2024年度火车站广场遮阳设施施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度火车站广场遮阳设施施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工要求4.施工图纸及资料4.1施工图纸提供及审查4.2施工资料提供及审查5.施工进度及工期5.1施工进度计划5.2工期延误处理6.工程量及计量6.1工程量清单6.2计量方式及计量标准7.工程质量及验收7.1工程质量标准7.2工程验收程序7.3质量保证期8.工程款支付8.1支付方式8.2支付时间及比例8.3验收合格后支付9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3文明施工要求10.环境保护及文明施工10.1环境保护责任制10.2环境保护措施10.3文明施工要求11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：火车站管理有限责任公司乙方：遮阳设施安装有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2024年度火车站广场遮阳设施施工项目2.2项目地点火车站广场2.3项目规模总占地面积：5000平方米，遮阳设施总面积：4000平方米2.4项目工期自合同签订之日起60日内完成施工，具体施工时间安排详见附件一。第三条工程施工内容3.1施工范围包括遮阳设施的设计、制造、运输、安装、调试等全过程。3.2施工内容1.设计：根据甲方要求，乙方负责完成遮阳设施的设计工作，包括结构设计、材料选择等。2.制造：乙方负责遮阳设施的制造工作，确保材料质量符合国家标准。4.安装：乙方负责在施工现场完成遮阳设施的安装工作。5.调试：乙方负责完成遮阳设施的调试工作，确保设施正常运行。3.3施工要求1.乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。2.乙方应确保施工过程中的安全、文明施工。3.乙方应遵守施工现场的各项规章制度。第四条施工图纸及资料4.1施工图纸提供及审查乙方应在合同签订后10日内向甲方提供完整的施工图纸及资料，甲方应在收到后5日内完成审查。4.2施工资料提供及审查乙方应在施工过程中，按照甲方要求提供施工资料，甲方应在收到后5日内完成审查。第五条施工进度及工期5.1施工进度计划详见附件一。5.2工期延误处理若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付相当于工程款千分之二的违约金。第六条工程量及计量6.1工程量清单详见附件二。6.2计量方式及计量标准1.工程量以施工图纸为准，按实际完成量计量。2.计量标准按照国家标准执行。第七条工程质量及验收7.1工程质量标准乙方应按照国家标准及甲方要求，确保工程质量。7.2工程验收程序1.乙方在施工完成后，应通知甲方进行验收。2.甲方应在收到验收通知后5日内完成验收。3.验收不合格的工程，乙方应在接到通知后7日内进行整改，直至合格为止。第八条工程款支付8.1支付方式1.乙方在工程开工前，甲方支付合同总额的20%作为预付款。2.工程进度达到50%时，甲方支付合同总额的30%。3.工程进度达到80%时，甲方支付合同总额的40%。4.工程完工并经验收合格后，甲方支付合同总额的10%作为质保金。5.质保期满后，乙方提交质保金退还申请，甲方在收到申请后15日内退还质保金。8.2支付时间及比例1.预付款：合同签订后10个工作日内支付。2.第一个付款节点：工程进度达到50%后15个工作日内支付。3.第二个付款节点：工程进度达到80%后15个工作日内支付。4.第三个付款节点：验收合格后30个工作日内支付。5.质保金退还：质保期满后30个工作日内退还。8.3验收合格后支付验收合格后，乙方应在收到验收合格通知后10个工作日内提交结算报告，甲方应在收到结算报告后15个工作日内完成审核并支付剩余款项。第九条安全生产及文明施工9.1安全生产责任制1.乙方负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全。2.甲方应提供必要的安全生产条件和措施。9.2安全生产措施1.乙方应制定安全生产方案，包括安全教育培训、安全防护设施、事故应急预案等。2.乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。9.3文明施工要求1.乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工区域整洁。2.乙方应采取措施减少施工对周边环境的影响。第十条环境保护及文明施工10.1环境保护责任制1.乙方负责施工现场的环境保护工作。2.甲方应监督乙方执行环境保护措施。10.2环境保护措施1.乙方应采取有效措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。2.乙方应按照规定处理施工垃圾和废弃物。10.3文明施工要求同第九条文明施工要求。第十一条争议解决11.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决期限争议发生后，双方应在收到争议通知后30日内协商解决；协商不成的，任何一方均有权在争议发生后60日内向人民法院提起诉讼。第十二条违约责任12.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程或未达到质量要求。2.乙方未按合同约定的时间完成工程。3.甲方未按合同约定支付工程款。4.双方约定的其他违约情形。