2024土建工程施工合同补充协议-建筑工程质量监管专案3篇_第1页
2024土建工程施工合同补充协议-建筑工程质量监管专案3篇_第2页
2024土建工程施工合同补充协议-建筑工程质量监管专案3篇_第3页
2024土建工程施工合同补充协议-建筑工程质量监管专案3篇_第4页
2024土建工程施工合同补充协议-建筑工程质量监管专案3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024土建工程施工合同补充协议——建筑工程质量监管专案本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1施工方信息1.2监理方信息1.3业主方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.质量监管范围3.1质量监管项目3.2质量监管标准3.3质量监管方式4.质量监管职责4.1施工方职责4.2监理方职责4.3业主方职责5.质量监管流程5.1质量监管计划5.2质量检查与验收5.3质量问题处理6.质量监管制度6.1质量管理体系6.2质量责任追究6.3质量奖励与惩罚7.质量监管经费7.1质量监管费用7.2费用支付方式7.3费用结算与支付8.质量监管期限8.1质量监管开始时间8.2质量监管结束时间9.质量监管结果9.1质量监管报告9.2质量验收报告9.3质量整改措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.其他约定13.1不可抗力13.2法律变更13.3协议生效14.协议附件14.1附件一:工程质量监管计划14.2附件二:工程质量验收标准14.3附件三:工程质量问题处理流程第一部分:合同如下:第一条协议双方的基本信息1.1施工方信息施工方名称:__________施工方法定代表人:__________施工方地址:__________施工方联系方式:__________1.2监理方信息监理方名称:__________监理方法定代表人:__________监理方地址:__________监理方联系方式:__________1.3业主方信息业主方名称:__________业主方法定代表人:__________业主方地址:__________业主方联系方式:__________第二条工程概况2.1工程名称:__________2.2工程地点:__________2.3工程规模:__________2.4工程类型:__________第三条质量监管范围3.1质量监管项目:包括地基基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、防水、设备安装等分部、分项工程的质量。3.2质量监管标准:按照国家相关标准、规范以及业主方要求的质量标准执行。3.3质量监管方式:现场检查、资料审查、质量验收等。第四条质量监管职责4.1施工方职责:(1)严格按照工程设计图纸、施工技术标准和规范进行施工;(2)对施工过程中的质量问题负责整改;(3)配合监理方进行质量检查和验收。4.2监理方职责:(1)对施工过程进行质量监督检查;(2)对施工质量进行评价,提出整改意见;(3)组织工程质量验收,提出验收意见。4.3业主方职责:(1)监督监理方和质量监管工作的实施;(2)对工程质量问题提出整改要求;(3)对工程质量验收结果进行确认。第五条质量监管流程5.1质量监管计划:(1)监理方编制质量监管计划,报业主方审批;(2)施工方根据质量监管计划组织施工。5.2质量检查与验收:(1)监理方对施工过程进行定期检查;(2)施工方根据监理方要求进行整改;(3)监理方组织质量验收,提出验收意见。5.3质量问题处理:(1)监理方发现质量问题,通知施工方进行整改;(2)施工方按照监理方要求进行整改;(3)整改完成后,监理方进行复查,确认整改到位。第六条质量监管制度6.1质量管理体系:(1)建立质量管理体系,明确质量责任;(2)加强质量教育培训,提高施工人员质量意识;(3)加强质量监督检查,确保工程质量。6.2质量责任追究:(1)对违反质量规定的行为,依法予以处罚;(2)对造成质量事故的责任人,依法追究责任。6.3质量奖励与惩罚:(1)对在质量监管工作中表现突出的单位和个人,给予奖励;(2)对违反质量规定的行为,依法予以惩罚。第七条质量监管经费7.1质量监管费用:包括监理费用、质量检查费用、质量验收费用等。7.2费用支付方式:按照合同约定,由业主方支付给监理方。7.3费用结算与支付:监理方按照实际发生费用,向业主方提出结算报告,经业主方审核确认后支付。第一部分:合同如下:第八条质量监管期限8.1质量监管开始时间:自本合同签订之日起__________日内开始。8.2质量监管结束时间:至工程竣工验收合格之日止。第九条质量监管结果9.1质量监管报告:监理方应定期向业主方提交质量监管报告,报告内容包括工程质量状况、存在问题及整改措施等。9.2质量验收报告:工程完成后,监理方应组织质量验收,并提交质量验收报告,报告内容包括质量验收结果、验收意见等。9.3质量整改措施:对验收中发现的质量问题,施工方应制定整改措施,并在监理方的监督下进行整改。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交__________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序:提交仲裁申请后,仲裁委员会应依法组成仲裁庭,进行仲裁审理。