6合同履行地点1.7合同履行方式2.土石方运输服务2.1运输范围2.2运输方式2.3运输设备要求2.4运输质量要求2.5运输进度要求2.6运输费用结算3.填埋场建设服务3.1建设范围3.2建设标准3.3建设进度要求3.4建设质量要求3.5建设费用结算4.合同价格及支付方式4.1合同总价格4.2分期付款方式4.3付款时间节点4.4付款方式4.5逾期付款违约责任5.质量保证与验收5.1质量保证5.2验收标准5.3验收程序5.4验收不合格处理6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2环境保护责任6.3事故处理6.4环保措施7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更或解除合同的程序8.违约责任8.1违约行为认定8.2违约责任承担8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一:运输服务合同11.2附件二:填埋场建设合同11.3附件三:合同履行计划11.4附件四:其他相关文件12.合同签署12.1合同签署方式12.2合同签署地点12.3合同签署日期12.4合同签署人员13.合同附件签署13.1附件一签署13.2附件二签署13.3附件三签署13.4附件四签署14.合同其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同标的甲方委托乙方进行2024年度土石方运输及填埋场建设服务,具体内容详见附件一《运输服务合同》和附件二《填埋场建设合同》。1.3合同签订时间[签订日期]1.4合同生效时间自双方签字盖章之日起生效。1.5合同履行期限自合同生效之日起至[具体日期]止。1.6合同履行地点[具体地点]1.7合同履行方式乙方按照甲方要求,分阶段完成土石方运输及填埋场建设工作,具体执行方案详见附件一和附件二。2.土石方运输服务2.1运输范围[具体运输范围]2.2运输方式[具体运输方式]2.3运输设备要求[具体设备要求]2.4运输质量要求[具体质量要求]2.5运输进度要求[具体进度要求]2.6运输费用结算[具体费用结算方式]3.填埋场建设服务3.1建设范围[具体建设范围]3.2建设标准[具体建设标准]3.3建设进度要求[具体进度要求]3.4建设质量要求[具体质量要求]3.5建设费用结算[具体费用结算方式]4.合同价格及支付方式4.1合同总价格[具体总价格]4.2分期付款方式[具体分期付款方式]4.3付款时间节点[具体付款时间节点]4.4付款方式[具体付款方式]4.5逾期付款违约责任[具体违约责任]5.质量保证与验收5.1质量保证[具体质量保证措施]5.2验收标准[具体验收标准]5.3验收程序[具体验收程序]5.4验收不合格处理[具体不合格处理措施]6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任[具体安全生产责任]6.2环境保护责任[具体环境保护责任]6.3事故处理[具体事故处理措施]6.4环保措施[具体环保措施]8.合同变更与解除8.1合同变更条件在合同履行过程中,如遇国家政策调整、不可抗力等因素导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订补充协议,作为合同的一部分。8.2合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未纠正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的解除条件成就。8.3变更或解除合同的程序任何一方要求变更或解除合同时,应提前[具体时间]书面通知对方,并说明理由。双方应在收到通知后[具体时间]内协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.违约责任9.1违约行为认定(1)未按合同约定提供土石方运输或填埋场建设服务的;(2)未按合同约定的时间、地点、质量完成工作的;(3)违反合同约定的付款义务的;(4)其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿守约方的损失;(2)违约方应支付违约金,违约金的计算方式按照合同约定执行;(3)因违约行为造成对方损失的,违约方应赔偿实际损失。9.3违约金计算方式[具体违约金计算方式]10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。10.2争议解决机构[具体仲裁机构名称]10.3争议解决程序[具体仲裁程序]11.合同终止11.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。11.2合同终止程序(1)双方签署合同终止协议;(2)办理相关手续,包括但不限于设备归还、款项结算等;(3)清理现场,确保无遗留问题。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事项,包括但不限于:(1)设备归还;(2)款项结算;(3)争议处理。12.