12.2违约责任1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的具体数额由双方协商确定，协商不成的，由人民法院判决。第十三条合同解除13.1解除条件1.双方协商一致解除合同。2.一方违约导致合同无法履行。3.因不可抗力致使合同无法履行。13.2解除程序1.解除合同需书面通知对方，并说明解除原因。第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件1.附件一：施工进度计划2.附件二：工程量清单3.附件三：安全生产方案4.附件四：环境保护措施14.3其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、检测机构、评估机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经合同双方书面同意，并签订相关协议或补充协议。2.2第三方介入的目的是为了保证合同履行、提高工程质量、确保施工安全和环境保护。第三条第三方职责3.1.1监理方：负责监督工程施工过程，确保工程质量、进度和安全。3.1.2设计方：负责提供设计图纸和施工方案，并对设计质量负责。3.1.3材料供应商：负责提供符合合同要求的材料，并对材料质量负责。3.1.4检测机构：负责对工程材料、施工质量和环境指标进行检测，确保符合标准。3.1.5评估机构：负责对工程进度、质量和安全进行评估，提出改进建议。第四条第三方权利4.1.1获取合同相关资料和施工信息。4.1.2对施工过程进行监督和检查。4.1.3对不符合合同要求的行为提出整改意见。4.1.4在必要时，向合同双方提出停工、整改或终止合同的建议。第五条第三方责任限额5.1.1第三方责任限额不得高于其承担的合同金额。5.1.2第三方责任限额由合同双方与第三方协商确定，并在补充协议中明确。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与合同双方的关系：6.1.1第三方与合同双方均为独立主体，相互之间不承担连带责任。6.1.2第三方应遵守合同规定，对合同双方负责。6.2第三方与施工方的关系：6.2.1第三方对施工方进行监督和检查，确保施工质量、进度和安全。6.2.2施工方应配合第三方工作，提供必要的信息和资料。6.3第三方与材料供应商的关系：6.3.1第三方对材料供应商提供的材料进行检测，确保材料质量符合要求。6.3.2材料供应商应保证材料质量，对第三方检测结果负责。第七条第三方介入的协议或补充协议7.1.1第三方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人等。7.1.2第三方介入的职责和权利。7.1.3第三方责任限额。7.1.4第三方与其他各方的关系。7.1.5违约责任和争议解决方式。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由合同双方按照协议或补充协议约定承担。8.2第三方介入的费用包括但不限于：8.2.1第三方人员的工资、津贴、差旅费等。8.2.2第三方使用的设备、材料、检测工具等费用。8.2.3第三方因履行职责产生的其他费用。第九条第三方介入的期限9.1第三方介入的期限根据合同双方和第三方协商确定。9.2第三方介入的期限不得超过合同工期。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入的终止条件：10.1.1合同履行完毕。10.1.2第三方职责已完成。10.1.3双方协商一致终止第三方介入。10.2第三方介入的终止程序：10.2.1第三方向合同双方发出终止介入的通知。10.2.2合同双方在收到通知后15日内确认终止第三方介入。第十一条第三方介入的补充11.1本条款未尽事宜，由合同双方与第三方协商解决。11.2第三方介入的相关事宜，合同双方应遵守国家法律法规和行业规范。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划详细要求：包括施工阶段划分、各阶段工期、关键节点等。每个阶段的施工内容和责任人。施工过程中可能遇到的风险和应对措施。施工进度调整的流程和条件。2.附件二：工程量清单详细要求：列出工程项目的名称、规格、数量、计量单位等。每项工程量的计算方法和依据。材料和人工费用的估算。3.附件三：安全生产方案详细要求：施工现场安全生产管理制度和操作规程。施工现场安全防护设施和措施。安全生产责任人和责任分工。事故应急预案和救援措施。4.附件四：环境保护措施详细要求：施工现场环境保护管理制度和措施。施工过程中减少污染排放的技术和方法。施工垃圾和废弃物的处理方案。5.附件五：合同补充协议详细要求：双方协商一致达成的补充条款。包括但不限于合同变更、保密协议、知识产权归属等。6.附件六：验收报告详细要求：工程验收的日期、地点、参与人员等。验收结果，包括工程质量、进度、安全、环保等方面。验收过程中发现的问题及整改措施。7.附件七：工程结算报告详细要求：工程结算的依据和计算方法。工程结算的金额和支付时间。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准：乙方每延误一天，应向甲方支付相当于工程款千分之二的违约金。示例说明：若合同约定工期为60天，实际工期延误5天，乙方应支付违约金3000元。2.违约行为：乙方提供的材料质量不符合国家标准责任认定标准：乙方应承担因材料质量问题造成的工程返工、损失等费用。示例说明：若因乙方提供的材料质量问题导致工程返工，乙方应赔偿甲方因返工造成的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：甲