10.3争议解决机构:仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第十一条违约责任11.1违约行为:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合约定、未按时提交质量报告等。11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任追究:业主方有权向违约方追究违约责任,违约方应积极配合。第十二条保密条款12.1保密内容:包括但不限于技术资料、商业秘密、合同内容等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后__________年。12.3保密责任:双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。第十三条其他约定13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。13.2法律变更:如国家法律、法规、政策发生变化,导致合同内容需要调整的,双方应协商解决。13.3协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效。第十四条协议附件14.1附件一:工程质量监管计划14.2附件二:工程质量验收标准14.3附件三:工程质量问题处理流程第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供专业服务的任何个人或法人实体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、项目管理公司等。第二条第三方介入的情形(1)合同约定需要第三方进行质量检测、安全评估、技术咨询等;(2)合同履行过程中,因特殊情况需要引入第三方进行协调、仲裁或调解;(3)合同履行过程中,因甲方或乙方原因导致合同无法正常履行,需要第三方提供解决方案。第三条第三方责任与权利3.1第三方在合同中的责任:(1)第三方应按照合同约定和行业标准提供专业服务;(2)第三方对提供的服务质量负责,如因第三方原因导致服务质量问题,第三方应承担相应责任;(3)第三方应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方的权利:(1)第三方有权根据合同约定和行业标准收取服务费用;(2)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持;(3)第三方有权要求甲方或乙方提供相关资料和文件。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:(1)第三方对合同履行过程中因自身原因造成的损失,其责任限额不超过合同总价的__________%;(2)第三方对因不可抗力等原因造成的损失,其责任限额由双方协商确定。第五条第三方与其他方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应接受甲方的监督和指导;(2)甲方有权要求第三方提供相关服务报告和成果;(3)甲方有权对第三方的工作提出意见和建议。5.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应遵守乙方的施工要求和进度安排;(2)乙方有权要求第三方按照合同约定提供专业服务;(3)乙方有权对第三方的工作提出意见和建议。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的必要性、服务内容、费用支付等进行协商;6.2双方协商一致后,应签订补充协议,明确第三方介入的具体事项;6.3第三方介入后,甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保合同履行。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入期间,如出现合同履行过程中需要变更或解除第三方介入的情形,甲乙双方应协商一致,并签订相应的变更或解除协议;7.2第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和实际情况分担;8.2双方应在补充协议中明确费用分担的比例和支付方式。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;9.2协商不成的,可提交__________仲裁委员会仲裁。第十条本修正条款的效力10.1本修正条款为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力;10.2本修正条款自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程质量监管计划详细要求:包括质量监管目标、范围、方法、时间安排、人员配备等。说明:此附件用于明确质量监管的具体内容和实施步骤。2.附件二:工程质量验收标准详细要求:列出工程各分项、分部质量验收的标准和验收方法。说明:此附件作为质量验收的依据,确保工程质量符合规定标准。3.附件三:工程质量问题处理流程详细要求:定义质量问题的报告、处理、验证和关闭流程。说明:此附件指导施工方和监理方如何处理工程质量问题。4.