临时电力施工罚款通知单3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME临时电力施工罚款通知单本合同目录一览1.施工单位信息1.1单位名称1.2单位地址1.3联系人1.4联系电话2.施工项目信息2.1项目名称2.2项目地点2.3施工时间2.4施工内容3.临时电力设施搭建3.1设施类型3.2设施位置3.3设施规模3.4设施使用期限4.临时电力设施维护4.1维护责任4.2维护频率4.3维护内容5.罚款标准5.1罚款依据5.2罚款金额5.3罚款计算方法6.罚款缴纳6.1缴纳方式6.2缴纳时间6.3缴纳账户7.罚款用途7.1用途说明7.2用途分配8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.合同附件13.1附件清单13.2附件说明14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项说明第一部分：合同如下：1.施工单位信息1.1单位名称：电力建设有限公司1.2单位地址：省市区路号1.3联系人：1.4联系电话：138xxxx56782.施工项目信息2.1项目名称：地区临时电力设施搭建工程2.2项目地点：地区某工厂2.3施工时间：2023年4月1日至2023年6月30日2.4施工内容：搭建临时电力线路，安装配电箱，确保工厂生产用电需求3.临时电力设施搭建3.1设施类型：高压电缆、配电箱、电缆桥架等3.2设施位置：工厂内部及周边3.3设施规模：共计1000米高压电缆，10个配电箱3.4设施使用期限：自搭建完成之日起至合同终止日期止4.临时电力设施维护4.1维护责任：由施工单位负责设施的日常维护4.2维护频率：每日至少巡查一次，发现故障及时处理4.3维护内容：包括但不限于线路检查、设备保养、故障排除等5.罚款标准5.1罚款依据：根据《临时电力设施搭建及维护管理办法》及相关法律法规5.2罚款金额：每次违规行为罚款金额为人民币5000元5.3罚款计算方法：按违规次数累加计算，每月累计罚款金额不超过人民币10000元6.罚款缴纳6.1缴纳方式：通过银行转账或现金缴纳6.2缴纳时间：每月一天前缴纳上月罚款6.3缴纳账户：账户名称：电力建设有限公司；开户银行：银行；账号：057.罚款用途7.1用途说明：罚款用于弥补因违规行为造成的损失，以及用于设施维护和更新7.2用途分配：50%用于弥补损失，30%用于设施维护，20%用于设施更新8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按约定时间完成临时电力设施搭建8.1.2施工单位未按约定进行设施维护，导致设施故障8.1.3施工单位违反安全操作规程，造成安全事故8.1.4施工单位未按时缴纳罚款8.2违约责任承担8.2.1施工单位应承担违约责任，赔偿因违约行为造成的损失8.2.2施工单位应按照合同约定支付违约金8.2.3施工单位违反法律法规，应承担相应的法律责任9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2协商不成，可提交合同约定的争议解决机构仲裁9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后生效10.1.2按照合同约定完成临时电力设施搭建10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致解除合同10.2.2因不可抗力导致合同无法履行10.2.3一方违约，另一方有权解除合同11.合同变更11.1变更程序11.1.1双方协商一致，以书面形式提出变更11.1.2变更内容经双方签字盖章后生效11.2变更内容11.2.1任何一方提出变更，均应书面通知对方11.2.2变更内容应包括但不限于施工时间、设施规模、罚款标准等12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同期限届满12.1.2双方协商一致终止合同12.1.3因不可抗力导致合同无法履行12.2终止程序12.2.1双方应以书面形式通知对方合同终止12.2.2双方应按照合同约定进行合同终止后的善后处理13.合同附件13.1附件清单13.1.1临时电力设施搭建施工图纸13.1.2临时电力设施维护保养计划13.1.3罚款计算明细表13.2附件说明13.2.1附件为合同不可分割的组成部分13.2.2附件内容与合同具有同等法律效力14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.1.2任何补充协议均应与本合同具有同等法律效力14.2其他约定事项说明14.2.1双方应遵守国家法律法规，确保合同履行14.2.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、调解机构以及其他经双方同意的第三方服务提供者。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业能力，能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正性、透明度和专业性。15.2.2第三方介入有助于解决合同履行过程中出现的争议和纠纷。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1双方应共同协商选定第三方，并签订相关合作协议。16.1.2第三方选定后，双方应及时通知对方，并确保第三方知晓其权利和义务。16.2第三方职责16.2.1第三方应按照合同约定和合作协议履行监督、检查、评估、调解等职责。16.2.2第三方应独立开展工作，不受任何一方的不当影响。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因自身原因造成合同履行损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由双方在合作协议中约定，但不得低于合同总金额的5%。