合同附件12.1附件一:运输服务合同[具体附件内容]12.2附件二:填埋场建设合同[具体附件内容]12.3附件三:合同履行计划[具体附件内容]12.4附件四:其他相关文件[具体附件内容]13.合同签署13.1合同签署方式双方代表在合同上签字或盖章,合同方生效。13.2合同签署地点[具体签署地点]13.3合同签署日期[具体签署日期]13.4合同签署人员[具体签署人员名单]14.合同其他约定14.1其他约定事项[具体其他约定事项]14.2其他约定效力其他约定事项作为合同不可分割的部分,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供协助、咨询、监督或其他服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入原因甲乙双方在合同履行过程中,因需要专业意见、监督执行或特殊服务,可引入第三方介入。15.3第三方介入方式1.中介方:为甲乙双方提供信息对接、协调沟通等服务;2.咨询方:为甲乙双方提供专业咨询、技术支持等服务;3.监督方:对合同履行过程进行监督,确保合同条款得到遵守;4.其他服务方:根据合同履行需要,提供其他必要的服务。16.甲乙方增加条款16.1甲方增加条款甲方在引入第三方介入时,应确保第三方的资质、能力及信誉,并明确第三方在合同中的权利和义务。16.2乙方增加条款乙方在引入第三方介入时,应与第三方签订保密协议,确保合同内容不被泄露。17.第三方责任限额17.1第三方责任范围第三方在合同履行过程中的责任范围限于其提供的具体服务内容,不包括因甲乙双方违约行为导致的损失。17.2第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,则第三方责任限额为[具体金额]。17.3第三方责任承担第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失的,由第三方承担全部责任;因甲乙双方原因造成的损失,由甲乙双方按照合同约定承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方的关系为服务提供方与被服务方,甲方应支付第三方服务费用,并保证第三方提供的服务符合合同要求。18.2第三方与乙方第三方与乙方的关系为服务提供方与被服务方,乙方应支付第三方服务费用,并保证第三方提供的服务符合合同要求。18.3第三方与合同履行第三方介入合同履行过程中,应遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入前的合同履行第三方介入前,甲乙双方应按照合同约定履行各自义务。19.2第三方介入后的合同履行第三方介入后,甲乙双方应与第三方共同确保合同履行,第三方应协助甲乙双方完成合同约定的义务。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入前争议解决第三方介入前,甲乙双方发生争议,应按照合同约定的争议解决方式解决。20.2第三方介入后争议解决第三方介入后,甲乙双方与第三方发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。21.第三方介入后的合同终止21.1第三方介入前的合同终止第三方介入前,合同终止按照合同约定的终止条件、程序和方式执行。21.2第三方介入后的合同终止第三方介入后,合同终止按照合同约定的终止条件、程序和方式执行,并确保第三方介入服务得到妥善处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:运输服务合同详细要求:详细列明运输服务的内容、范围、质量标准、进度要求、费用结算方式等。说明:本附件为合同的核心组成部分,是甲乙双方履行土石方运输服务的主要依据。2.附件二:填埋场建设合同详细要求:详细列明填埋场建设的服务内容、范围、质量标准、进度要求、费用结算方式等。说明:本附件为合同的核心组成部分,是甲乙双方履行填埋场建设服务的主要依据。3.附件三:合同履行计划详细要求:详细列明合同履行的时间节点、关键任务、责任人、预期成果等。说明:本附件为合同履行的指导性文件,有助于甲乙双方按时完成合同任务。4.附件四:其他相关文件详细要求:包括但不限于设计图纸、工程验收报告、质量检验报告、安全生产记录等。说明:本附件为合同履行的补充材料,用于证明合同履行过程中的各项指标符合要求。说明二:违约行为及责任认定:1.运输服务违约行为及责任认定运输不及时:乙方未按合同约定的时间完成运输任务,应向甲方支付违约金。运输质量不合格:乙方提供的运输服务不符合合同约定的质量标准,应负责重新运输或赔偿损失。运输设备故障:因乙方原因导致运输设备故障,影响运输进度,乙方应承担相应责任。2.填埋场建设违约行为及责任认定建设进度延误:乙方未按合同约定的时间完成建设任务,应向甲方支付违约金。建设质量不合格:乙方提供的建设服务不符合合同约定的质量标准,应负责修复或赔偿损失。施工安全事故:因乙方原因导致施工安全事故,乙方应承担全部责任。3.付款违约行为及责任认定逾期付款:甲方未按合同约定的时间支付款项,应向乙方支付违约金。付款不足:甲方支付的款项低于合同约定金额,乙方有权要求补足差额。