附件四:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体服务内容、费用、责任等。说明:此附件作为第三方介入的合同补充,确保第三方服务符合双方要求。5.附件五:违约责任认定标准详细要求:列出各种违约行为及其对应的责任认定标准。说明:此附件作为违约责任认定的依据,确保违约行为的处理公平合理。6.附件六:争议解决程序详细要求:定义争议解决的途径、程序和规则。说明:此附件用于指导双方在发生争议时如何进行解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按时完成工程或未达到约定的质量标准。违约方未按照合同约定支付费用。违约方未履行保密义务,泄露合同内容或商业秘密。违约方未按照合同约定提供必要配合或支持。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。违约金的具体数额根据违约行为的严重程度和合同约定确定。赔偿损失包括直接损失和间接损失,由违约方全额赔偿。示例说明:违约方未按时完成工程,导致工期延误,违约金按每日合同总价的__________%计算。违约方未按约定支付工程进度款,每逾期一日,应支付逾期付款金额的__________%作为违约金。违约方泄露商业秘密,造成甲方经济损失,违约方应赔偿甲方损失的全部金额。全文完。2024土建工程施工合同补充协议——建筑工程质量监管专案1本合同目录一览1.1.施工质量监管专案概述1.2.质量监管专案目标1.3.质量监管专案范围1.4.质量监管专案组织架构1.5.质量监管专案实施计划1.6.质量监管专案责任划分1.7.质量检查与验收程序1.8.质量问题处理流程1.9.质量监管专案所需费用1.10.质量监管专案变更管理1.11.质量监管专案成果分享1.12.质量监管专案执行期限1.13.质量监管专案终止条件1.14.其他相关条款第一部分:合同如下:1.1施工质量监管专案概述1.1.1本专案旨在通过建立完善的质量监管体系,确保2024土建工程施工过程中各项质量要求得到有效执行,提升工程质量水平。1.1.2本专案适用于合同约定的土建工程施工项目,包括地基基础、主体结构、装饰装修等分部分项工程。1.2质量监管专案目标1.2.1确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范要求。1.2.2提高施工过程质量,降低返工、返修率。1.2.3提升工程质量验收合格率,确保工程质量达到预期效果。1.3质量监管专案范围1.3.1质量监管专案覆盖施工过程中的设计文件、材料、施工工艺、施工过程、检验检测、验收等各个环节。1.3.2质量监管专案涉及施工图纸会审、施工组织设计、施工方案、施工记录、检验批验收、分项工程验收、分部工程验收等。1.4质量监管专案组织架构1.4.1建立由项目经理、技术负责人、质量负责人、施工员等组成的质量监管小组。1.4.2质量监管小组负责制定质量监管计划,组织实施质量检查,处理质量问题。1.4.3各参建单位应按照质量监管小组的要求,落实质量责任。1.5质量监管专案实施计划1.5.1质量监管小组应根据施工进度,制定详细的质量监管计划,明确质量检查时间、检查内容、检查方式等。1.5.2质量监管计划应包括施工前、施工中、施工后的质量检查与验收。1.5.3质量监管计划应定期进行评估与调整,确保质量监管工作的有效性。1.6质量监管专案责任划分1.6.1施工单位应按照合同约定和施工图纸要求,确保工程质量。1.6.2设计单位应提供符合国家标准、规范和合同要求的施工图纸。1.6.3监理单位应依法履行监理职责,对工程质量进行监督检查。1.6.4材料供应商应提供符合质量要求的建筑材料。1.7质量检查与验收程序1.7.1施工单位应按照施工图纸、施工规范和设计要求,进行施工过程质量控制。1.7.2施工单位应建立质量检查记录,对施工过程进行实时监控。1.7.3施工单位应定期组织质量验收,对验收不合格的工程进行整改。1.7.4监理单位应参与质量验收,对验收结果进行审核确认。8.质量问题处理流程8.1质量问题发现后,施工单位应立即停止相关工序,并报告质量监管小组。8.2质量监管小组应组织相关人员对质量问题进行调查分析,确定问题原因。8.3根据问题原因,制定整改措施,并通知施工单位进行整改。8.4整改完成后,质量监管小组应组织复验,确认问题已得到有效解决。8.5如质量问题涉及设计变更或增加工程量,应由设计单位出具变更通知,并经监理单位确认后方可实施。9.质量监管专案所需费用9.1质量监管专案所需费用包括但不限于质量检查、验收、问题处理、人员培训等费用。9.2质量监管专案费用由施工单位承担,并在工程合同总价中列明。9.3如因质量问题导致工程延误,相关费用由责任方承担。10.质量监管专案变更管理10.1质量监管专案实施过程中,如需变更,应由质量监管小组提出变更申请。10.2变更申请经监理单位审核同意后,由施工单位组织实施。10.3变更内容应纳入施工记录和质量检查报告中。11.质量监管专案成果分享11.1质量监管专案实施过程中形成的文件、资料等成果,应由施工单位整理归档。11.2质量监管专案成果可作为施工单位内部培训和对外宣传的资料。11.3如需对外公开,应经监理单位审核同意。12.质量监管专案执行期限12.1质量监管专案自合同签订之日起实施,至工程竣工验收合格之日止。12.2如因特殊情况导致质量监管专案执行期限延长,应由施工单位提出申请,经监理单位同意后,方可延长。13.质量监管专案终止条件13.1工程竣工验收合格,且质量监管专案各项任务完成,质量监管专案自动终止。