17.2第三方责任免除17.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。17.2.2第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方原因造成的损失，第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应向甲方提供必要的监督和检查报告，甲方应予以配合。18.1.2第三方应接受甲方的监督和指导，确保其工作符合合同要求。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应向乙方提供必要的监督和检查报告，乙方应予以配合。18.2.2第三方应接受乙方的监督和指导，确保其工作符合合同要求。18.3第三方与合同履行的关系18.3.1第三方介入不改变合同中甲乙双方的权利和义务。18.3.2第三方的工作成果应作为合同履行的一部分，对甲乙双方具有约束力。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入的费用19.1.1第三方介入的费用由双方在合作协议中约定，并纳入合同总金额。19.1.2第三方介入费用包括但不限于监督费、检查费、评估费、调解费等。19.2第三方介入的期限19.2.1第三方介入的期限由双方在合作协议中约定，但不得超过合同期限。19.2.2第三方介入期限届满，如合同尚未终止，双方可协商续签合作协议。19.3第三方介入的变更19.3.1双方如需变更第三方介入的内容或期限，应书面通知对方，并达成一致意见。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.临时电力设施搭建施工图纸要求：图纸应详细标注设施类型、位置、规模等信息，符合国家相关标准和规范。说明：施工图纸是施工的重要依据，确保施工质量和安全。2.临时电力设施维护保养计划要求：计划应包含维护周期、内容、责任人等信息，确保设施长期稳定运行。说明：维护保养计划是设施维护的重要指导文件，有助于延长设施使用寿命。3.罚款计算明细表要求：明细表应详细列出罚款依据、金额、计算方法等信息，确保罚款的合理性和透明度。说明：罚款计算明细表是罚款执行的重要依据，有助于双方了解罚款的具体情况。4.第三方合作协议要求：协议应明确第三方介入的目的、职责、权利、义务、费用等内容。说明：第三方合作协议是第三方介入的重要法律文件，确保第三方工作合法、合规。5.施工单位资质证明文件要求：证明文件应包括单位营业执照、安全生产许可证、相关资质证书等。说明：资质证明文件是施工单位具备相应能力和资质的证明，确保施工质量。6.临时电力设施验收报告要求：报告应包含设施验收时间、地点、人员、结果等信息。说明：验收报告是设施搭建完成后的质量检验结果，确保设施符合要求。7.临时电力设施使用说明要求：说明应包含设施操作规程、安全注意事项、维护保养方法等。说明：使用说明是用户正确使用设施的重要指导文件，确保安全使用。8.合同履行过程中的沟通记录要求：记录应包括会议纪要、往来函件、电话录音等，确保沟通的完整性和有效性。说明：沟通记录是合同履行过程中的重要证据，有助于解决争议。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位未按约定时间完成临时电力设施搭建责任认定：施工单位应承担违约责任，赔偿因违约行为造成的损失。示例：如因施工单位延误工期，导致甲方生产损失，施工单位应赔偿损失金额。2.施工单位未按约定进行设施维护，导致设施故障责任认定：施工单位应承担违约责任，赔偿因维护不到位造成的损失。示例：如因施工单位未及时维护设施，导致设施损坏，施工单位应赔偿修复费用。3.施工单位违反安全操作规程，造成安全事故责任认定：施工单位应承担全部责任，赔偿因安全事故造成的损失。示例：如因施工单位操作失误，导致人员伤亡或设施损坏，施工单位应赔偿全部损失。4.施工单位未按时缴纳罚款责任认定：施工单位应承担违约责任，支付逾期缴纳的罚款。示例：如施工单位未在规定时间内缴纳罚款，应按日计收滞纳金。5.第三方未按合作协议履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因未履行职责造成的损失。示例：如第三方未按时提供验收报告，导致甲方无法及时验收设施，第三方应赔偿损失。6.甲方未按约定支付工程款责任认定：甲方应承担违约责任，支付逾期支付的工程款及违约金。示例：如甲方未在规定时间内支付工程款，应按日计收违约金。临时电力施工罚款通知单1本合同目录一览1.施工方基本信息1.1施工方名称1.2施工方地址1.3施工方联系人1.4施工方联系方式2.施工项目基本信息2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目时间2.4施工项目内容3.施工许可及审批3.1施工许可取得情况3.2施工审批手续办理情况4.施工安全及环境保护4.1施工安全责任4.2环境保护措施5.临时电力施工方案5.1施工方案内容5.2施工方案实施步骤5.3施工方案变更程序6.临时电力设施管理6.1设施使用范围6.2设施维护责任6.3设施拆除及恢复7.施工进度及质量要求7.1施工进度安排7.2施工质量标准8.施工变更及索赔8.1施工变更程序8.2索赔条件及处理9.临时电力施工费用9.1施工费用构成9.2费用支付方式9.3费用结算及支付期限10.违约责任及处理10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约处理程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同解释13.3合同修订14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.施工方基本信息1.1施工方名称：电力施工有限公司1.2施工方地址：省市区街道号1.3施工方联系人：2.