4.质量保证违约行为及责任认定质量不合格:乙方提供的土石方运输或填埋场建设服务不符合合同约定的质量标准,乙方应负责修复或赔偿损失。5.安全生产与环境保护违约行为及责任认定安全生产事故:因乙方原因导致安全生产事故,乙方应承担全部责任。环境污染:因乙方原因导致环境污染,乙方应承担治理责任。示例说明:若乙方在运输过程中,因设备故障导致运输延误,延误时间为3天,根据合同约定,乙方应向甲方支付每日违约金[具体金额]。全文完。2024年度土石方运输与填埋场建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.合同标的2.1土石方运输工程概况2.2填埋场建设工程概况3.工程范围及内容3.1土石方运输工程范围3.2填埋场建设工程范围3.3工程内容4.工程进度及节点4.1土石方运输工程进度4.2填埋场建设工程进度4.3工程节点5.工程质量要求5.1土石方运输工程质量要求5.2填埋场建设工程质量要求6.工程价格及支付方式6.1工程价格6.2支付方式6.3付款时间及比例7.工程变更及索赔7.1工程变更7.2索赔8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约赔偿11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.其他约定事项12.1知识产权归属12.2不可抗力12.3合同附件13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方:土石方运输有限公司1.1.2乙方:填埋场建设有限公司1.2双方地址1.2.1甲方地址:省市区路号1.2.2乙方地址:省市区路号1.3双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人:1.3.2乙方法定代表人:1.4双方联系方式1.4.1甲方联系人:1.4.2甲方联系电话:138xxxx56781.4.3乙方联系人:赵六1.4.4乙方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1土石方运输工程概况2.1.1工程地点:省市区2.1.2工程规模:立方米2.1.3运输距离:公里2.2填埋场建设工程概况2.2.1建设地点:省市区2.2.2建设面积:平方米2.2.3填埋容量:立方米3.工程范围及内容3.1土石方运输工程范围3.1.1土石方挖掘、运输3.1.2土石方填埋3.2填埋场建设工程范围3.2.1填埋场基础建设3.2.2填埋场配套设施建设3.3工程内容3.3.1土石方挖掘:包括挖掘、装载、运输等环节3.3.2土石方填埋:包括填埋、压实、覆土等环节3.3.3填埋场建设:包括场地平整、基础建设、配套设施建设等环节4.工程进度及节点4.1土石方运输工程进度4.1.1工程开工日期:2024年1月1日4.1.2工程竣工日期:2024年6月30日4.1.3工程节点:每月完成20%工程量4.2填埋场建设工程进度4.2.1工程开工日期:2024年2月1日4.2.2工程竣工日期:2024年12月31日4.2.3工程节点:每季度完成30%工程量5.工程质量要求5.1土石方运输工程质量要求5.1.1土石方挖掘:符合设计要求,无安全隐患5.1.2土石方运输:车辆安全,运输过程无泄漏5.2填埋场建设工程质量要求5.2.1基础建设:符合设计要求,无沉降5.2.2配套设施建设:设备齐全,运行正常6.工程价格及支付方式6.1工程价格6.1.1土石方运输工程价格:元/立方米6.1.2填埋场建设工程价格:元/平方米6.2支付方式6.2.1甲方按月支付乙方已完成工程量的80%款项6.2.2工程竣工验收合格后,甲方支付剩余20%款项6.3付款时间及比例6.3.1每月15日前支付上月已完成工程量的80%款项6.3.2工程竣工验收合格后30日内支付剩余20%款项7.工程变更及索赔7.1工程变更7.1.1甲方提出工程变更,需提前30日书面通知乙方7.1.2乙方根据变更内容提出变更方案,经甲方确认后执行7.2索赔7.2.1乙方因甲方原因导致工程延误,甲方应承担相应的赔偿责任7.2.2乙方因不可抗力导致工程延误,双方协商解决7.2.3索赔金额按实际损失计算,双方协商确定8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议,应友好协商解决8.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构8.2.1仲裁委员会8.2.2仲裁地点:市8.2.3仲裁规则:按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行8.3争议解决程序8.3.1仲裁申请应在争议发生后30日内提出8.3.2仲裁庭应在收到仲裁申请之日起15日内组成8.3.3仲裁庭应在组成后30日内开庭审理8.3.4仲裁裁决应在开庭审理后60日内作出9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1甲方或乙方严重违约,另一方有权解除合同9.