13.2发生合同约定的解除条件,质量监管专案随之终止。13.3因不可抗力等原因导致质量监管专案无法继续实施,经双方协商一致,质量监管专案终止。14.其他相关条款14.1本协议作为2024土建工程施工合同的一部分,与主合同具有同等法律效力。14.2本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范围15.1本合同所称第三方,是指除甲方、乙方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、检测等活动的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围包括但不限于工程质量监管、工程进度控制、工程造价咨询、工程安全监督、工程环保监测等。16.第三方介入的引入程序16.1第三方介入的引入需经甲方和乙方协商一致,并签订相关协议。16.2甲方和乙方应向第三方提供必要的工程资料和相关信息,确保第三方能够全面了解工程情况。16.3第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及与甲方、乙方之间的责任划分。17.第三方介入的职责和权利17.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责,对工程实施全过程进行监督和检查。17.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供工程资料、现场访问、信息查询等。17.3第三方有权对工程质量和进度提出意见和建议,但无权改变甲方和乙方的决策。18.第三方介入的责任和义务18.1第三方应保证其提供的专业服务符合国家相关法律法规和行业标准。18.2第三方应确保其工作人员具备相应的专业知识和技能,并对工作中涉及的秘密信息保密。18.3第三方应承担因自身原因导致的工作失误或疏忽所造成的损失。19.第三方介入的责任限额19.1第三方介入的责任限额应根据第三方介入的协议约定,并在合同中明确。19.2第三方介入的责任限额不应超过其收取的费用的一定比例,具体比例由甲方和乙方在协议中约定。19.3第三方介入的责任限额不应影响甲方和乙方根据本合同应承担的责任。20.第三方介入与其他各方的责任划分20.1第三方介入期间,甲方、乙方和第三方之间的责任划分如下:20.1.1甲方负责提供工程所需的资源、资金和必要的支持,并对工程的整体进度和质量负责。20.1.2乙方负责施工组织、人员调配、材料供应和现场管理,并对施工过程中的质量和进度负责。20.1.3第三方负责按照合同约定提供专业服务,对工程实施监督和检查,并对第三方自身的工作负责。21.第三方介入的变更和终止21.1第三方介入的变更和终止需经甲方、乙方和第三方协商一致。21.2如第三方介入的变更或终止导致工程延误或损失,相关责任应由责任方承担。21.3第三方介入的变更或终止,应书面通知甲方和乙方,并办理相应的手续。22.第三方介入的争议解决22.1甲方、乙方和第三方之间因第三方介入产生的争议,应通过协商解决。22.2协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼或仲裁。23.第三方介入的协议附件23.1第三方介入的协议应附有相关附件,包括但不限于:23.1.1第三方资质证明文件;23.1.2第三方人员名单及资质证明;23.1.3第三方服务内容和收费标准;23.1.4第三方责任限额及赔偿方式;23.1.5第三方介入的期限和变更条件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:第三方介入协议详细要求:协议应包含第三方的基本信息、服务内容、费用、责任范围、保密条款等。说明:本附件是第三方介入的基础文件,明确了第三方在项目中的角色和职责。2.附件二:第三方资质证明文件详细要求:包括营业执照、专业资质证书、人员资格证书等。说明:证明第三方具备提供相关服务的资格和能力。3.附件三:第三方人员名单及资质证明详细要求:列出参与项目的人员名单及其相关资质证明。说明:确保第三方提供的服务由具备相应资质的人员执行。4.附件四:第三方服务内容和收费标准详细要求:详细列出第三方提供的服务内容、服务标准、费用构成及收费标准。说明:明确第三方服务的具体内容和费用,便于甲方和乙方进行费用管理和监督。5.附件五:第三方责任限额及赔偿方式详细要求:明确第三方在服务过程中可能产生的责任限额和赔偿方式。说明:保障甲方和乙方的合法权益,明确第三方在违约时的赔偿责任。6.附件六:质量检查报告详细要求:包括质量检查的时间、地点、内容、结果、整改建议等。说明:记录质量检查过程,为工程质量提供依据。7.附件七:进度报告详细要求:包括工程进度、完成情况、存在问题、下一步计划等。说明:跟踪工程进度,确保项目按计划进行。8.附件八:工程变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更费用、审批意见等。说明:记录工程变更情况,确保变更的合理性和合法性。9.附件九:工程验收报告详细要求:包括验收时间、地点、内容、结果、验收意见等。说明:记录工程验收过程,为工程竣工验收提供依据。10.附件十:争议解决协议详细要求:包括争议解决的方式、程序、地点、费用等。说明:明确争议解决机制,保障双方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定提供工程所需资源。