施工项目基本信息2.1施工项目名称：临时电力施工工程2.2施工项目地点：市区街道号2.3施工项目时间：2023年4月1日至2023年6月30日2.4施工项目内容：临时电力线路架设、设备安装及调试3.施工许可及审批3.1施工许可取得情况：施工方已取得市区建设局颁发的临时电力施工许可证3.2施工审批手续办理情况：施工方已办理完毕所有必要的施工审批手续4.施工安全及环境保护4.1施工安全责任：施工方应确保施工现场安全，遵守国家及地方有关安全规定，对施工过程中发生的安全事故负责4.2环境保护措施：施工方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保符合国家及地方环境保护要求5.临时电力施工方案5.1施工方案内容：施工方案应详细说明施工步骤、施工技术要求、施工安全措施及环境保护措施5.2施工方案实施步骤：包括施工准备、现场施工、设备调试、验收及交付使用等阶段5.3施工方案变更程序：如需变更施工方案，施工方应提前向甲方提出变更申请，经甲方同意后方可实施6.临时电力设施管理6.1设施使用范围：临时电力设施仅限于本项目施工及甲方指定用途6.2设施维护责任：施工方负责临时电力设施的日常维护，确保设施正常运行6.3设施拆除及恢复：施工结束后，施工方应负责拆除临时电力设施，恢复原状7.施工进度及质量要求7.1施工进度安排：根据施工方案，制定详细的施工进度计划，确保按期完成施工任务7.2施工质量标准：施工质量应符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到甲方要求8.施工变更及索赔8.1施工变更程序：如因不可抗力、设计变更等原因导致施工变更，施工方应在变更发生之日起3日内向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可实施8.2索赔条件及处理：如因甲方原因导致施工方产生额外费用，施工方有权提出索赔，索赔应在事件发生后7日内提出，经甲方确认后，甲方应在15日内支付相应费用9.临时电力施工费用9.1施工费用构成：包括人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工管理费等9.2费用支付方式：费用按施工进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定9.3费用结算及支付期限：每月末前，施工方提交费用结算报告，甲方在收到报告后7日内完成支付10.违约责任及处理10.1违约情形：包括施工延误、工程质量不合格、未按时支付费用等10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿守约方因此遭受的损失10.3违约处理程序：违约发生后，双方应友好协商解决，协商不成可向合同约定的仲裁机构申请仲裁11.争议解决11.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决机构：如协商或调解不成，争议提交至市仲裁委员会仲裁11.3争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行12.合同生效及终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件：合同因履行完毕、协商一致解除、违约等原因终止12.3合同解除程序：合同解除需双方协商一致，并以书面形式通知对方13.其他约定事项13.1合同附件：本合同附件包括施工方案、费用明细表、施工进度计划等13.2合同解释：本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及行业惯例执行13.3合同修订：本合同如有修订，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效14.合同签署及生效日期14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.2合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲方和施工方之外的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或协调等服务的独立第三方机构或个人。1.2介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、维护合同双方的合法权益。2.第三方选择与授权2.1第三方选择：甲方和施工方有权根据项目需求，独立选择合适的第三方介入。2.2第三方授权：第三方在介入合同履行前，应获得甲方和施工方的书面授权，明确其介入的具体范围和职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义：第三方在本合同中的责任限额指第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失时，对甲方和施工方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定：责任限额应根据第三方提供服务的性质、服务范围、服务费用等因素综合考虑，由甲方和施工方在第三方介入协议中约定。4.第三方权利与义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据授权范围，对施工方进行监督检查，确保施工质量符合合同要求。4.1.2第三方有权对施工进度、成本、安全等方面提出建议，甲方和施工方应予以考虑。4.1.3第三方有权要求甲方和施工方提供必要的信息和数据，以便其履行职责。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照授权范围，公正、客观地履行职责，不得偏袒任何一方。4.2.2第三方应保守合同相关秘密，不得泄露给任何第三方。