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商解除合同9.2合同终止条件9.2.1工程按合同约定全部完成9.2.2双方协商一致解除合同9.2.3合同约定的其他终止条件10.违约责任10.1违约责任承担10.1.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失10.1.2违约赔偿金额按实际损失计算,双方协商确定10.2违约赔偿10.2.1甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金比例为每日千分之五10.2.2乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金比例为每日千分之五11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密11.1.2双方在合同履行过程中知悉的与合同相关的技术秘密11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年11.3违约责任11.3.1违反保密义务,泄露对方商业秘密或技术秘密,应承担相应的法律责任12.其他约定事项12.1知识产权归属12.1.1双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有12.2不可抗力12.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等12.2.2发生不可抗力,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失12.3合同附件及补充协议12.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、工程图纸、技术规范等12.3.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字13.2合同期限13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.1.1工程量清单14.1.2工程图纸14.1.3技术规范14.2补充协议14.2.1本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构、法律顾问等。15.1.2第三方介入合同,需符合国家相关法律法规及行业标准。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由双方在合同中约定。15.2.2第三方责任限额应明确具体,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、因第三方原因导致的工期延误等。15.3第三方责权利15.3.1第三方在合同履行过程中的权利:15.3.1.1享有合同约定的工作范围和职责;15.3.1.2获得合同约定的报酬;15.3.1.3在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和协助。15.3.2第三方在合同履行过程中的义务:15.3.2.1按照合同约定履行职责,确保工程质量、进度和安全;15.3.2.2保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;15.3.2.3及时向甲乙双方报告工作进展和存在问题。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系:15.4.1.1第三方与甲乙双方均为独立法人,不存在隶属关系;15.4.1.2第三方对甲乙双方承担合同约定的责任,不涉及甲乙双方之间的权利义务关系。15.4.2第三方与其他各方的责任划分:15.4.2.1第三方对甲乙双方承担的责任,不因甲乙双方之间的纠纷而免除;15.4.2.2第三方在履行职责过程中,因甲乙双方的原因导致的损失,应向甲乙双方分别承担责任;15.4.2.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致的损失,不承担赔偿责任。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1第三方选择与授权16.1.1甲乙双方在合同中约定第三方选择的原则和程序;16.1.2甲乙双方应授权第三方在合同履行过程中的具体职责和权限。16.2第三方工作协调16.2.1甲乙双方应与第三方共同制定工作计划,明确各方职责;16.2.2甲乙双方应定期召开会议,协调第三方工作进度和质量。16.3第三方费用承担16.3.1第三方费用包括但不限于咨询费、检测费、监理费等;16.3.2第三方费用由甲乙双方按照合同约定承担。16.4第三方责任追究16.4.1第三方在履行职责过程中出现违约行为,甲乙双方有权追究其违约责任;16.4.2第三方违约责任追究,按照合同约定及国家相关法律法规执行。16.5第三方合同解除

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论