责任认定标准:甲方应承担由此导致的工程延误和乙方额外损失。示例说明:甲方未能按期提供所需材料,导致乙方工程延误,甲方应支付乙方相应的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务。责任认定标准:乙方应承担由此导致的工程延误和甲方额外损失。示例说明:乙方未能按期完成施工任务,导致甲方项目进度受影响,乙方应支付甲方相应的违约金。3.违约行为:第三方未按协议约定提供专业服务。责任认定标准:第三方应承担由此导致的工程延误和甲方、乙方额外损失。示例说明:第三方未能按时完成质量检查,导致工程进度延误,第三方应支付甲方和乙方相应的违约金。4.违约行为:任何一方未履行保密义务,泄露合同内容或相关信息。责任认定标准:违约方应承担由此造成的损失和赔偿责任。示例说明:甲方泄露乙方商业机密,乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。5.违约行为:任何一方未履行合同约定的其他义务。责任认定标准:违约方应承担由此造成的损失和赔偿责任。示例说明:乙方未能按约定完成工程变更,导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。全文完。2024土建工程施工合同补充协议——建筑工程质量监管专案2本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议范围1.3协议期限1.4协议生效2.质量监管要求2.1质量标准2.2质量检测2.3质量验收2.4质量问题处理3.施工监督3.1监督机构3.2监督职责3.3监督程序3.4监督记录4.质量保证措施4.1施工单位质量保证4.2材料供应商质量保证4.3质量保证期4.4质量保证金5.质量监管费用5.1费用构成5.2费用支付5.3费用调整6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后果9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止后果10.合同附件10.1附件清单10.2附件内容11.合同修改11.1修改程序11.2修改生效12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效范围13.合同履行13.1履行方式13.2履行期限13.3履行责任14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3法律适用14.4争议解决14.5合同份数第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议目的本协议旨在明确2024土建工程施工过程中的建筑工程质量监管专案,确保工程质量达到合同约定的标准,提高施工质量,保障工程安全。1.2协议范围本协议适用于2024年度土建工程施工项目,包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程等各分部分项工程。1.3协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。1.4协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,双方应严格履行本协议约定。2.质量监管要求2.1质量标准工程质量应符合国家现行质量标准、设计文件、施工规范及合同约定的要求。2.2质量检测施工单位应按照规定进行质量检测,并对检测结果负责。质量检测应包括原材料、半成品、成品和关键工序等。2.3质量验收工程验收应按照国家现行验收标准、设计文件、施工规范及合同约定进行。验收不合格的工程应进行返工或整改。2.4质量问题处理发现质量问题时,施工单位应立即采取措施进行整改,并报监理单位审核。整改合格后方可继续施工。3.施工监督3.1监督机构监理单位负责本工程的质量监管工作,对施工过程进行监督检查。3.2监督职责(1)对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查;(2)对施工单位的质量保证体系进行监督检查;(3)对施工过程进行监督检查,确保工程质量;(4)对工程质量问题进行跟踪处理。3.3监督程序(1)审查施工单位的施工组织设计、施工方案;(2)对施工过程进行现场监督检查;(3)对工程质量问题进行跟踪处理;(4)定期向建设单位报告工程质量情况。3.4监督记录监理单位应做好监督记录,包括监督检查的时间、地点、内容、结果等。4.质量保证措施4.1施工单位质量保证施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量。4.2材料供应商质量保证材料供应商应提供符合质量标准的产品,并对所提供的产品负责。4.3质量保证期工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起三年。4.4质量保证金施工单位应按照合同约定缴纳质量保证金,以保证工程质量。5.质量监管费用5.1费用构成质量监管费用包括监理费、检测费、材料检验费等。5.2费用支付质量监管费用由施工单位支付。5.3费用调整因工程质量问题导致的费用增加,由施工单位承担。6.违约责任6.1违约情形(1)施工单位未按照合同约定进行施工,导致工程质量不合格;(2)施工单位未按照规定进行质量检测,导致工程质量不合格;(3)施工单位未按照监理单位的指令进行整改,导致工程质量不合格。