4.2.3第三方应按时提交工作成果，对因自身原因造成的延误负责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1甲方与第三方关系：甲方与第三方之间不存在直接合同关系，第三方对甲方不承担直接责任。5.2施工方与第三方关系：施工方与第三方之间不存在直接合同关系，第三方对施工方不承担直接责任。5.3第三方与合同履行责任：第三方对合同履行的责任仅限于其授权范围内，对超出授权范围的责任不承担责任。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，甲方和施工方应按照合同约定，继续履行各自的义务。6.2第三方介入期间，甲方和施工方应与第三方保持良好沟通，及时解决问题。6.3第三方介入结束后，甲方和施工方应继续履行合同剩余义务，直至合同终止。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入期间，如发生争议，甲方、施工方和第三方应协商解决。7.2协商不成，争议可提交至合同约定的仲裁机构或法院解决。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲方、施工方和第三方应协商一致，并以书面形式修改合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工方案详细要求：施工方案应包括施工步骤、施工技术要求、施工安全措施及环境保护措施等内容。说明：施工方案是施工方对项目实施的具体计划，需经甲方审核批准。2.费用明细表详细要求：费用明细表应列出各项费用构成，包括人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工管理费等。说明：费用明细表用于明确合同中的费用构成，确保双方对费用有清晰的认识。3.施工进度计划详细要求：施工进度计划应详细列出各阶段施工时间、进度目标等。说明：施工进度计划用于监控施工进度，确保项目按期完成。4.施工验收报告详细要求：施工验收报告应包括施工质量、安全、环境保护等方面的验收结果。说明：施工验收报告用于证明施工方已完成合同约定的施工内容，并达到质量要求。5.施工变更申请及批复详细要求：施工变更申请及批复应包括变更原因、变更内容、变更后的施工方案等。说明：施工变更申请及批复用于处理施工过程中可能出现的变更情况。6.争议解决协议详细要求：争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议用于明确双方在发生争议时的解决途径。7.第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应包括第三方介入目的、介入范围、责任限额、权利义务等。说明：第三方介入协议用于明确第三方在合同履行中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工方未按合同约定的时间完成施工任务。1.2施工方施工质量不符合合同约定的标准。1.3施工方未按时支付费用。1.4甲方未按合同约定支付费用。1.5第三方未按授权范围履行职责。2.责任认定标准2.1违约行为发生时，违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。2.2违约责任的认定以合同约定及国家相关法律法规为准。3.违约责任示例说明3.1施工方未按合同约定的时间完成施工任务，导致甲方遭受额外损失，施工方应赔偿甲方损失。3.2施工方施工质量不符合合同约定的标准，导致工程返工，施工方应承担返工费用及相应损失。3.3甲方未按合同约定支付费用，施工方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。3.4第三方未按授权范围履行职责，导致合同履行受阻，第三方应承担相应责任。临时电力施工罚款通知单2本合同目录一览1.甲方信息1.1甲方名称1.2甲方地址1.3甲方联系人1.4甲方联系电话2.乙方信息2.1乙方名称2.2乙方地址2.3乙方联系人2.4乙方联系电话3.施工项目信息3.1施工项目名称3.2施工项目地点3.3施工项目工期3.4施工项目内容4.电力设施信息4.1电力设施类型4.2电力设施容量4.3电力设施位置4.4电力设施产权5.施工许可及安全措施5.1施工许可办理5.2施工安全措施5.3施工人员资质要求5.4施工现场管理6.施工进度及验收6.1施工进度计划6.2施工验收标准6.3施工验收程序6.4施工验收结果7.临时用电设施7.1临时用电设施类型7.2临时用电设施数量7.3临时用电设施安装7.4临时用电设施拆除8.施工费用及支付8.1施工费用构成8.2施工费用预算8.3施工费用支付方式8.4施工费用支付时间9.施工期间罚款及赔偿9.1罚款标准9.2罚款计算方法9.3罚款支付方式9.4罚款支付时间10.施工期间责任划分10.1甲方责任10.2乙方责任10.3第三方责任11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.甲方信息1.1甲方名称：电力有限公司1.2甲方地址：省市区路号1.3甲方联系人：1.4甲方联系电话：138xxxx56782.乙方信息2.1乙方名称：临时电力施工队2.2乙方地址：省市区路号2.3乙方联系人：2.4乙方联系电话：139xxxx56783.施工项目信息3.1施工项目名称：临时电力施工3.2施工项目地点：省市区路号3.3施工项目工期：2023年3月1日至2023年4月30日3.4施工项目内容：电力线路架设、变压器安装、电缆敷设等4.电力设施信息4.1电力设施类型：10kV高压线路4.2电力设施容量：1000kVA4.3电力设施位置：省市区路号4.4电力设施产权：甲方5.施工许可及安全措施5.1施工许可办理：乙方需在施工前办理相关施工许可手续，并提交甲方审核。5.2施工安全措施：乙方应制定施工安全措施，确保施工期间人员安全。5.3施工人员资质要求：施工人员需具备相关电力施工资质，并经过甲方审核。5.4施工现场管理：乙方应设立现场管理人员，负责施工现场的日常管理。