6.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定,由违约方承担。8.争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院作为争议解决的最终机构。8.3争议解决程序提交法院解决的争议,应按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行。9.合同解除9.1解除条件(1)一方违反本合同约定,严重损害另一方利益;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)一方未履行合同约定的主要义务,经另一方催告后仍未履行。9.2解除程序合同一方要求解除合同时,应书面通知另一方,并说明解除原因。另一方收到通知后,应在规定时间内回复是否同意解除。9.3解除后果合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款项,并办理工程移交手续。10.合同终止10.1终止条件(1)工程按合同约定全部完成,经验收合格;(2)合同约定的解除条件成就;(3)因不可抗力导致合同无法履行。10.2终止程序合同终止时,双方应办理工程移交手续,并进行工程结算。10.3终止后果合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款项,并履行各自的权利和义务。11.合同附件11.1附件清单(1)工程图纸;(2)施工组织设计;(3)施工方案;(4)工程进度计划;(5)质量保证体系文件;(6)其他与本合同相关的文件。11.2附件内容合同附件应完整、准确反映合同内容,双方应共同保管。12.合同修改12.1修改程序合同修改应经双方协商一致,并以书面形式作出。12.2修改生效合同修改自双方签字盖章之日起生效。13.合同生效13.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期合同生效日期为双方签字盖章之日。13.3生效范围本合同适用于合同约定的工程范围和内容。14.其他约定14.1通知方式(1)直接送达;(2)邮寄;(3)传真;(4)电子邮件。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方应相互理解,并尽力采取措施减轻损失。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4争议解决本合同争议解决方式、机构及程序,参照第八条约定。14.5合同份数本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、造价咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中各方的权益,提高工程质量,确保工程进度。16.第三方介入条件16.1监理单位监理单位介入的条件包括但不限于:(1)合同中明确约定监理单位的职责和权限;(2)监理单位具备相应的资质和经验;(3)监理单位接受建设单位和施工单位的委托。16.2设计单位设计单位介入的条件包括但不限于:(1)设计文件符合国家现行规范和标准;(2)设计单位接受建设单位的委托;(3)设计单位具备相应的资质和经验。16.3检测机构检测机构介入的条件包括但不限于:(1)检测机构具备相应的资质和经验;(2)检测机构接受建设单位的委托;(3)检测机构按照国家现行检测标准进行检测。16.4造价咨询机构造价咨询机构介入的条件包括但不限于:(1)造价咨询机构具备相应的资质和经验;(2)造价咨询机构接受建设单位的委托;(3)造价咨询机构按照国家现行造价标准进行咨询。16.5仲裁机构仲裁机构介入的条件包括但不限于:(1)双方在合同中约定争议解决方式为仲裁;(2)仲裁机构具备相应的资质和经验;(3)仲裁机构接受双方的仲裁申请。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在合同履行过程中的责任范围限于其职责和权限,具体如下:(1)监理单位:负责对施工过程进行监督检查,确保工程质量;(2)设计单位:负责设计文件的编制和修改,确保设计符合规范;(3)检测机构:负责对工程材料、设备、工程实体进行检测,确保质量;(4)造价咨询机构:负责对工程造价进行咨询,确保造价合理;(5)仲裁机构:负责对合同争议进行仲裁,作出裁决。17.2责任限额第三方的责任限额如下:(1)监理单位:因其过错导致工程质量不合格,应承担相应的责任;(2)设计单位:因其设计问题导致工程质量不合格,应承担相应的责任;(3)检测机构:因其检测失误导致工程质量不合格,应承担相应的责任;(4)造价咨询机构:因其咨询失误导致工程造价不合理,应承担相应的责任;(5)仲裁机构:仲裁裁决结果对双方均有约束力,仲裁机构不承担额外责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应接受甲方的委托,按照合同约定履行职责,并接受甲方对第三方工作的监督。18.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持沟通,确保施工过程中各项工作的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论