6.施工进度及验收6.1施工进度计划：乙方应按照施工进度计划进行施工，确保按期完成。6.2施工验收标准：施工完成后，乙方应按照甲方提供的验收标准进行自检。6.3施工验收程序：验收前，乙方需向甲方提交验收申请，甲方进行验收。6.4施工验收结果：验收合格后，甲方出具验收合格证明；验收不合格，乙方需整改至合格。7.临时用电设施7.1临时用电设施类型：电缆、配电箱、电线杆等7.2临时用电设施数量：根据施工需求确定7.3临时用电设施安装：乙方负责临时用电设施的安装，确保安全可靠。7.4临时用电设施拆除：施工结束后，乙方负责拆除临时用电设施，恢复原状。8.施工费用及支付8.1施工费用构成：包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、安全防护费、管理费等。8.2施工费用预算：双方应在合同签订前共同制定施工费用预算，并作为合同附件。8.3施工费用支付方式：施工费用分为预付款、进度款和结算款，具体支付比例和时间由双方协商确定。8.4施工费用支付时间：预付款在合同签订后5个工作日内支付；进度款在每完成一个施工节点后5个工作日内支付；结算款在施工验收合格后30日内支付。9.施工期间罚款及赔偿9.1罚款标准：如乙方未按约定时间完成施工，每延迟一天，按合同总价的1%支付罚款。9.2罚款计算方法：罚款总额=延迟天数×合同总价×1%9.3罚款支付方式：罚款与进度款一并支付。9.4罚款支付时间：同进度款支付时间。10.施工期间责任划分10.1甲方责任：提供施工所需的场地、材料、设备等；负责施工期间的协调和监督；承担因甲方原因造成的损失。10.2乙方责任：按照合同要求完成施工任务；保证施工质量；承担因乙方原因造成的损失。10.3第三方责任：因第三方原因导致施工延误或损失，双方应协商解决，责任归属由责任人承担。11.合同解除及终止11.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后未在规定期限内纠正的；不可抗力事件导致合同无法继续履行。11.2合同终止条件：合同约定的工期届满；合同解除后；双方协商一致。11.3合同解除及终止程序：任何一方提出解除或终止合同，应提前30日书面通知对方，并说明理由。12.争议解决12.1争议解决方式：通过协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序：仲裁委员会根据仲裁规则进行仲裁。12.3争议解决机构：仲裁委员会。13.合同生效及期限13.1合同生效条件：双方签字盖章后生效。13.2合同期限：自合同生效之日起至施工验收合格之日止。13.3合同续签：如需续签，双方应在合同期限届满前30日协商确定。14.其他约定事项14.1通知方式：除合同另有约定外，双方的通知应以书面形式发送，送达地址为合同中指定的地址。14.2合同附件：合同附件包括但不限于施工费用预算、施工进度计划、验收标准等。14.3合同解释：本合同的解释权归甲方所有。14.4合同修改：任何对本合同的修改，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方的概念：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等，具体指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，参与合同执行、监督或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于项目监理、质量评估、进度监控、技术咨询、争议解决等。16.第三方的责任及权利16.1第三方的责任：16.1.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，履行相应的职责，确保合同执行的质量和效率。16.1.2第三方在执行职责过程中，应保持独立、客观、公正，不得偏袒任何一方。16.1.3第三方应对其提供的服务质量承担责任，如因第三方原因导致的服务质量问题，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方的权利：16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以履行其职责。16.2.2第三方有权根据合同约定或甲乙双方的要求，提出建议或意见。16.2.3第三方有权在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据第三方提供的服务类型、合同约定以及风险评估等因素确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在合同附件中详细列出。17.3如第三方责任限额不足以覆盖其可能造成的损失，甲乙双方应共同承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系：18.1.1第三方应接受甲方的指导和监督，确保其服务符合甲方的要求。18.1.2甲方有权对第三方的服务进行评价，并提出改进意见。18.2第三方与乙方的关系：18.2.1第三方应协助乙方完成施工任务，确保施工质量符合合同要求。18.2.2乙方应配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。18.3第三方与施工项目的关系：18.3.1第三方应确保其服务不影响施工项目的正常进行。18.3.2第三方应遵守施工现场的安全规定和操作规程。19.第三方介入的程序19.1第三方的介入应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。19.2.1甲乙双方共同确定第三方介入的事项和范围。19.2.2甲乙双方与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。19.2.3第三方按照协议要求提供服务。19.2.4甲乙双方对第